《2023年乡镇扶贫协调会议纪要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年乡镇扶贫协调会议纪要.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年乡镇扶贫协调会议纪要2023年乡镇扶贫协调会议纪要（通用16篇） 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇1 20xx年8月20日，县委书记尤占军同志主持召开了精河县精准扶贫工作专题会议。县委常委、大河沿子镇党委书记杨向华，县人大常委会副主任武振雷，托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托乡党委书记及分管扶贫工作领导参与了会议，现将会议纪要如下：会议探讨了全县精准扶贫工作进展状况，分析了当前精准扶贫工作中存在的问题，对扎实推动精准扶贫工作、有效落实各项精准扶贫措施进行了再支配再部署。会议认为，自治州精准扶贫工作实施方案、精河县实行自治州精准扶贫工作实施方案细则印发后，各乡镇场、各部门结合实际，探讨
2、制定了精准扶贫工作实施方案，仔细组织实施精准扶贫措施，主动推动精准扶贫工作深化开展，取得了一些成效。会议指出，当前全县精准扶贫工作中还存在以下问题：一是对精准扶贫工作理解不深，从大局动身深化探讨精准扶贫工作做得不够。二是对贫困户家庭基本状况摸得不准，对贫困户有、无劳动实力划分界定标准把握不够精确。三是对贫困户20xx年人均纯收入预算不够具体，实施的扶持措施能否实现贫困户增收脱贫目标做的不够扎实。四是制定扶持措施不够精准，紧密结合贫困户家庭实际和发展意愿做的不够，部分村队存在照抄照搬、应付工作的现象。五是对实施扶持措施的收益刚好跟进预算、动态管理扶持措施和储备措施做得不够。六是对注意提升贫困户自
3、身发展实力、实现贫困户稳定脱贫和长久发展方面做得不够。会议要求，各乡镇场、各单位要依据此次会议精神，根据扶持对象精准、措施到户精准、脱贫成效精准等六个精准的要求，本着“肃穆、严格、严谨、严实”的原则，树立全方位、可持续精准扶贫理念，进一步完善精准扶贫工作实施方案和精准扶贫措施，抢时间，抓进度，确保完成精准扶贫工作任务。一是各乡镇场、各部门要高度重视精准扶贫工作，仔细学习自治州精准扶贫工作实施方案、精河县实行自治州精准扶贫工作实施方案细则，严格落实党政“一把手”负总责的精准扶贫工作机制。二是严格根据有、无劳动实力贫困户界定标准，精准评定有、无劳动实力贫困户。三是逐户预算贫困户20xx年人均纯收入
4、，结合实际进一步完善到户精准扶贫措施。四是对实施精准扶贫措施收益要刚好跟进预算，达不到增收脱贫目标的，要刚好实行补救措施，想法设法增加贫困户收入，确保实现精准扶贫增收脱贫目标。五是进一步加大精准扶贫工作宣扬力度，激励支持创新开展精准扶贫工作。六是完善精准扶贫方案要统筹考虑今后的精准扶贫工作任务，提升贫困户自身发展实力，确保贫困户稳定脱贫和长久发展。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇2 20xx年4月20日上午，县交易中心主任罗勇超在县政务中心2楼会议室召开了精准扶贫支配部署工作会议。县交易中心副主任段炼、宋华君，纪检组长曾耀容，吴扬、杜深惟、代燕参与了会议。会议就底堡乡联合村15户联系贫困户
5、的状况摸底状况进行了梳理汇总，并制定出相关脱贫安排。4月21日上午，主任罗勇超带领县交易中心全体党员、干部再次赴底堡乡，与底堡乡政府相关领导进行了看法交换。现纪要如下：一、驾驭联合村对点联系15户的基本状况一是15户联系户中特困5户(由段炼联系的王修林、李兴才，陈吉均联系的文成军，曾耀容联系的董玉祥，吴扬联系的卢开去)。二是少数贫困户须要修建房屋，大部分贫困户从种养殖业入手帮助脱贫。三是针对贫困户中因病致贫，收集病历，邀请医疗专家会诊，驾驭真实病情，提出诊治措施。二、努力解决存在的问题1、种植业方面：争取解决1批复合肥(为每1户贫困解决3-4包。)2、养殖业方面：争取配套项目，依详细状况向每户
6、贫困户发放肯定数量的鸡苗。3、饮水方面：与县水务局连接，争取项目，增加3000米左右PE管。三、抓好扶贫工作落实会议明确，对接联系的贫困户不是帮扶人自己的事情，联系的15户贫困户集体脱贫才是最终目标。要端正看法，加大宣扬，把精准扶贫、帮扶工作纳入单位工作战略，促使联系贫困村、贫困户每年在生活、生产中各方面条件都要有明显的改善。沐川县公共资源交易服务中心20xx年4月21日 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇3 时间：20xx年8月5日 9：00地点：业主办公室参与单位及人员：详签到表纪要内容：针对住宅·莲花尚院工程项目1#地块现场的项目管理中存在的问题，业主召集项目监理机构和施工
7、单位相关人员召开现场协调会议，详细内容纪要如下：一、 现场存在的问题：1、施工现场的劳动力缺乏，已经影响到整个工程的进度安排，尤其是10#、11#楼的进度已影响到业主销售;2、每周监理例会提出的议定事项大部分得不到刚好的落实;3、施工现场的1#楼18层悬挑架预埋不符合要求，超过20天仍未提出整改方案;4、施工现场的主要管理人员不足，主体结构施工只有一个主要施工员，平安员也只有一个(有较多的平安隐患没有管理人员刚好跟踪，要求班组整改)。5、现场施工过程中1#楼西侧18层墙柱与19层梁板节点处砼在墙柱拆模时还未初凝，(砼缓凝剂加太多)二、会议达成以下共识：1、施工单位现场项目部承诺马上落实10#、
8、11#进度安排及班组，增加劳动力。2、施工单位承诺马上支配增加项目部主要管理人员。3、要求施工单位对1#楼西侧砼有疑问的必需做出书面的质量保证承诺书，并进行回弹。4、要求施工单位在今日下班前报审外架的整改方案。纪要整理：郑州中兴工程监理有限公司 1#地块监理项目部20xx年2月15日 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇4 时间：*年7月21日地点：鼓浪屿黄家渡污水处理站会议室会议主要议题：鼓浪屿黄家渡污水处理间用电协调会参与会议人员：侯友鹏 刘建忠 （鼓浪屿供电所）会议内容：1. 鼓供电所所长提出明天起先破路协调事宜由我们和水务集团沟通(管委会特配)。2. 许久用电要配一个变压室，因没有场所，
9、建议用箱式，规格越小越好， 管道建议用玻璃管道。3. 电线路径施工图星期一才能出来。4. 10月1日起先安装。5. 明天做基础，破路（6天）混凝土，一个星期后穿电缆，调装。6. 明天要有一个书面的拨款申请，先要预付款。7. 临时用电要保证，早一天多一天把握。8. 7月21日箱变租凭，7月22日箱变基础，7月23日破路、中箱变，7月298月5日箱变安装， 7月31日电线整改，8月1日8月2日停电（停电要提前一个星期公告）连接电线头。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇5 依据市政府工作会议纪要97号的要求以及光博汇项目推动的须要，12月19号，市经济和信息化局和江海区政府在光博汇项目运营中心召集
10、了其次次协调会议，会议邀请了市城管局、市马路局、市交通管理局(江海区交警大队)、江海区经促局、外海街道办等部门参与。会议听取了广东光博汇投资有限公司(下称光博汇公司)关于项目工程建设进度和项目招商工作状况的汇报，对光博汇公司提出的急需解决的问题进行了探讨，对下一步工作作了支配。纪要如下。一、关于项目工程建设进度。由于前期雨水天气较多，工程进度受到较为严峻的影响，进度比安排进度落后约一个月，光博汇公司正通过排水、换土等方法，尽力解除影响，保证工程进展，力争追上安排进度。公司预料实行相应措施后，项目总工期不会受到延误。二、关于光博汇路口设置交通红绿灯的问题。由于光博汇路口车流量大，加上光博汇项目建
11、设期间运输、施工车辆进出频繁，目前路口没有交通灯号，存在交通平安隐患，特别必要在这个路口设置交通灯。会议建议在连海北路改造完成前，以设置临时交通灯、高峰期支配交警进行现场维持交通秩序的方式，保证路口的交通秩序和平安。请江海交警大队支配警力在高峰时段现场值班，并向市交通管理部门报告，尽快设置临时交通灯。三、关于设置光博汇项目宣扬广告牌。为了扩大宣扬，光博汇公司提出在市区设置3块T型广告牌和13块道路指示牌。会议听取了市马路局、市城管局的看法，建议光博汇公司按有关规定办理申报手续，遇到详细问题再提交协调小组专题探讨。本次会议上光博汇公司还提出了办理施工证件、加快审图进度、临时供电、安置小区建设、横
12、沥河整治施工等问题，会议确定，请光博汇公司就有关问题打算材料，协调小组将尽快支配时间专题探讨。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇6 会议时间：*年*月*日会议地点：会议主持人：会议出席人员：建设和施工单位：监理单位：会议主要内容：*年*月*日上午，园林绿化局领导到现场检查施工进度和景观效果状况，提出了一些要求，依据领导要求，下午三点召开了由工程项目负责人、监理单位、施工单位各工长参与的工程项目协调会。经与会人员探讨，结合实际状况，确定了工程进度时辰表。一、项目部位工程完成时间1、烟草公司前，于*月*日前完成铺装及道牙，并清理各种建筑垃圾。2、西侧南段底商前，于*月*日前(含当日)完成铺装、挡
13、土墙、道牙及垃圾清理。3、工人俱乐部前，于*月*日完成铺装、道牙安装。4、*日报社西侧，铺装道牙、树池施工及清理垃圾于*月*日完成。5、路东侧景观墙于*月*日完成焊接、砌筑等工作。二、修整、清理、伐除淘汰树木1、*月*日前，完成路东南侧挡土墙、道牙的修补，集中清理地面沙石料及垃圾。2、适时支配人员伐除淘汰的毛白杨。3、集中力气清理技术中心前石材(打算施工机械)，由统一负责将石材分散运输到各施工部位，为下一步施工做好打算。三、绿化施工1、加强对已栽植树的养护，乔木支撑要规范、起作用。2、清理绿地内全部的垃圾、杂物，保持绿地内干净、整齐。3、抓紧时间整理种植地，为下一步栽植工作做好打算。4、所需栽
14、植的苗木，按品种、数量、规格统计成表，报有关人员，并安排好用苗时间。四、各施工单位加强在施工中的搬运、临时用电、机械施工、高空作业等操作的平安管理工作。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇7 会议认为，本次龙舟赛规模很高、影响极大，办好本次龙舟赛关键在于的确落实活动期间的各项平安措施，各相关单位要通力协作，确保搞好本次龙舟赛的平安保卫及救援工作，协调会会议纪要。会议要求，宣扬部要指导相关部门搞好活动现场的摄相位置的划定，落实现场记者的平安措施，落实水上采访船的联系和线路连接；县人武部要供应竞赛所需的红、绿信号弹各3 0发，信号枪2只(其中备用1只)，支配专职枪只运用人员1名；县交通运输局(海事
15、局)负责对滨湖路和体育馆路段的破损路面进行修复，协调水果市场货运码头在龙舟器材运输和回收时免收相关费用，协调做好赛道布置和大型器材的运输，在竞赛过程中支配一支巡逻船供应平安救援，划定外围船只的活动范围；住建局负责支配人员在6月11前完成徐家冲港湾护坡散落石块的清理、回填，组织专班对徐家冲观礼台、港湾的标识牌、体育场场平质量进行监督、检查，确保活动现场场地平安；城管局负责支配专班在6月11日前完成徐家冲地段的环境清理，对出店经营的门店进行管理；落实徐家冲环境布置，供应鲜花1 5 0 0盆，并摆放到位。环保局负责组织专班对徐家冲水域进行清漂；对竞赛活动期间的污水排放进行管理和调度；广电局负责完善主
16、席台周边摄相点的布置，明确一男一女两名播音员参与6月l 4日、1 5日、1 6目的现场播音；教化局负责协调学生方阵的组织和训练，牵头完成裁判员的抽调和管理；电力公司负责龙舟赛活动现场的电力供应，提前做好线路备用方案，6月1 3日前完成主席台、检录处、终点等三处的电力接头工作；卫生局负责供应龙舟赛训练期间和竞赛时的救援，落实参赛队有关药品的供应和保障；公安局负责牵头制定龙舟赛现场的安保方案，水上救援责任分解，运动员车辆的通行指挥，流淌公厕和救援车位置的划定、主席台、水边警戒区的划定，重点区域的安保，统一各种证件在现场的活动权限。参会人员：一、会议要求，要加大对协调会议确定事项的落实、检查和督办。
17、各单位、各部门要加强沟通，确定事项的办理状况要刚好向协调指挥部汇报，范文协调会会议纪要每次协调会议将对上次会议确定事项执行状况进行检查，没有完成的要说明缘由，执行不力的给与指责通报。二、会议认为，高栏港高速马路工程进度必需按安排推动，拆迁等工程要以此为前提加快进度。三、会议要求，各参建单位要严格遵守招标文件精神，不能违反相关规定，严把工程质量关。四、会议认为，在高压线迁移问题上，由于高栏港高速马路高压线迁移补偿金额产生较大改变，原搬迁协议需重新签订，因此，会议要求：(一)市发改局已经核定高压线搬迁概算，珠海交通集团应与市供电局尽快签订新的协议，并依据工期支配，在合同中明确高压线迁移安排刚好间，
18、做到高压线迁移与高栏港高速马路施工同步进行。(二)由于供水管线与高压线走廊均有各自的行业规范要求，指挥部将于近期召开专题会议进行探讨。(三)市供电局要在符合规定的前提下，尽快简化程序、加快推动速度。五、会议对于补征地问题提出了以下要求：(一)对于须要补征用地的范围，珠海交通集团要仔细核实，尽快将补征用地的具体资料上报市国土局。(二)对于村民有争议而引起阻工的问题，要依靠区、镇、村各级政府，珠海交通集团要多与村民沟通，在政策许可范围内，应充分保障农夫的正值权益；对于不合理要求，要说清理由，做好说明工作；对于严峻阻工的，要向当地政府和公安部门反映，并供应相关证明材料，依法处理。六、加强平安生产。会
19、议要求，各单位要在当地安监部门协作下，仔细做好平安监管工作，一旦出现事故将进行倒查，尽量削减伤亡事故。参与人员：，。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇8 为实行党的xx大精神，根据市建委及区政府的要求，进一步促进教化、商业、酒店、写字楼以及住宅项目的施工进度，11月14日上午在区建委由张嘉琦主任主持召开关于加快和平区重点工程项目建设协调会，会议听取了各建设项目的进度状况以及当前存在的问题，同时张嘉琦主任针对存在的问题做出详细要求，现将会议纪要如下，望各有关单位遵照执行。一、教化项目：1、旅游职专：会议要求招标手续根据区里要求尽快落实，力争月底前起先打桩，同时对财政投资拿出详细看法。2、中华职
20、专：会议要求抓紧.办-理.前期手续。3、十九中学：会议要求涉及防火问题尽快与消防支队沟通，力争年内开工。4、中心小学：目前正在做施工图，区市政园林局根据许久绿地4000元/平方米的标准做绿地补偿，会议要求由区教化局抓紧时间给区政府打报告，协调减免绿化费用问题，争取年内开工。5、十七中学：目前正在设计院做选址方案，会议要求其他工作要同步进行，今年力争动工。二、商业、酒店、写字楼项目1、国际五金城项目：目前商业裙房主体已完工，正在内外檐装修及设备安装，安排12月28日开业。会议要求二次装修质量监督问题抓紧解决，同时与市规划局协调增加地下商业面积，涉及配套问题要抓紧时间与区配套办沟通，尽快落实，同时
21、要加强平安管理，尤其是处理好商业开业与上部施工的关系，确保年内开业。2、和黄地铁广场项目：目前地下开挖正在做水平支撑，规划手续已完成，会议要求力争明年上半年施工到正负零。3、现代城项目：目前正在调整总体规划方案，会议要求抓紧与电研所签订协议，同时着手落实滨江道500多户摊贩的清理退场工作，规划方案要与区规划处沟通落实，拆迁遗留问题要尽快解决。4、新华世纪广场：目前已建成临时绿地，涉及地铁四号线出口问题，会议要求由城建科协调地铁及海河处，尽快落实。5、鞍山道A地块项目：目前详规已批完，立面方案待批，会议要求抓紧完善前期手续，达到合法开工条件。6、鞍山道B地块、四箴南里地块：会议要求由城建科协调区
22、招商办，尽快落实投资单位，力争明年开工。7、天津中心项目（原北洋大厦）：前期手续基本完善，正在内外檐装修，目前主要涉及配套及锅炉房用地问题，会议要求配套问题及大开发地界问题，由区配套办根据规划要求负责协调，确保明年12月底前竣工。8、瑞竹大厦项目（天赐园二期）：基础部位规划许可证已下发，安排下周起先打帷幕桩，会议要求该项目为今年促开工项目，要抓紧落实，区建委职能部门要主动上门服务，确保年内开工。9、津门、津塔项目：目前正在做基础施工，会议要求尽快排出进度安排报到区建委。10、滨江医院地块：会议要求开发商尽快根据摘牌条件做好设计。11、晋滨大酒店项目（原汇名大厦）：会议要求根据规划要求进一步完善
23、有关手续，该项目因规划审批时限长，涉及补办招投标手续由区招标办负责落实完善。12、欧派商务大厦（原云南路16号）、和平门（原勤建里）项目：会议要求周边整治及配套问题由区配套办负责协调落实，确保明年按期交付运用。13、成都道62号项目：会议要求开发商主动与区规划处协作，并在一个月内落实规划方案，尽快开工。14、诚基中心项目：会议要求开发商尽快与区配套办沟通，根据规划要求抓紧解决配套问题，同时落实与相关部门签订的协议，确保B区12月18日入住。15、西康路36号项目：目前高层部分正在打桩，明年别墅部分竣工，高层部分主体施工，会议要求凡列入明年竣工的项目需破路的要提前考虑，同时把整体支配做出安排报区
24、配套办。16、敦仁里项目：目前正在打工程桩，打算.办-理.主体施工招投标手续，会议要求主体施工必需有规划手续才可.办-理.招投标手续，首先要完善规划手续，临时围墙方案抓紧与质监站沟通落实。17、新建村项目：会议要求抓紧落实整体规划方案，超出面积要根据规划要求补办手续，并缴纳土地出让金。18、同方花园项目：目前一期、二期进行外檐施工，多伦道与新华路交口的商场正在施工，热力二次网已基本完善，会议要求涉及福方里小锅炉房问题由区配套办与供热办探讨解决。19、云台花园项目：会议要求该项目的回迁房今年必需竣工，同时做好收尾工作，抓紧缴纳配套费用，假如解决不了，根据区里要求将房屋作抵押，进而解决配套费问题。
25、20、万国公寓：会议要求抓紧时间落实拆楼问题，重新做日照分析，要充分考虑周边遮挡问题，11月底前三家投资单位联合给区建委写报告，注明开工时间及前期打算状况，然后才能结转投资安排。21、荣庆园：明年年底竣工，确保2023年3月入住，会议要求外檐效果抓紧报规划部门审批，与金茂相邻的清和大街道路整修，开发商要尽快协作落实。22、津华里项目：会议要求由区配套办抓紧解决该项目配套问题。23、源合里项目：会议要求根据规划方案分期开工建设，涉及拆迁遗留问题本月内抓紧解决。24、新华路10号项目：会议要求由开发商在11月20日前列出债权、债务清单报区建委，而后由城建科与土地中心沟通土地出让金问题。参与会议的有
26、：区规划处、区教化局、区配套办、区质监站、区建管站、区招标办以及各建设单位的负责人。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇9 关于××地区煤气调压站工程协调会纪要××××年3月20日，市建委召开××地区市政配套工程协调会，探讨了××煤气调压站的施工问题，投资由旁边各有关单位集资，为集资单位供应煤气。由于地处繁华地区，地下管线困难，施工条件困难，要求各单位相互协作、支持，尽快完成该项工程。会议确定如下事项：一、由××市政工程处总承包，工期150天，争取7月
27、底完成。二、原则同意施工方案，先开调压站及西侧管线，复原以后再开东、北侧管线。施工单位要文明施工，落实便民、平安措施，保证工程质量。三、施工过程中须要迁改的管线必需先建后拆，不能因施工而影响各种市政设施的正常运行，尽可能少拆改管线。四、××开发公司负责的热力工程应抓紧打算，4月底出图，尽快施工，确保今年供暖。五、××教化局需用煤气，煤气公司原则同意，管线施工中应留口。申报用气手续由××教化局去煤气公司办理，××联办协调。六、施工中详细事宜请××建委和××
28、;联办协调解决。参与会议人员名单(略)××市城乡建设委员会(印)xx年x月x日 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇10 参会人员：一、会议要求，要加大对协调会议确定事项的落实、检查和督办。各单位、各部门要加强沟通，确定事项的办理状况要刚好向协调指挥部汇报，每次协调会议将对上次会议确定事项执行状况进行检查，没有完成的要说明缘由，执行不力的给与指责通报。二、会议认为，高栏港高速马路工程进度必需按安排推动，拆迁等工程要以此为前提加快进度。三、会议要求，各参建单位要严格遵守招标文件精神，不能违反相关规定，严把工程质量关。四、会议认为，在高压线迁移问题上，由于高栏港高速马路高压线
29、迁移补偿金额产生较大改变，原搬迁协议需重新签订，因此，会议要求：(一)市发改局已经核定高压线搬迁概算，珠海交通集团应与市供电局尽快签订新的协议，并依据工期支配，在合同中明确高压线迁移安排刚好间，做到高压线迁移与高栏港高速马路施工同步进行。(二)由于供水管线与高压线走廊均有各自的行业规范要求，指挥部将于近期召开专题会议进行探讨。(三)市供电局要在符合规定的前提下，尽快简化程序、加快推动速度。五、会议对于补征地问题提出了以下要求：(一)对于须要补征用地的范围，珠海交通集团要仔细核实，尽快将补征用地的具体资料上报市国土局。(二)对于村民有争议而引起阻工的问题，要依靠区、镇、村各级政府，珠海交通集团要
30、多与村民沟通，在政策许可范围内，应充分保障农夫的正值权益;对于不合理要求，要说清理由，做好说明工作;对于严峻阻工的，要向当地政府和公安部门反映，并供应相关证明材料，依法处理。六、加强平安生产。会议要求，各单位要在当地安监部门协作下，仔细做好平安监管工作，一旦出现事故将进行倒查，尽量削减伤亡事故。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇11 为了解决中心城区政府拆迁安置历史遗留问题，加快拆迁安置房办证速度，x年9月15日上午行政服务中心牵头在市行政服务中心H502会议室召开中心城区政府拆迁安置房办证协调会，市国土局、市地税局、市房管局、市城建档案馆、区地税局、市安居住宅建设有限公司、市城市建设投资发
31、展有限公司等单位分管领导、业务科室负责人参与会议，会议就当前中心城区政府拆迁安置房在办证过程中遇到的问题和困难进行仔细探讨和探讨，现就会议有关状况纪要如下:一、会议认为:中心城区政府建设项目的拆迁户为中心城区的建设和发展作出重要贡献，目前，拆迁户在办理拆迁安置房两证时遇到一些困难和问题，相关部门要统一思想，为拆迁户排忧解难，满意拆迁户合理诉求，主动化解社会冲突，树立政府良好形象。二、会议要求:相关部门和窗口要根据行政服务标准化的要求，通力合作，为政府拆迁安置房办证开通绿色通道，实行特性化服务。在办理过程中相关部门要遵循以下原则:一是解决历史遗留问题要宜粗不宜细;二是要敬重历史事实;三是要原则性
32、与敏捷性相结合。三、会议议定:1、关于洋潭安置小区一期A栋工程档案归档问题。请市城市建设投资发展有限公司支配专人根据市城建档案馆x年1月5日的审核看法进行整改，10月20日前，补齐所缺文件的原件(1.建设工程规划要求、2.审定设计方案通知书、3.施工图设计合格书、4.施工图设计审查看法书、5.消防审核看法书、6.设计和监理合同、7.规划和人防部门验收文件、8.气象部门出具合格证、9.工程竣工验收报告)。上述文件补齐后，市城建档案馆先行出具建设工程档案审核认可书。其余文件1个月内由业主补齐。假如是复印件必需由档案馆或原批准机关盖章并注明原件存放处。业主要仔细做好办证的前期工作，各相关单位应主动协
33、作，供应便利。2、关于如何解决五家认定表原件仅一份问题。由拆迁公司负责，业主单位帮助，每个安置项目供应2套五家认定表复印件加盖业主或代建单位、拆迁实施单位公章并注明与原件相符字样报房管、地税窗口备案。同时，请拆迁实施单位到窗口报备时一并携带原件给窗口核对。3、关于被拆迁人有多套政府拆迁安置房，而拆迁补偿协议书、回迁结算单原件仅1份问题。请业主单位或代建单位在复印件上盖上公章并注明与原件相符字样，有关窗口视同原件受理。4、原则上办理房产证登记以五家认定表上的姓名为准;假如五家认定表上涉及两人或两人以上的，拆迁安置协议书上有分开单独签订的，则按拆迁安置协议书上的姓名办理;假如涉及众产的，原则上必需
34、出具公证文书，对能够供应人民法院出具的判决书、民事调解书及人民调解委员会出具的调解协议书等文书，可视同公证文书运用。对于超面积部分房产纳税按政策规定的税率执行。5、五家认定表上名字为父母姓名，而部分安置户要求析产给子女并已在房管局备案的，原则上必需出具析产公证文书，对能够供应人民法院出具的判决书、民事调解书及人民调解委员会出具的调解协议书等文书，可视同公证文书运用。6、关于回迁结算后申报契税时间问题。以x年10月1日为界，已实施拆迁的政府项目按老方法执行，并在x年12月31日前统一办理完毕。新项目按现行税收政策规定执行。7、关于由政府统一规划设计，镇、村自行组织托付施工建设的住宅与非住宅相结合
35、安置方式安置房办证纳税问题，按自建自用房办证，并按统一标准缴纳建安营业税费，建安营业税费缴纳标准由区地税局实行核定。同时，请业主单位供应原有被县级以上人民政府征(占)用土地的相关文件资料。对超出原征(占)用土地面积的，按规定缴纳契税。8、关于安置房办证与完税手续先后依次问题。请业主先到市房管窗口申请受理办证，后到区地税窗口完税，最终凭纳税证明再到房管窗口领证。9、关于工业路隧道施工期间造成洞顶房屋损坏拆迁安置房办证问题。根据特事特办原则，原未办两证的业主凭拆迁安置协议书按第8条办证完税依次办理并全额纳税。参与人员:记录:行政服务中心xx年九月十六日 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇12 20
36、xx年2月26日下午，市政府副秘书长郭惠良在市行政办事中心16楼B会议室主持召开协调会，探讨探讨来料加工企业转三资企业过程中的税务问题。市外经贸局、国税局、地税局等单位有关负责同志参与了会议。现纪要如下：一、关于来料转三资过程中，已解除海关监管设备转让涉及的税务问题(一)会议明确，假如来料加工企业的全部资产(含已解除监管的不作价设备)、债权债务及劳动力均由新成立的三资企业承接，并持有市外经贸局出具的注明来料加工企业就地转三资企业的批文或东莞市来料加工企业就地转三资企业补办备案登记表，可依据国家税务总局关于转让企业全部产权不征收增值税问题的批复(国税函20xx420号)的规定不征收增值税，不得开
37、具增值税专用发票和一般销售发票。会议提出，按此方式转让的设备经有资质的机构评估核定价值后作为资本溢价，计入资本公积。(二)会议明确，来料加工企业处置其不属于第(一)款规定并于20xx年12月31日前购进的生产设备，可依据关于部分货物适用增值税低税率和简易征收方法征收增值税政策的通知(财税20xx9号)的规定，属一般纳税人的按4%征收率减半征收增值税，开具一般发票;属小规模纳税人的减按2%征收率征收增值税，开具一般发票。会议明确，来料加工企业转让已解除海关监管的设备，按设备转让交易价格与海关报关单价格差额的25%单独计算缴纳企业所得税;若转让交易价格低于海关报关单价格，则该项交易免征企业所得税。
38、(三)来料加工企业销售自己运用过的固定资产，亦可按销售一般货物处理，按增值税的适用税率或征收率计算应纳增值税。一般纳税人按17%税率计算增值税销项税额，可以开具增值税专用发票;小规模纳税人按3%征收率计征增值税，可由税务机关代开增值税专用发票。购货方取得的增值税专用发票上注明增值税额可以从销项税额中抵扣。二、关于来料转三资后计税方式问题会议明确，来料加工企业转为三资企业后，三资企业可经营来料加工、进料加工和一般贸易;税务部门将严格根据查账方式征收企业有关税款。会议要求，转制后的三资企业应遵循诚恳守信的原则，根据市场独立交易原则开展生产经营，依法申报纳税。 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇13
39、 关于协调解决××大街56号首层房屋运用权问题的会议纪要xx年x月x日上午，市政府办公厅段××主任主持召开会议，协调解决沙面大街56号首层房屋运用权问题。参与会议的有省政府办公厅交际处、广东成功宾馆、市商委、市国土房管局、市外轮供应公司等有关部门的负责同志。会议认为，沙面大街56号首层房屋运用权的问题，是在安排经济和行政确定下形成的历史遗留问题。早几年曾多次协调，虽有进展，但未有结果。最近，根据省、市领导同志向前看、了却这笔历史旧账的批示精神，在办公厅的协调下，双方本着敬重历史，面对现实，互谅互让的原则，合情合理地提出解决这宗冲突的方案。经过协商
40、、探讨，达成共识。会议确定如下事项：一、市外轮供应公司应将沙面大街56号房屋的运用权交给胜刊宾馆。二、考虑到市外轮供应公司在沙面大街56号经营了30多年，已投入了不少资金，退出后，办公地方短暂难以解决，确定赐予其商品损耗费、固定资产投资和搬迁费等一次性补偿费用共95万元。其中省政府办公厅和广东成功宾馆负责80万元;考虑到省政府领导曾多次过问此事和省、市关系，另15万元由广州市政府支持补助。三、省政府办公厅和成功宾馆的补偿款于20xx年2月7日前划拨给市外轮供应公司。市政府的补助款于3月5日左右划拨，市外轮供应公司应于2月15日起先搬迁，2月20日前搬迁完毕并移交钥匙。四、市外轮供应公司原搭建的
41、楼阁按房管部门规定不能拆迁。空调器和电话等2月20日前搬迁不了的，由成功宾馆帮助做好善后工作。会议强调，双方在房屋运用权移交中要各自做好本单位干部群众的工作，团结协作，增进友情，保证移交工作顺当进行。 参会人员名单：(略)××市政府办公厅xx年x月x日 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇14 东常公司关于施工协调工作的会议纪要20xx年7月26日上午，东常公司协调部及市、区、镇各级指挥部领导亲临18标项目部就东常高速施工中可能遇到的相关问题的协调工作召开了现场办公会议。会议中东常公司周部长做了重要发言。围绕施工单位驻地建设中遇到的难题和施工中可能出现的种种问题及实行相应
42、的解决措施，各级领导踊跃发言，献计献策，为确保东常高速顺当施工提出了很多的可行性方案。现将会议主要精神纪要如下：一：关于驻地平安问题。会议认为，由于各施工单位驻地比较分散，有的在不同区的行政区域。要求对项目部驻地挂重点爱护单位牌子，指定平安负责人，驻地平安问题必需得到保障,为顺当施工解决后顾之忧。二：施工单位驻地用电问题。会议确定，争取把项目部驻地用电一律按生活用电标准额收取。三：取土问题。会议确定，施工单位取土要遵循以下几个原则。一是就近原则。施工单位就近取土，不仅可以节约运输成本，也有利于搞好当地百姓关系。一个土方问题解决的同时也解决了部分协调的问题;二是质量第一原则。取土场必需能满意施工
43、的需求，不仅仅是数量的需求，更重要的是土质要符合要求;三是参工参运问题。东常公司和各级指挥部强调严禁参工参运，施工单位运输实力足够的话，其他单位均不能参加;在施工单位运输实力不足的状况下，由指挥部统一支配，运用地方的车辆。四：砂砾问题：首先必需是正规砂砾生产厂家，具有合法手续;其次质量必需满意施工要求;价格要统一，严禁强买强卖，发觉一处严查一处，严厉打击，绝不姑息。要尽量照看当地的砂砾厂家，维持良好的关系。五：办事程序问题：要充分地敬重和依靠当地的指挥部，出现问题和冲突刚好向当地指挥部反映，由当地指挥部出面解决并逐级汇报。六：临时用地问题：禁止与私人私下协商，必需根据市指挥部的文件精神。东常高
44、速指挥部 20xx年7月26日 2023年乡镇扶贫协调会议纪要 篇15 项目经理主持平安会议，会议先总结了x月平安生产工作：一、本月平安工作总结x月份，由项目经理牵头带队，组织相关科室及人员对工地进行了全面的自查，主要对路堑边坡作业现场的文明施工、作业人员平安用品佩戴状况、平安防护状况、作业区平安围挡、机械设备临时用电平安等进行了仔细细致的检查，对存在的主要问题进行了全面、刚好的整改。x月份，危急性比较大的施工主要为高边坡绿化作业，因边坡陡立，须要工人干脆在坡面上打锚杆、挂网和客土作业，危急性较大。本标段在高边坡作业过程中对作业区进行了平安围护，在坡顶设立了平安钢筋、平安绳，工人系上了平安带、戴上了平安帽、穿上反光工作服，项目部专职平安员和管理人员对工人进行了现场平安技术交底，作业人员能听从现场平安、质检人员的管理。施工中临时用电按规范执行，配备专业电工现场进行用电检查与修理。根据平安工地建设标准，落实了五个一制度，规范了各施工班组的平安作业。并布置了下月平安生产工作安排：二、下月平安工作安排、本月宣扬、教化、培训工作(内容、人员、方式、效果等);对员工进行平安学问宣扬教化。(利用画面，横幅，讲座，平安标语等形式进行宣扬);对员工进行平安劳动用品的正确运用和自我防护学问教化;现场工程师对施工人员的岗前培训、换岗员工的平安学问教化培训。严格要求每位