《2023工程劳务分包合同(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程劳务分包合同(4篇).docx（106页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023工程劳务分包合同(4篇)2023工程劳务分包合同(4篇)本文书目2023工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同范本建设工程劳务分包合同的范本工程劳务分包合同编号： _发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_ 区（县）北京市建设委员会XX年印制发包人（全称）：_承包人（全称）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容11工程名称：_12工程概况：_13分包工作内容：_范围包括：_14 工程监理单位 （全称）：_其次条作业人员承包人依据工程须要向
2、发包人供应作业人员共_名。第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条合同价款41合同价款为：_元（人民币）大 写：_元42合同价款的确定原则（在确认的方式前划）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认：（ ）421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（ ）422以（ ）年施工预算或（ ）年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦 工_元/工日；结构木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢 筋 工_元/工日；砼 工_元/工日；油 工_元/工日；抹 灰 工_元/工日；架 子 工_元/工日；水 暖 工_元/工日；电 工_元/
3、工日；壮 工_元/工日；_；_；_ ； 按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中， 地上结构：_元/m2；地下结构：_元/m2；初 装 修：_元/m2；水 电：_元/m2；_； _；分项工程承包：外墙面砖：_元/m2；屋面防水：_元/m2；水磨石地面：_元/m2；水泥砂浆：_元/m2；内墙一般抹灰：_元/m2；_；_；_。（ ）423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）（ ）424因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。43对合同价款内容的明确：_第五条合同价款的结算和支付51 结算、决
4、算资料：511发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。512承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。52合同价款的结算和决算：521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、 确认并共同履行书面结算手续。522工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。53合同价款的支付：531合同价款分期支付：在_年_月_日付款_
5、元，在_年_月_日付款_元。532分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。533合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。534办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理61平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组
6、织施工。62重大伤亡及其他平安事故处理：621发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。622根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。63对本工程的平安生产标准，双方约定如下：_。第七条工程质量、验收与保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。72承包人必需根
7、据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。74对本工程的质量标准，双方约定如下：_。第八条工期延误81对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。因斗争、动乱、自然灾
8、难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力；设计变更和工程量增加；发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时；发包人同意工期顺延的其他状况。82承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。83
9、 非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第九条文明施工91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。92发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。93对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_。第十条材料机具供应101本工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。102由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场（400米内）。103承
10、包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。104对本工程材料机具的运用、维护，双方约定如下：_第十一条文物爱护对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。第十二条发包人的权利及义务121负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技
11、术、质量、平安、场容等方面的交底。122 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。123负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。124负责解决施工中存在或发生的技术问题。125负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工作业安排。126负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政。127负责组织工程的验收工作。128本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的
12、管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务131承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。132 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。133在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ ，听从发包人的统筹支配，统一调动。134当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将
13、队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。135承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。136承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料。137承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任141发包人违约责任1411由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向
14、承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。1412由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。1413发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。1414发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违
15、约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。142承包人违约责任1421因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。1422承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。1423因承包人责任造成质量事故和
16、延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “”）：1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向 _人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项
17、与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。建筑工程劳务分包合同范本2023工程劳务分包合同（2） | 返回书目发包人： 以下简称甲方承包人： 以下简称乙方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和甲方 就 工程所签订的建设工程施工合同，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、平安、环境爱护、职业健康平安、材料运用、文明施工的限制和管理，双方进一步协商，达成以下协议,供双方遵照执行。第一章 一般条款第一条 工程概况和分包范围：1、工程名
18、称:2、工程概况：(1)建设地点:(2)结构形式: 结构(3)建筑面积: 平方米(包括地下室 平方米)上述面积作为双方结算的依据。因设计变更导致上述面积增加或削减，结算时按本章第四条.3中执行。(4)层数: 地下 3 层，地上 16 层。(5)檐高: 米。3、承包方式:(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除担当违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的 80 %。(2)本合同固
19、定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。4、分包工作内容：其次条 劳务人员1、乙方依据分包工程须要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用安排数量，且符合 北京 市建委关于现场施工人员配备的有关规定，满意质量、平安、进度、文明施工、环境爱护等方面的须要，详细管理人员的岗位清单和须要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。2、本合同签订之时，乙方须供应：(1)管理人员岗位清单(相关证件复印件)(2)须要持证上岗人员清单(相关证件复印件)(3)相关工伤保险交纳单据凭证复印件(4)乙方资质证书、营业执照复印件和授权托付书原件。第
20、三条 合同工期1、本工程开工日期定于 年 月 日，结构封顶日期定于 年 月 日，装修工程完成日期定于 年 月 日。2、上述日期或时间如有变更则以甲方的书面通知为准。第四条 合同价款1、合同价款的确定(1)本合同采纳固定清单综合单价报价，综合单价中已包含乙方所必需交纳的各种税金、政府规费、保险、培训、劳保、临建人工费及租赁费、承包范围内的全部人工费用、现场平安防护设施、优质工程奖和平安文明工地奖、材料检验试验等费用，同时还包括本工程要求乙方供应的材料、机械和工具的费用，施工期间各类材料和劳动力的市场价格风险及国家政策性调价风险系数均已计入单价里，不做任何调整，乙方同意不以任何理由增加此项费用。(
21、2)各分项工程承包综合单价分别见报价清单，未注明项目视为已包含在合同综合单价中，实际完成工程量除注明外，全部的面积均指工程的施工面积。2、乙方分包工程的合同价款包括但并不限于下列工作内容所对应的工程价款以及业主(建设单位)及甲方对乙方制订的规定和提出的要求所对应的费用：(1) 乙方已明确了解甲方并未将全部应由乙方担当的工作在报价中一一进行表述。全部未表述的工作内容将会以通知、方案、交底、规章、制度等形式给乙方明确，乙方对甲方的指令有异议的，应首先予以执行，并在接到甲方指令后2天内提出书面异议，如在规定时间内未提出书面异议或异议不成立的，则基于甲方指令所对应的支出费用视为已包含在本合同约定的固定
22、单价中。(2)乙方接受甲方制订的关于本工程质量、工期、环保、职业健康平安、文明施工、平安生产的规定和要求所发生的费用。(3)施工依据和施工内容及施工标准包括但不限于设计的图纸和图纸中规定的标准图籍、规范、法规、以及甲方编制制订的方案、交底。施工内容中还包括：临时水、电的安装、施工脚手架的搭拆，竣工工程清理垃圾外运、保洁和维护，成品爱护工作和为达到工程施工目标而在施工过程中需做的全部协助工作内容，包括材料、机具、现场设备的倒运、加工、整理、清理安装和进出场的装卸车和在周转料库房的装卸车工作;施工内容中还包括为全部建设单位、甲方所另行分包的各专业分包的协作工作及专业分包施工期间所必需的停工等待而支
23、出的费用。(4)现场临时水、临时电的安装、维护、拆除等全部用工所发生的费用。(5)为达到 北京 市平安文明工地的要求，对施工现场、生活区等进行清理、爱护而支出的费用。(6)为达到环境爱护、职业健康平安工作所付出的人工投入和支出的费用。(7)固定综合单价中包括双方签订的正式合同和补充合同所述的全部工作内容、根据施工技术要求所规定的施工周期间歇所发生的用工等待费用、以及现场平安文明施工所支出的费用，对于乙方根据政府有关规定办理的全部证件、许可证、保险、用工手续时所发生的费用也同样包含在固定综合单价中，固定综合单价中还包含乙方需上缴的各种税费、非生产性开支等方面的费用;还包括了为指定分包单位协作工作
24、所支出的人工费用。(8)除甲方支配乙方到甲方承包的本工程以外的工程项目进行施工，经双方协商费用外，其他一切发生在本工程内的生产、质量、平安、文明施工、环境爱护、料具整理、材料的检验试验费等方面的工作无论是否由甲方进行支配，结算时均不对劳务合同中的固定单价进行增减。(9)施工条件不具备但乙方未经甲方同意并擅自将人员进场，造成的人员停工、窝工、误工，甲方不予任何补偿;施工条件具备，但乙方相应施工人员不足造成后续人员窝工，甲方不予任何补偿。(10)与工程施工相协作的架子及平安防护工程;平安文明施工、生活区管理;除由甲方供应的材料、机具以外的全部协助材料、工具用具，小型电动工具及设备的购置或租赁费用。
25、(11)固定综合单价中还包括现场临时水、电新建的施工及管线拆除、材料现场卸料以及现场材料二次搬运及装卸车、周转材料及中小型机械的场内、外进场就位、退场归还的一切费用。管线出建筑物外规定范围内的人工挖土方、回填土、预埋件预制和回收用工、现场文明施工清理用工、应对有关方面检查的现场和生活区及办公区清理用工、工程验收时发生的清理用工及协作业主分包等的用工，以及施工完成后根据甲方的要求，将现场清理至甲方要求，所需的费用支出也包括在固定单价中。3、关于合同价款的增减及窝工补偿：(1)乙方接受甲方下发的全部设计变更，对于承包范围以外的洽商项目根据( 年) 北京 市建设工程预算定额计算规则确定综合单价(报价
26、清单中不包括部分)，但不再计取各种费用;设计变更或承包范围内发生的非乙方缘由的返工，变更洽商(人工部分)根据( 年) 北京 市建设工程预算定额计算规则确定工日，每个工日综合单价按 元进行结算，但不再计取各种费用。(2)对连续超过一周时间因甲方缘由停水、停电或等缘由造成的停工的补偿费用(一周内部分不予补偿)，结算时按双方确定超过时间部分的工人人数以 40 元/工日标准赐予补偿(以当时签的确认单为准)，但不再计取各种费用。(3)对于乙方未经甲方 经营主管 书面认可、且超出工程施工图纸范围施工的和因乙方缘由造成返工的工程量，一律不予结算。4、暂定固定总价款为： (人民币)大写为：人民币 元整第五条
27、合同价款的结算与支付1、合同文件说明依次：(1)本劳务分包合同(2)劳务承包价及承包内容确认单、承诺书(3)招标文件及招标补充文件(4)现行施工验收标准、规范和其它有关的经济技术资料(5)甲方向乙方供应的工程施工图(6)乙方依据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书(7)经甲方书面批准的施工组织设计、分项施工方案、施工总进度安排2、乙方在接到甲方下发的函件、会议纪要、工作联系单、总进度安排和月进度安排后，3天内没有书面回复予以否认和修改的，视为乙方已经接受，并作为合同附件及最终结算的依据。3、合同价款的支付：(1)本工程不支付预付款
28、，乙方应投入资金保证按时发放农夫工工资、保证施工生产的顺当进行，不得以甲方未支付作为乙方对外欠款的理由，无农夫工工资发放签认表甲方不予结算。(2)工程进度款结算：1)每月25日前，乙方应提交手续完备的工程数量签认单到甲方经营部进行审核结算，并开据结算单进行中间结算;工程交工后28天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后30日内进行核实，赐予确认并办理分包工程结算手续。若乙方未在交工之日起28日内提交书面结算资料，视为同意甲方的结算看法，同样甲方收到乙方结算资料后30日内未提出异议，视为承认对方的结算看法。2)若乙方未刚好报送结算原始资料，甲方有权单方面编制当月结算资料，乙方无条
29、件予以认可，同时甲方将按 元/期向乙方收取劳务费用。工程不符合结算标准，甲方不予结算。3)未按上述程序进行的中间结算和最终清算的任何单据或签不全的单据，甲方将视为个人行为，均不能作为中间结算和清算的依据。4)甲方结算时将扣除乙方超用材料费、运用甲方的机械费用、违约罚款等各项费用。在最终一期结算单开出时，同时签订合同结算终止协议，协议签订后，并不影响乙方依据合同应履行的义务，甲方可干脆在保留金中扣除乙方应担当的费用。5)甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金。其中5%在乙方全部完工后，且未发生任何平安责任事故后甲方支付予乙方。另5%待质量保修期满、最终交验后按建设单位返还状况而进行返还，至此全
30、部履行完毕，合同自行终止。6)每月扣留乙方工程款的8%的作为民工工资保证金。每月由乙方制好民工工资表后，在甲方监督下发放，并将民工工资发放签收表复印件在甲方财务备案后方可返还。7)甲方每月扣留乙方工程款的2%作为平安保证金，假如发生平安责任事故，2%的合同金额作为事故处理的保证金额，多退少补;假如未发生平安责任事故，甲方将在清算时全部无息返还。(3)工程款支付：1)甲方给乙方结算时，原则上乙方法人代表(即合同签约人)应亲自到场，如派其他人员结算需出具法人或本人授权托付书及结算人员身份证，身份证复印件留甲方财务，授权托付书原件留存甲方经营部。乙方结算时应出具正规的、合法的劳务发票，付款方法和时间
31、按业主付款方法和时间，由于业主推迟支付，甲方也将无息推迟支付。2)支付时原则上只能以电汇等形式汇入合同指定的帐户, 汇入合同非指定帐户或其他方式支付时，需供应正式公函原件，供应托付付款申请书。3)假如乙方不能按时供应结算资料，导致甲方不能按期进行结算的，甲方有权不予进行资金支付。4)甲方每期工程款支付时，限制在当期应付工程款的70%以内，乙方工程完工后，在扣除根据合同条款应当扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。第六条 材料、机具供应1、甲方供应的机械、工具及材料( )：由甲方供应的机械设备、工具及材料由甲方选购供应到施工现场。2、乙方供应的材料、机械和工具：除以上甲方供应的材料和机械及工具外
32、，其余工程所需的机械(包括全部运用380v电压的电动工具、三级移动的配电箱、电缆和机械)及工具均由乙方供应且必需满意平安生产规定。由乙方自备的机械、工具及协助材料须自带入现场，并符合国家平安标准。3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的全部材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对领用的甲方的机具，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在机械、机具进场刚好提出，如未提出视为合乎要求，无论是否提出，乙方要严格根据操作规程运用，加强修理保养。4、乙方自带小型机械的正常运用修理费用由乙方负责。5、对本工程材料机具的运用、维护，双方约定如下：(1)由甲方供应的施工机具及材料，乙方
33、支配专人负责，刚好对机械清理保养，机械发生故障属乙方责任的，由乙方自行修理，费用自理，如发觉人为损坏机具，乙方根据市场价格赔偿给甲方。(2)甲供及调拨材料只限乙方在本工程运用不得外运;违者按材料数量双倍惩罚。在施工中必需按规定位置堆放材料，做到工完料清，保持现场整齐。(3)甲方供应调拨给乙方原材料，由乙方负责看管。因保管不善造成的损失、丢失等由乙方负责并担当因此给甲方造成的损失。(4)全部材料领用人员必需是乙方负责人、负责人书面授权托付人员或乙方现场负责人员，以签名(盖章)为准，其授权托付书及身份证复印件留甲方机材部。(5)其他： 。6、对本工程材料的运用及奖罚，双方约定如下：(1)现场材料的
34、供应量应依据合理施工方案现场调整。由甲方依据工程进度分批供应至施工现场。(2)乙方确保商品混凝土在浇筑过程中的模板、支撑等完善有效，发生因模板支撑等方面失效导致的混凝土奢侈而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方担当，乙方还应确保混凝土到场后按时快速浇筑，如因乙方人员缘由发生混凝土奢侈而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方担当，对于工程实体材料，除商品混凝土外，乙方现场卸货后，确认数量，并在料单上签，作为甲方实际给付的工程实体材料数量依据(假如乙方拒绝签，则按甲方签为准)。(3)乙方应合理运用材料，妥当保管，按甲方要求码放成堆，不得奢侈和丢失。(4)双方约定工程实体材料的损耗率限制在以下范围内(以设
35、计图纸的工程数量为标准)：1)钢材损耗限制在 %之内。2)水泥损耗限制在 %之内。3)混凝土损耗限制在 %之内。4)砂石损耗限制在 %之内。5)块料面层损耗限制在 %之内。6)其他未注明材料根据 计算。假如实际损耗率小于上述限制率，则按超额节约部分价值的 %嘉奖乙方;假如实际损耗率大于上述限制率，则由乙方按超出限制率部分价值的100%赔偿给甲方且增加5%的材料选购费用。7、乙方运用的劳动爱护用品均由乙方自行担当(平安帽、平安带、手套、绝缘手套、绝缘鞋、工作服等)，且质量必需达到规范要求。8、乙方自行供应全部质检及测量放线所需设备、工具及临时用电的配电箱。(1)本工程的放线测量工作由乙方负责，甲
36、方只负责验线。(2)工程的测量费、材料的检验试验费已包含在乙方的固定单价中，任何状况下均不得进行调整;工程试验工作由乙方协作甲方进行。9、甲方供应的材料进场验收将由甲方与乙方联合办理。甲方供应的全部材料只负责运抵现场，乙方负责验收、核量、卸车、运转、倒运，并不再另行计取费用。(1)一旦材料移交给乙方，乙方应负责材料保管、储存、合理运用，坚持厉行节约、严格管理、限额领料的原则，乙方担当因管理不善、操作不当或由于乙方施工质量达不到甲方的要求而返工造成的施工中实际材料用量超出材料损耗率以外部分的材料费用和其它费用。(2)乙方必需根据工程进度要求至少提前两周对甲方应供应的材料提出材料申请安排，并根据甲
37、方的要求验收接管材料。假如由于乙方所提安排不刚好、安排量不足或规格型号错误等导致的工期延误及其它损失全部由乙方担当。(3)乙方自行选购的辅料应符合国家相关标准，并且每月25日上报进度报表。其次章 质量、工期、平安第一条 工程质量及要求1、 本工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。假如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。按甲方与建设单位约定，并按国家现行的建筑安装工程施工质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准，本工程质量必需达到 结构长城杯 标准。2、 乙方必需根据现行的质量检验标准、施工验收规
38、范和施工图组织施工。施工前乙方应进行图纸审核，一旦发觉有设计错误，须马上向甲方提出，取得文变更洽商手续后方可进行施工。工程验收以现行施工质量验收规范、质量验收统一标准及施工图为依据，自工程竣工验收之日起28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续。3、 本工程质量标准： 。分项工程一次交验合格率达到100%分部工程质量验收合格率达到100%质量问题整改合格率100% 。4、 工程质量详细要求如下：(1)乙方的质量体系必需对应甲方的质量管理体系，同时乙方项目经理、专业工程师和主管工长要依据甲方管理人员的要求统筹支配、合理安排人力、物力，确保全面达到合同约定的质量标准。(2)施工组织设计、创优安排由甲
39、方编制，经建设单位及监理审批后，甲方存档，发、承包双方均按施工组织及创优安排组织施工，执行其中的各项要求。(3)乙方应仔细根据标准、规范和设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查验收，协作甲方接受建设单位及监理单位的检查、验收。(4)隐藏工程的检查乙方自检检验合格后在隐藏验收前24小时之内通知甲方代表参与验收，验收不合格的，乙方在甲方限定的时间内自行担当费用整改完毕并重新组织验收，达到设计要求、规范标准，报监理验收签后，乙方方可进行下道工序施工。(5)专业分项工程施工方案和技术交底由甲方专业工长编制，在编制过程中乙方主管工长和相应专业工长或分项负责人参加，提出乙方的看法和建议，最终定稿权为甲方。经监理审批后，甲方存档，下发到乙方。发、承包双方均按方案和交底中的措施和要求组织施工。(6)分项工程施工前由乙方专业工长或分项负责人召集乙方参加该分项施工的全部人员，将交底向操作工人进行传达和讲解，要让每一个操作工人明白应如何施工，如何对自己所完成的工作进行质量检查以及应达到什么样的质量标准，完成技术交底。如未传达或传达不刚好，造成一切损失由乙方担当。(7)甲方相关人员有责任在施工组织、创优安排、施工方案和分项交底中明确施工支配、施工工艺、质量要求等相关内容;乙方相关人员有权利和义务提出符合