《2022装修合同范文集锦三篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022装修合同范文集锦三篇.docx(11页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022装修合同范文集锦三篇装修合同 篇1发包方(以下简称甲方):_托付代理人(姓名):_民族:_居处:_身份证号:_联系电话:_手机号:_承包方(以下简称乙方):_营业执照号:_居处:_法定代表人:_联系电话:_托付代理人:_联系电话:_建筑资质等级证书号:_本工程设计人:_联系电话:_施工队负责人:_联系电话:_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:1.2工程装饰装修面积:1.3工程户型:1.4工
2、程内容及做法(见报价单和图纸);1.5工程承包,实行下列第_种方式:乙方包工、包全部材料(见附表三)。乙方包工、包部分材料,甲方供应其余部分材料(见附表二、三)。1.6工程期限_日(以实际工作日计算);开工日期_年_月_日;竣工日期_年_月_日。1.7工程款和报价单工程款:本合同工程造价为(人民币)_金额大写:_报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据,依据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的依据。其次条工程监理若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工
3、程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书3.1施工图纸实行下列第_种方式供应:甲方自行设计的,需供应施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。甲方托付乙方设计的,乙方需供应施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。3.2双方供应的施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书必需符合民用建筑工程室内环境污染限制规范(gb50325-XX)的要求。3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书予以签收确认。3.4双方不得将对方供应的施工图纸、设计方案等资料
4、擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。第四条甲方工作4.1开工三日前要为乙方入场施工创建条件,以不影响施工为原则。4.2无偿供应施工期间的水源、电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.6不得有下列行为:随意改动房屋主体和承重结构。在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。甲方:_乙方:_地址:_地址:_电话:_电话:_代表:_代表:_签约日期:_签约日期:_装修合同 篇2孙xx与白xx达成
5、口头协议,由白xx负责装修孙xx的二居室商品房,工程款共计3万元,工期1个月。孙xx付款后,白xx组织人员进驻场地起先施工。由于施工中白xx不负责任,到处接活,人手经常不够,于是白xx招募一些临时人员帮忙,这些人员往往素养不高,或者没有装修阅历。并且由于白xx拖欠工人工资,故工人消极怠工,以至工程施工后3个月尚未完工,导致孙xx无法入住,不得不在外租房居住;同时由于施工人员不慎,造成孙xx楼下房屋漏水,造成楼下住户支付修复费5000元。随后孙xx发觉,装修工程已完工部分质量严峻不合格,存在卫生间门歪曲,木线有缝隙,玻璃松动,整体墙面光滑度不够、不匀称,门套歪曲不在一个平面,背面不对称等问题。孙
6、xx与白xx数次交涉,但是白xx不是对孙xx避而不见,就是推托责任,说装修的问题应找木工赵*和水泥工王*而不应由其负主要责任,还数次说忙完手头工程就帮孙xx解决装修问题。但要追回肯定的施工费。孙xx和白xx协商不成,于是向人民法院提起诉讼,恳求人民法院判决白xx退还全部工程款,并赔偿其在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用。人民法院接受此案后,托付建设监理公司对孙xx装修工程进行鉴定,认定孙xx房屋已做装修工程价值11600元,该工程不合格部分修复费用15750元。同时,调查查明白xx未在工商行政管理部门办理营业执照,不具备经营资格。一审法院经过审理,认定孙xx与白xx 所达成的装修工程口
7、头协议无效,并判决如下:1.判决白xx退还孙xx装修工程款20400元;2.判决白xx支付孙xx修复费15700元;3.判决白xx支付孙xx在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用共计6360元。本案主要涉及两个法律问题:一是合同有效性的认定和的责任问题;二是侵权损害赔偿责任的担当。1.合同有效性的认定及无效合同的责任划分。孙xx与白xx所达成的是一个口头合同。依据建筑装饰装修管理规定第11条规定,凡从事建筑装饰装修的企业,必需经建设行政主管部门进行资质审查,并取得资质证书后,方可在资质证书规定的范围内承包工程。家庭居室装饰装修管理试行方法也规定,凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门
8、发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。可见,本案中白xx不具备经营主体资格而擅自担当家庭装饰工程,其与孙xx所达成的合同因白xx不具备经营主体资格而擅自承揽家庭装饰工程,其与孙xx所达成的合同因白xx不具备相应的民事行为实力而成为无效合同,依据上述法规定,该合同自始就没有法律效力。无效合同的法律后果有:(1)返还财产:合同被认定无效后,双方应将财产关系回复到前的状态,已从对方取得财产的一方,应将其所取得的财产返还给对方。现孙xx已将工程款支付给白xx,白xx本应全部予以返还,但白xx已做装修工程部分已与孙xx有房屋相结合,成为孙xx房屋的添附价值,故此部分
9、工程款无需返还,白xx应返还余下的工程款20400元。(2)赔偿损失:凡无效合同的订立和履行使当事人蒙受财产损失的,有过错的一方应当赔偿对方的损失。因白xx施工质量不合格而导致孙xx所需付出的修复费用,和因白xx施工导致孙xx无法在家中居住而付出的租房费用,均属“因无效合同的订立和履行”使孙xx蒙受的财产损失,白xx作为此无效合同中有过错的一方,依法应予赔偿。2.侵权损害赔偿的责任由于施工操作的不慎,造成楼下房屋漏水,构成了对楼下居住户的侵权,施工人员应担当侵权责任,对楼下居住户予以赔偿。孙xx与白xx签订了装修合同,白xx及施工人员即为孙xx的雇佣人员,则白xx为施工人,应担当此侵权责任,所
10、以本案中要修复费用,理应偿还。装修合同 篇3签订装修合同,对于装修公司而言,是对装修工作负责;对于消费者而言,是房屋装修的有效保障。不过,也有一些不负责任的装修公司,在与消费者签订合同时有意设置陷阱,牟取暴利。因此消费者在签订装修合同时,更要细致检查,莫让保障变陷阱。陷阱一:有意增加装修项目有些设计师在设计中有意增加装修项目,不须要做梁的地方加个梁,没必要吊顶的地方非要吊顶。这样一来,装修报价就要高许多,设计师的提成也就会增加许多了。应付这种陷阱,消费者肯定要明确自己的居住需求。假如在设计中出现了造价较高,又没什么好用价值的项目,您肯定要坚持自己的要求。陷阱二:舍低就高捞取回扣有一些建材商和设
11、计师私下约定,只要设计师在设计中运用了他们的材料,最终由建材商给设计师回扣。所以设计师在进行设计时,就有意运用这些有回扣的材料。即使有其他价格比较便宜、装饰效果更好的装饰材料,设计师在设计中也不会采纳,结果让消费者花冤枉钱。应付这种陷阱,就要求您对目前的装饰材料市场有个大致的了解。什么材料适合自己的新居,这种材料大致的市场零售价等内容,九正家居网提示大家肯定要做到心中有数。陷阱三:虚报面积增加预算假如消费者在设计中坚持自己的想法,删去了多余的设计,而且选择的材料又比较便宜,设计师仍有方法来增加预算。即在测量时,有意多报、谎报,加大工程量。例如在计算涂刷墙面乳胶漆时,没有将门窗面积扣除,或将墙面
12、长宽增加,都会导致装修预算的增加。假如出现这种问题,您对工程的实际发生量又不太清晰,您可以在合同中注明,装修费以实际发生额计算,多退少补。这样您在工程验收时,可以将工程实际发生面积再细致丈量一次,并依据这个数据来付工程款。陷阱四:所谓打折有些装饰公司在做合同时用打折来诱惑消费者。这些公司会在合同中附加许多条款,什么减项不减价,增项另算,改项重新付违约金等。例如,鲍先生和某装饰公司签了合同,总价打8折。当施工单位进入木工活时,鲍先生突然不想做吊棚的造型了,这时装饰公司说已经把材料都订完了,设计图您都签字了不能改,假如非改不行,也不减钱。因为合同上明明白白地写着,对增项、减项等都视为违约,那么打折
13、自然取消。这里提示消费者,肯定要看好合同的附加项,天上不会掉馅饼。陷阱五:条款不具体设置文字陷阱一些装修公司会在合同中预先埋下“文字陷阱”。比如有意制定几条可有多种说明或正反都有理由的条款,这样一旦发生纠纷,公司立刻说明以减免责任。最常见的文字陷阱,不少消费者在签订装修合同时都会留意到在装修合同中约定运用某品牌的油漆,但装修验收后却发觉,油漆质量没有达到预期效果。细一追究,原来合同中虽然约定了油漆的品牌,但同一品牌的产品有多种等级,用何等级却未在合同中约定。装修公司就是利用这种文字陷阱另消费者蒙受损失。此外,装修工程中有很多专业术语,而大部分消费者又是外行,一些装修公司有意在合同中排列大量术语,制造陷阱,消费者一不当心,就会被对方偷换概念。陷阱六:“保修”不行轻信在装修合同里,“工程验收”一项里包括了“保修”的内容。保修期长短不一,一般一到三年。但事实上,只要装修完工时没有出现质量问题,保修的实质意义就不大了。因为一旦工程出现了问题,也很难界定是什么缘由引起的。比如,业主家的门开裂了,家装公司会说是因为家里的环境太干。甚至会把责任推到建材商身上。虽然现在有的合同也约定,在保修期结束后,业主才付质量保证金(即尾款)。但这部分款项通常只占工程款的5%。事实上,家装公司早就从别的地方把这点钱找齐了。即使出了问题,业主拒付质量保证金,家装公司也没多大损失,事情也就这样不了了之了。