《材料供应合同【最新5篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料供应合同【最新5篇】.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、材料供应合同【最新5篇】在人们越来越信任法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢？白话文为大家细心整理了材料供应合同【最新5篇】，您的确定与共享是对我最大的激励。篇一：条 争议解决方式 篇一本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，根据下列第种方式解决：1、向_人民法院提起诉讼；2、向_仲裁委员会申请仲裁。篇二：材料供应合同 篇二甲方: 有限公司乙方: 有限公司鉴于甲方须要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方，鉴于乙方情愿为甲方供应该部分材料，经双方充分、友好
2、协商一样，甲方托付乙方为甲方总包的 工程供应部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同：一。 合同价格：甲乙双方商定整个工程的服务费用为人民币 。二。 工程量说明：甲方负责该项目 施工，乙方供应附件清单的材料，并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。三。 双方责任：甲方：做好现场施工相关工作；给乙方供应乙方在调试过程中所需的各项便利条件；按时给付乙方材料款。乙方：应刚好供应附件材料清单的各项材料和设备；接甲方通知2工作日内进场调试设备；帮助相关材料厂商做好售后服务工作。四。 结算方式：甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%（￥ ），乙方为甲方备货，货进工地后，甲方支付工程总预算的50%（￥
3、 ），乙方为甲方施工完后，甲方支付总预算的剩余款额（￥ ）五。 违约责任：甲乙双方任一方违约，赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。六。 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。七。 合同签约地： 。八。 其他：盖章签字回传及视为合同生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日年 月 日篇三：条 质量和包装要求 篇三1、货物质量执行_标准。2、货物性能的其他技术要求是：_。3、包装标准：_。4、乙方应当在包装物上注明生产日期和运用期限。篇四：条 交(提)货方式、时间和地点 篇四1、交(提)货方式：_。2、交(提)货时间：_。3、运输方式
4、：_。4、运输费用：_。5、货物交接地点：_。6、收货人：_。7、甲方指定的货物签收人：姓名：_电话：_身份证号：_8、其他约定：_。篇五：材料供货合同样本 篇五需方（甲方）：_供方（乙方）：_1、设备型号及数量甲方向乙方购买由乙方生产的_，详细供货清单请参考附件一。2、合同总价2、1合同总价为￥_元，人民币（大写）：_。2、2该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。3、付款及结算方式3、1合同签定当天内，甲方将合同总金额的_%（即￥元）以电汇方式支付给乙方作为定金。3、2本合同签定后的第_天，甲方将合同总金额的_%（即￥_元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。3、2乙方出具与甲方结算货
5、款。4、设备交货期乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。5、设备发货5、1交货地点：_运输方式和运费由甲方担当。5、2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。6、设备的签收6、1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。6、2若甲方发觉设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方运用，乙方应担当相应的违约担当责任。7、设备的安装调试与指导7、1乙方免费供应设备
6、安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中假如遇到技术困难，依据须要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。7、2乙方工程师现场指导时间在不超出_天时间内，乙方不再收取其他服务费用。8、售后服务8、1设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修（人为及不行抗力因素造成设备损坏除外），免费保修期满后，乙方供应终生有偿修理服务。8、2在免费保修期内，机器内自然损坏的全部零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费修理更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。9、违约担当责任
7、。9、1乙方若无正值理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_向甲方支付违约金。9、2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_向乙方支付违约金。9、3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方担当。10、不行抗力因不行抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不行抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同担当责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行方法。11、争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。12、合同的生效12、1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。12、2合同壹式两份，每份共_页，甲乙双方各执一份。13、其它事宜。其它未尽事宜由双方友好协商解决。甲方单位：_乙方单位：_甲方代表：_乙方代表：_单位地址：_单位地址：_联系电话：_联系电话：_签约日期：_签约日期：_