《2022建筑工程施工合同_7.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工程施工合同_7.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑工程施工合同建筑工程施工合同1建设单位：_ (以下简称甲方)施工单位：_ (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成一样协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建。1.2工程地点：_。1.3承包范围：旧房拆除，新居重建。1.4承包方式：包工包料。1.5建设工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求。1.7合同价款(人民币大写)：_元每平方米(依据建筑施工完成后实际面积结算)。第2条甲方工作2.1开工前_天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清
2、除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排(附件一)，交甲方审定。3.2指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定;严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参与竣工验收
3、，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工_小
4、时以上，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于
5、乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分_次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后_个月内依据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后_日内，甲方支付总计工程款的_%，计人民币_元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的_%，计人民币_元;其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的_%，
6、计人民币_元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的_%，计人民币_元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的_%，计人民币_元;全部工程完成甲方试用_个月内如无质量异议支付总计工程款的_%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕。第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料(附件二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施
7、工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应
8、照价赔偿。第10条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同2发包人（全称）：法定代表人或其托付代理人：承包人（全称）：法定代表人或其托付代理人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一样，共同达
9、成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程立项批准文号：_。4、资金来源：_。5、工程内容：_。6、工程承包范围：_。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写_）（￥_元）；其中：（1）平安文明施工费：人民币（大写_）（￥_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写_）（￥_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写_）（￥_元）；（4）
10、暂列金额：人民币（大写_）（￥_元）；2、合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目
11、审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、违约、索赔和争议1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十
12、、签订地点本合同在_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_生效。十三、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：法定代表人或其托付代理人：_年_月_日承包人：法定代表人或其托付代理人：_年_月_日建筑工程施工合同3发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程概况：建筑面积：平方米建筑高度：米建筑层数：层结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室
13、内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。三、承包方式：包人工费。四、承包价格：按实贴面积计算墙面元M2；地面元/M2。五、工程期限：从年月日到年月日结束（遇不行抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%修理期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必需相符，本人签字并按手印）。七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必需达到合格或优良工程验收标准。2、乙方必需严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，主动主动协作其它工种人员的工作。3、依据甲方供应的材料尺寸，
14、按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱护工作。4、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严峻的，甲方有权终止合同。八、机具的限制：甲方供应垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。九、平安要求：工人必需持证上岗，进工地前必需经过平安教化培训操作，必需根据国家平安施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。十、违约责任：1、由于乙方缘由，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。2、乙方应妥当爱护施工现场的建筑物及设施，如
15、造成损失照价赔偿。3、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、其他约定：1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有爱护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需刚好清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝奢侈，如有奢侈则按其奢侈部分价值的二倍在结算中扣除。2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。3、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。甲方：乙方：法定代表人或托付人：法定代表人
16、或托付人：年月日年月日建筑工程施工合同4发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，运用年限为_年。甲方对该土地享有全部权和运用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全
17、并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑
18、工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，全部款项在_月_日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因
19、此造成的损失由变更方担当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的_%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价
20、审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。十六、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由_人民法院或_中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同5甲方：_乙方：_1、工程名称：_。2、工程内容及工程量：_。3、工程总造价：大写(￥_元)4、工程质量标准：乙方应按甲方供应的_施工设计图纸进行施工，施工必需符合村级组织活动
21、场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。5、约定施工工期：_年_月_日_年_月_日6、工程款结算方式：甲方根据工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)7、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。8、甲乙双方责任：甲方供应施工设计图，乙方应在开工前细致核对甲方供应的全部施工图纸。如发觉施工图存在偏差或问题，应刚好与甲方取得联系，说明权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境爱护措施，促进和谐社会发展，履行平安生产职责，建立健全施工平安管理体系。施工中若出现的任何平安问题，均由乙方负责。9、质保期(一年)此工程质保期_年：_年_月_日均由乙方负责。10、
22、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。11、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方(公章)_乙方(公章)_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同6发包人（全称）：承包人（全称）：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包方式、范围及材料供应三、合同工期自 年 月 日止 年 月 日。四、合同价款金额（大写）： ￥：五、适用法律、标准及规范合同法、现行施工规范、验收规范和有关执行标准及规范。六、决算方式：七、平安施工、文明施工。1承包人必需有
23、现场平安施工管理机构，配备专职平安员。在施工过程中，必需遵守操作规程，搞好平安生产、平安施工，保证人员的人身平安，独立担当大小平安事故和其他责任事故的责任。2承包人必需细心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、协作工作。八、合同价款的支付双方约定的工程款支付时间：工程开工按工程形象进度的 %付款。工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，剩余5%的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。九、工程变更组织施工中，如必需变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。十、其他本工程严禁转包，一经发觉取消施工资格
24、，作退场处理，并处以承包人 元罚款，从工程款中扣除。十一、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的修理、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必需持生活公司书面通知单方可支付尾款。十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。十四、本合同自双方签字盖章后生效。发包人： 承包人：法定代表人： 法定代表人：建筑工程施工合同7发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称
25、):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点：自贡市板仓工业集中区工程内容：场坪绿化工程(详细内容详见工程量清单)工程立项批准文号：自发项批新号资金来源：财政投入二、工程承包范围承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期：20_年10月_日竣工日期：20_年11月_日安排工期：日历天四、质量标准工程质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准五、合同价款金额(大写)：壹佰陆
26、拾陆万元(人民币) ￥：1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同通用条款中分别给予它们的定义相同。_八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。_九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。_十、合同生效合同订立时间：20_年10月_日合同订立地点：_建筑工程
27、施工合同8甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同法条例等相关法律规定，双方在合同中的权利和义务，本着同等互利的原则，结合工程详细状况，经双方协商达成协议条款：第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包方式：包工包料承包施工4、工期：总工期_天，自_年_月_日动工至_年_月_日完工。其次条工程承包范围1、_2、3、_第三条工程质量及验收1、本工程按施工要求施工。2、本工程质量按学校标准，规范验收。3、材料选用：乙方依据甲方要求进行选用材料（详见清单）。4、质量保质期为_年，一年内有损坏的，乙方无条件修理好。第四条工程造价工程预算总价约为_元（含税）第五条工程款
28、支付及结算1、本工程总工程暂定_元，税金_元，合计_元。金额_（大写）。在合同签定后由乙方垫付工程款，等工程竣工后甲方将一次性付给乙方。第六条甲方责任1、甲方负责供应本施工相关的资料及设计要求，协调乙方工作，进行技术交底，监督乙方完成栏杆安装工作。2、甲方按合同约定支付工程进度款。3、甲方供应现场加工场地、动力及照明用电，但应装表计量，电费由乙方完工后结算支付。第七条乙方责任1、编制施工方案和进度安排交甲方审定。2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安、环境爱护规定，按施工要求进行施工。3、向甲方供应有关材料检验报告，若出现不合格项目，乙方承当相应赔偿项目。4、由于乙方的责任所发生的平安事
29、故概有乙方自行担当全部责任。5、政府质监部门对本工程的材料和产品的验收费用由乙方担当。第八条本合同一份贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲方：_乙方：_法定代表人或代理人：_法定代表人或代理人：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同9发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程承包范围：大雄宝殿_，_元天王殿_，_元钟鼓楼_ ，元住宿楼及食堂_，_元二、合同价款(固定价格)金额(人民币大写)：_;(小写) ;三、工期：合同工期：开工日期：竣工日期
30、：四.工程质量标准1、乙方必需严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。五.平安生产乙方必需平安、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切平安责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付：进场付款_元;基础0付款_元;完成主体一层付款_元;主体完工付款_元;工程竣工付款_元。如甲方未按以上进度付款，乙方可停工
31、，因停工造成乙方损失的由甲方担当。七、质保期：_一年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方运用时算起，保修期结束后产生的修理费由甲方担当。八.合同的生效合同订立时间：本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：托付代理人(签字)：托付代理人(签字)：_年_月_日建筑工程施工合同10发包方：承包方：为了顺当地保质、保量地完成
32、施工任务，本着同等、自愿、互惠、互利的原则，依据建设法民法典等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：一、工程内容：XXX鸡舍搭建。二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包平安文明施工。三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100，壁厚1.5，圆管； 檩条长4米，最小头不小于60;顶板用30的隔热板，0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价：185元，以滴水面积收方准。五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元；总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同
33、等的法律效力。 未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：年 月 日建筑工程施工合同11发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规规定，参照该项目主体工程条款，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程范围：三、合同工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日历 天，不行避开的自然灾难除外。四、质量标准：达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。五、合同价款：本工程采纳总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整（￥： 元）。六、工程款的结算及支付：
34、本协议所涉及工程款的支付：采纳无预付款方式，承包人根据本协议要求完成施工任务后，向发包人供应三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%；在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。七、各方权利和义务：（一）发包人1、开工前向承包人供应现场的水准点及完整的施工图三套。2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参与图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量
35、和平安隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期状况下予以返工，直至合格为止。（二）承包人1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中（含招投标）属于承包人办理的各项手续，并担当其税费。2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的打算工作及其费用。3、严格按施工图及说明进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。4、在施工过程中，要留意平安生产、文明施工，如发生平安事故一切责任均由承包人担当（包括担当平安部门或机构作出的惩罚），发包人概不负责。5、工程完工后，承包人应刚好整理工程结算资料，通过有资质中介机构进
36、行决算，向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。6、承包人应按技术规范要求施工，随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查，并为检查供应便利条件。7、在签订本协议时，承包人以现金的方式交纳履约保证金万元（￥：万元）到发包人帐户。依据本次的招标文件规定，若承包人不全面履行合同出现违约状况，发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。8、承包人在施工过程中履行完全部条款，待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。八、质量要求：参照主体工程合同条款执行。九、违约责任：参照主体工程合同条款执行。十、本协议如与主体工程合同有相抵触的，以主体工程合同为准。十一、在工
37、程施工过程中，发包方书面赐予承包方的工作联系函属本协议的补充文书，与本协议具有同等法律效力。十二、本合同一式五份，发包人、承包人各执二份，公证人面军执一份，自合同各方法人或其托付代理人和公证人签字盖章后生效，履行完全部合同条款后失效。十三、未尽事宜，经合同方共同协商解决。发包人签章：（公章）承包人：（公章）年 月 日年 月 日建筑工程施工合同12甲方（承包人）：_乙方（务工人）：_为保证施工平安的顺当进行，确保务工人员的平安与健康，争创文明工地，强化平安意识，在施工中必需做到“平安第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际状况，经双方商定签订本合同书。一、双方的责任与义务：（一）甲
38、方的责任与义务：1、负责对乙方务工人员的入场教化。2、负责对乙方进行分部分项工程的平安技术交底工作，并履行签字手续。3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前平安教化活动，受教化者必需签名，否则不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进行平安检查，对发觉的问题刚好提出整改看法。（二）乙方的责任和义务：1、根据甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。2、负责根据有关规程、规范、标准和甲方平安技术交底进行操作。3、乙方应保证其听从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。4、负责担当因自身缘由所发生的一切平安事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的平安事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者担当，甲方不负任何责任。二、在施工过程中务工人员发生不行预料的平安事故，甲方不予担当任何责任，本人同意以上细则者签字生效。三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：_乙方：_发包方：_年_月_日建筑工程施工合同13甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方依据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。