《2022高空吊篮租赁合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022高空吊篮租赁合同_1.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022高空吊篮租赁合同高空吊篮租赁合同1承租方(甲方)：_出租方(乙方)：_双方依据我国民法典有关规定，本着公允、诚恳信用的原则，就租赁吊篮事宜签订协议如下：一、甲方因工程须要，向乙方租用高空作业吊篮_套，施工高度_米，吊篮长度_米，前梁伸出量不大于_米，限载_公斤，施工地址及内容_。二、租金及租金交纳：租金_元/天/套。甲方在吊篮进场前向乙方支付押金_元/套，租金每_天结算一次，如不按期结算，加收所欠租金每日5%的违约金，租赁合同期满时押金与租金合计，双方退补差额。运用期超出押金金额时，假如甲方不刚好补交租金，乙方有权立即停止吊篮运用，租金按正常运用收取，造成的一切损失由甲方担当。三、租赁
2、期限：乙方将吊篮自_年_月_日至_年_月_日租给甲方共安排_天，吊篮租用不足_天按_天计算，超过_天按实际天数计算。租期自乙方安装完工之日起到甲方归还之日止，甲方租用的吊篮超过安排租期，应另增补协议。四、吊篮的进出场费用：乙方负责进场运输及安装的费用。甲方负责吊篮的拆卸及返回的费用，(在归还时，必需把吊篮完全拆卸，不得有组合连接，如有连接我公司将收取相应的费用)在安装和拆卸过程中甲方负责解决垂直运输工具、设备、搬运协助劳动力及相关费用，并无偿供应漏电开关和接地线的380V三相电源。假如施工过程中须要移篮甲方担当全部费用。五、出租方的责任：对出租吊篮的完好性、平安性负责，对因吊篮质量问题造成的人
3、员伤亡担当相应的责任和损失。如正常故障修理连续达三小时，按半天收取此篮当日租金，如承租方违章操作，不按协议内容及在不相宜的条件下运用吊篮，有权责令其停工，停工期间租赁费照常收取。六、承租方的责任：必需固定操作和施工人员，并对操作人员进行培训，完全理解后让其严格遵守操作规程和平安规范方可运用，租用的吊篮只能从事本协议签订的施工内容，不能当运输工具和转租他人，不得随意动用电缆线，配电箱等用电设施。对违章操作和运用不当等缘由造成的人员伤亡、吊篮的损坏担当相应的责任。对租用的吊篮应妥为爱惜，归还时应保证吊篮的完好、齐全、清洁。如有丢失，损坏应负赔偿责任。(本协议另附吊篮标准件价格清单一份)七、续租方式
4、：甲方应于合同期满前_日内以书面形式通知甲方，双方另行订立续租合同。如不续订租赁合同，又不返回租赁物的每逾期一日，按日租金2倍赔偿乙方损失，不能返还租赁物的按清单原价格赔偿。八、违约责任：如有违约，违约方需按合同约定租金总额的20%付予对方。九、其它约定事项：_十、本协议一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效吊篮租赁合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力，甲方是在对乙方全部证件认可的状况下签订的本合同，以后若出现任何有关证件的问题，乙方概不负责。如有违约双方可协商解决，或向乙方户籍所在地人民法院诉讼解决。甲方负责人：乙方负责人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：签订地点：_年_月_
5、日高空吊篮租赁合同2承租单位： (甲方)出租单位： (乙方)依据中华人民共和国合同法及有关规定，甲乙双方就吊篮租赁事宜达成以下协议：一、 租赁吊篮押金：甲方租用乙方吊篮合同签字后，每台支付押金 元。押金一次性 付清，运用完毕结算时其押金可抵交租金。二、 甲方责任：1、刚好办理吊篮进退场清单签字手续;施工现场就近供应配电箱(应 有漏电爱护装置);供应吊篮现场上下楼层的电梯运输;依据租用吊篮数量，供应相应的劳动力;在乙方技术指导下完成拆卸、运输、安装及拆除等工作;供应乙方存放物件的工作间;为乙方办理物料进出场手续。2、担当吊篮自进入施工现场后所发生的丢失及损坏的经济赔偿(附赔偿价格表)。保证吊篮在
6、运用过程中不交叉施工，不作为垂直运输工具作业;更不能转租或租借给他人运用，否则租金加倍;施工作业人员要爱惜吊篮设施，不要把玻璃胶、涂料及其他腐蚀物涂抹在钢丝绳或电气设施及其他部件上，以保证吊篮平安正常运用，否则后果自负。三、 乙方责任：1、按甲方要求刚好派专业人员到现场帮助指导甲方安装并调试。甲 方租赁10台以上，乙方可派专业人员免费供应现场修理服务(不含其它性质的服务及义务)。2、指导乙方作业人员驾驭和熟识吊篮操作规程及吊篮各部设施性能，有权监督甲方操作人员是否持证平安操作;否则有权停止作业，甲方要担当其违章责任及损失。四、 平安责任：1、甲、乙双方都应当严格执行合同，遵守合同附件一“平安协
7、议”2、甲方应对其施工违章操作，违反“平安协议”和“吊篮平安操作规程”相关条款所发生的种种事故后果负全部责任。五、 吊篮租金费用标准(不含税)：1、吊篮租金：元/月/台，夜间运用/小时;2、吊篮安装费：元/台次;3、吊篮拆卸费：元/台次;4、吊篮移位费：元/台次;5、技术人员每人每天元。6、吊篮进出场费：由甲方担当。六、 吊篮费用计核原则：1、吊篮租金以吊篮进入施工现场之日算起，至离开甲方施工现场之 日为止，连续累计收取租金(依据双方代表签字的吊篮“进场清单”和“退场清单”为准)。2、吊篮自进入甲方施工现场起，因甲方及现场各种与乙方无关的缘由造成影响安装及停工、其损失及全部责任由甲方负责。3、
8、国家规定的节假日，甲方不施工，可提出书面报停，可不计租金;如照常施工，租金照常核收。4、由于吊篮自身故障不能正常运用所造成的租金由乙方担当(时间不超过一天，否则扣除当天租金)。七、 租金结算及违约惩罚：甲方必需在每月 日前向乙方付足上月租金，如延期支付，乙方 有权停止吊篮运用，停职期间，甲方照常付费，还需按应付总额数每延期一日加付5%的违约罚金，累计计算。八、 未尽事宜：1、因在运用过程中设备出现故障，乙方服务人员应在小时内赶 往现场，在 小时达到正常运用。2、吊篮安装时，另搭设基础架，材料由甲方供应，人工费由甲方支3、甲方在运用过程中损坏、丢失吊篮机件应照价赔偿，不得推诿扯皮，否则乙方有权停
9、止作业，停篮期间租金照常核收。4、甲方夜间运用吊篮，乙方不担当任何平安责任及经济损失。5、乙方听从甲方的指定位置安装，尽量不破坏防水层，如若损坏责任由甲方担当。6、合同签订后，如一方单方违约，违约方应按合同租期总租金额的50%向守约方支付违约金;在合同期内，甲方享有吊篮的运用权，吊篮的全部权归乙方全部。7、甲方在租赁吊篮期间，乙方不担当因雨、雪等天气因素或停电等所造成的停篮费用。8、吊篮租赁最低30天起租，不足30天按30天计算租金，超过30天按实际天数计算。九、 附：“平安协议”、“吊篮平安操作规程”各一份，与本合同有 同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章生效。如有未尽事宜
10、双方尽量协商解决。如协商不成，可提请仲裁委仲裁，或在合同地法院依法解决。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日高空吊篮租赁合同3承租方： 重庆大方建筑装饰设计工程有限公司 （以下简称甲方） 出租方： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，本着自愿、同等、诚恳、守信的原则，特签定本合同，双方遵照执行。一、工程概况1、工地名称：2、工程地点：3、吊篮用途：4、建筑高度：5、装修类别：6、进场时间：二、规格及数量三、计费标准及计算方式1、 租赁时间：甲方承租电动吊篮租赁时间不足天按 天 按实
11、际天数计算租金。吊篮租赁时间从租用之日起至吊篮退场止，中间以连续计费方式计算租金。假如总租金达不到20万元，大写贰拾万元，则甲方付安装费和移动费，如总租金达到贰拾万元甲方不支付其安装费和移动费用。款，乙方有权停止吊篮运作，租金照算。租赁结束后，甲方须在乙方拆除吊篮时付清全部款项。4、以上计费均不包括开具发票须要交纳的税费，乙方收款时向甲方出具收据；甲方要求开发票的，甲方应担当相应的税费。5、本工程吊篮送安检的相关资料由乙方供应，报检手续由甲方办理，费用由甲方担当。四、本合同订后，双方应仔细履行合同责任。1、甲方必需在15天内通知乙方进场安装，假如超出期限则视为甲方违约，则乙方有权将设备租赁给他
12、方，不担当违约责任。2、吊篮经甲方通知进场后，凡不属于吊篮本身缘由导致不能马上安装或安装后不验收，则租金自吊篮进场的第三天起起先计算。3、甲方施工须要移动吊篮的，肯定期间租金照算，吊篮移动时，由乙方负责安装，移动时间按每批一天核定。五、付款方式1、每满一个月时结付当月租金（不得拖欠）2、完工时在电动吊篮拆除时甲方应付清乙方全部款项，如未按时付款，经双方协商无效，则报有关仲裁机关予以仲裁。3、吊篮设备丢失、损坏，由甲方按本合同的吊篮零部件及材料赔偿价格标准清单赔偿，在支付租金时向乙方一并付清。4、吊篮运用过程中若钢绳损坏、电线刮断，平安绳切断， 的整体损坏按合同价格单价格的50%赔偿（认为责任损
13、坏除外）。六、安装方式1、乙方派专业人员到现场负责安装，并对吊篮调试达到验收运用标准。2、甲方负责协调垂直运输工作和电源接口。3、为保证吊篮平安运用，甲、乙双方签订平安协议书。七、双方责任甲方责任：1、指定专人对进场吊篮及部件与乙方共同验点，办理双方交接签字手续，并负责设备平安保卫工作，若有遗失、人为损坏，照价赔偿。2、供应吊篮安装位置的屋面高度及房屋平面设计图。3、甲方负责供应吊篮安装、移位、拆除过程中的垂直运输工具，需无偿为乙方供应转运吊篮所需的施工电梯、塔吊等现有起重设备。如吊篮在撤出过程中，甲方无偿供应塔吊、电梯等转运工具给乙方运用。4、在吊篮租用期间，甲方享有设备的运用权，但不得转借
14、第三方运用或作为财产抵押，未经乙方同意不得在吊篮上增加或拆除任何部件以及迁移地点。甲方在运用吊篮作业时，如因甲方塔吊碰撞或未经乙方技工同意，擅自移动吊篮位置和附属设备，因此而造成的平安事故甲方负责。5、电动吊篮晚上夏季20点后禁止运用，冬季18点后禁止运用。6、吊篮安装完毕，甲方应在12小时内组织人员点验，否则视为甲方点验合格。未经许可擅自运用，造成的一切后果由甲方负责。7、吊篮运用过程中，甲方作业人员必配带平安帽、系好平安带（平安绳）严格根据乙方供应的操作技术交底及高处作业吊篮平安操作规程作业，严禁未经技术交底的人员运用吊篮，如违反操作规程和平安法规发生意外，其全部责任和一切损失由甲方负责。
15、乙方责任：1、依据甲方要求供应完好的电动吊篮合格产品，并依据甲方须要刚好运输到现场。2、指派专业技术人员负责安装、调试吊篮、并在验收合格后交付运用。3、乙方负责派专业炒作人员对甲方的炒作人员进行操作人员尽享操作培训。4、乙方有权制止一切未知操作，对违章操作所发生的后果，不担当责任。5、乙方应保证供应给甲方的施工吊篮等相关的设备符合国家相关法律、法规等规定。吊篮运用过程中，因产品质量问题（如配重不足，钢丝断裂，平安锁失灵等）造成的平安事故经有关部门鉴定属实，由乙方担当全部责任和损失。6、吊篮设备全部属乙方全部。7、乙方应每5天对吊篮的设备运行状况进行一次自检，且保证所供应的技术资料能通过安检。8
16、、吊篮运用过程中，乙方至少必需派一名技术人员对吊篮进行修理保养、日常检查。在接到甲方修理电话后2个小时内必需到场，修理必需在2小时内完成。若超过2小时则该吊篮停算租金，若超过一个工作日，需担当甲方工期延误导致的一切损失。9、甲方需移吊篮时，乙方需派人在一个工作日内完成吊篮移动工作，乙方不得以任何其它借口延误移动吊篮时间，若超过一个工作日则停算租金，并担当甲方工期延误导致的一切损失。八、 施工吊篮租赁平安协议书是本合同附件。与本合同具有同等法律效力。九、 违约责任：未经双方同意，任何乙方不得中途变更或解除合同，凡有违反本合同的规定，则依据本合同和有关法律法规执行，违约方赔偿未违约方违约金伍万元。
17、十、 若因甲方缘由造成吊篮损坏、丢失，则甲方需按市场价格作相应赔偿。十一、其他违约责任：十二、本合同及附件壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经甲乙双方签字（盖章）生效，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决，如发生争议同意向出租方所在地人民法院起诉。甲方： 乙方：经办人： 经办人：经办人身份证号： 经办人身份证号：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日高空吊篮租赁合同4承租方：_（以下简称甲方）出租方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法，及其相关条例的规定。甲、乙双方经友好协商就_工程甲方向乙方租赁吊篮设备事宜签定合同如下：一、甲方租赁吊篮设备规格、数量甲方预定租赁吊篮设备规格、数量如下表
18、，实际租赁吊篮设备规格、数量以乙方送货单或验收单为准。二、租赁期限及运用地点1租期自_年_月_日起，即合同签订日起至吊篮送还之日止。2运用地点甲方所租用吊篮设备的运用地点_三、租赁日期计算方法1租期自合同签订日起计算至承租方送还吊篮到出租方指定地点止，不满_天按_天计算，_天以上连续计算。四、吊篮设备租金1租金_元/台天2进、出场费元/台3压金_元/台_(提货时给付)五、有关资料或图纸甲方应向乙方供应建筑物的有关资料或图纸，乙方须按时供应质量完好且满意高处作业吊篮（GB19155-20xx）规格要求的吊篮。六、吊篮设备的管理租用期间吊篮设备的管理（包括平安管理）由甲方负责。甲方须指定专人对甲方
19、租赁的吊篮设备妥当管理，并严格遵守平安协议、吊篮平安操作规程、运用说明书及平安交底（由乙方供应）正确运用。归还时应确保吊篮完好无损，并除净施工残留脏物。七_承租方、出租方责任及义务承租方责任及义务1保证现场租赁物安装及操作所需工作面，主动协作出租方的安装技术指导人员食宿问题；2派工人在出租方技术人员的指导下安装、拆卸和垂直运输；3负责对租赁物四周阻碍租赁物工作的电线、电缆防护工作；4供应租赁物须用的电源及屋面三级箱；5严格遵守平安操作规程，任何人不得以任何借口强迫操作人员违章作业，对于承租方违章指挥，出租方有权予以拒绝；6由于出租方人员不能忠实履行合同义务，承租方有权随时要求出租方更换或增加安
20、装技术指导人员，并不得给承租方造成损失。7在合同租赁其内对租赁物负有完全的保管责任，担当在此期间发生丢失、非正常损坏赔偿责任；8租赁物在首次安装验收后，若再次移动租赁物水平工作位置，承租方必需通知出租方检查。9承租方在施工中须要增加或调换其他规格租赁物，需提前三日通知出租方。10承租方通知出租方退租之时，出租方拆除技术指导人员必需刚好到承租方工地指导承租方人员拆除租赁物，承租方人员必需刚好拆除退租租赁物运至出租方指定位置。出租方责任及义务1供应租赁物的机械性能和技术参数、资料并符合现行国家规范要求，供应高处作业吊篮平安运用规程；2租赁物安装完毕后，承租方应组织有关部门验收，验收合格后，出租方供
21、应各种资料交承租方备案，供应国家及北京市检查所需的各种资料；3出租方供应安装、拆卸技术指导服务，出租方配备的安装技术指导人员均，应具备丰富的操作阅历，满意本工程施工、平安生产须要，责任心强，听从承租方的合理指挥、支配、现场协调；4在承租方起租时，出租方对承租方吊篮安装及操作人员进行培训，保证承租方正常运用租赁物；5出租方必需保证驻现场人员遵纪遵守法律，遵守承租方现场的各种管理规定；6出租方要强化平安意识，抓好平安生产和杜绝一切事故发生以及打架斗殴、酗酒闹事、偷窃、违章、违法等不良事务，由于出租方缘由造成施工中工程、财产、人身损害（包括第三者人身伤亡和财产损失）及所发生的一切费用均由出租方担当，
22、出现平安事故，要根据规定爱护现场马上上报，不得私自隐瞒，并根据政府有关部门的处理要求处理；7出租方供应的租赁物应满意工程施工、平安生产的须要，配备的附件必需齐全有效；8承租方租用日期终止前48小时提前通知出租方，明确吊篮退场的详细时间，9出租方负责供应屋面配电箱以外的电线、电缆及配电箱。八、运输及搬运乙方负责吊篮设备的进、出场的运输，其进、出场费由甲方负担（支付标准见第四条吊篮设备租金）。甲方负责协调并按时供应吊篮进、出场时工地地面至屋顶的运载电梯或塔吊等必要的垂直运输工具、吊篮设备专用电源及相应的劳务人员。九、架设及拆卸1乙方负责吊篮设备的进、出场时的架设、拆卸，其费用已包含在进、出场费中，
23、甲方负责按时供应相应的劳务人员。十、操作及移位1吊篮设备的操作及移位由甲方自行解决，移位期间按连续计费。2甲方在移位时遇到技术困难，乙方可供应技术指导。甲方租用吊篮设备超过10台，乙方可免费派遣技术人员一名常驻现场供应技术指导（详细工作时间由双方商定）。十一、施工现场清理1甲方应在吊篮设备进场前清理施工现场，确保吊篮设备顺当安装和平安运行。2施工现场不具备条件影响乙方安装交付进度的，吊篮设备租赁费自合同签订日起自动计费。十二、修理、保养租用期间，乙方负责正常状况下的吊篮设备的修理、保养，并担当其费用。1吊篮设备发生故障时，甲方须马上停止运用并通知乙方技术人员进行检修。2如因甲方人员无证、违规操
24、作、运用不当、管理不善或人为造成设备缺损及发生事故的，其责任及费用由甲方负担（吊篮零件缺损赔偿标准由乙方供应）。3吊篮投入运用满两个月后，乙方按高处作业吊篮（GBI915520xx）911条款规定内容对吊篮的平安性能进行检查。4吊篮投入运用满六个月后，乙方按高处作业吊篮（GBI915520xx）911条款规定内容对吊篮的平安性能进行检查。5如因不行抗力因素而引起设备损坏的，由双方协商解决。十三、严禁事项1未经乙方同意，甲方不得在吊篮上曾减或更换任何部件，不得更改吊篮设备任何部件的结构（为防止事故发生，主、副钢丝绳严禁交换运用并严禁运用非乙方供应的主、副钢丝绳）由此造成的一切后果均由甲方担当。2
25、为确保吊篮设备的平安运用，吊篮设备进场安装后，未经甲乙双方在设备交付运用凭单上签字认可前，甲方严禁运用设备，否则由甲方担当由此引起的一切事故责任。3租用期间，甲方不得将运用权转让给第三方或作为财产抵押，也不得迁移至其他工地运用。十四、风险责任1如因乙方设备自身故障引发事故造成甲方或第三者损失的，其责任由乙方担负。2如因甲方缘由引发事故造成乙方设备、人员或第三者损失的，其责任由甲方担当。十五、付款方式1甲方同意以：口支票_口银行转帐_口现金_向乙方支付吊篮设备租金及其他应付费用。2甲方同意在吊篮设备租赁协议签定、设备进场之日支付设备押金元。_3甲方同意在每月_前结清上月租金及相关费用。4甲方同意
26、在吊篮施工结束后的_内结清剩余相关费用。5甲方同意如不能按时付清吊篮设备应付租金及其他应付费用的，超期付款须按日加收应支付款额千分之三的滞纳金。如甲方在所承诺的付款期仍未付款的，则乙方有权终止甲方的设备运用，并有权收回出租的设备，追回所欠租金，由此引起的一切损失由甲方担当。十六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向出租方属地人民法院提起诉讼。十七、其他约定_。十八、1本合同书未尽事宜，由甲、乙双方经友好协商，妥当解决。2附件一“平安协议”、附件二“吊篮平安操作规程”及附件三“吊篮零件缺损赔偿标准”为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。3本合同书一式两份，甲、乙双方
27、各执壹份。由甲、乙双方盖章、签字后生效。本合同条款执行完毕后自行失效。甲方单位盖章：_ 乙方单位盖章：_甲方代表签字：_ 乙方代表签字：_日期：_ 日期：_高空吊篮租赁合同5出租方（甲方）：承租方（乙方）：依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方友好同等协商，达成一样。共同签订吊篮租赁合同，详细条款如下：工程名称：工程地点：一、乙方向甲方租赁吊篮的型号、数量、日租金：电动吊篮 ，租金每台每天 元。暂定 台（以运用台数发生量为准）。二、合同期限：自 年 月 日 至 年 月 日止，自合同签订之日起生效。三、押金：设备进场安装调试运转良好后，乙方向甲方支付设备押金 元。
28、四、付款方式、计费方式：1、吊篮自进场安装完毕、验收胜利之日起起先计算租赁费。2、收费日期以双方负责人签署的进、退厂清单为准。3、乙方不定期支付，按实际运用天数，工程完工年底结清。五、租赁吊篮的交接方式1、运输吊篮进出场运费由乙方担当，如乙方托付甲方代办，来回运费 元。在支付设备押金时一起支付。2、交接方式：吊篮进场和拆除退场时，由双方指定人员共同验收，并签署交接文件作为结算依据，乙方指定 为共同验收人员。吊篮进场及归还原则是一次进行，特别状况可分次进行。六、甲方担当责任及义务：1、甲方负责向乙方供应吊篮设备及相关技术资料。2、正常磨损范围内，负责设备的修理及更换损件。3、在吊篮交付运用前，甲
29、方对乙方进行吊篮平安操作规程及日常保养工作的技术培训，上班时必需戴好平安帽、平安带，不准穿拖鞋上班。培训合格后，方可上岗并仔细做好班前交底工作。七、乙方担当责任及义务：（一）、乙方担当责任：1、乙方必需派工人在甲方技术人员的指导下进行设备的搬运、安装和拆卸。2、乙方必需按设备操作规程进行操作。乙方操作人员违反操作规程，不系平安带或不正确运用平安带而造成的人员伤亡事故，均由乙方负责。3、乙方负责吊篮的日常保养工作，保持设备清洁，甲方负责保养和检修。4、乙方经对吊篮验收入场后运用期间而造成的吊篮损坏、人员伤亡事故，其所造成的一切损失，均由乙方自负。如设备发生质量故障由甲方负责。5、租赁期间不得以任
30、何借口，任何形式转租、转借第三方运用，不得变卖、改装或作抵押他方。6、不得在施工过程中随意加长或改作业面宽度，否则设备、人员出现事故乙方担当全部责任。7、乙方在施工过程中，若吊篮需在同一地点移动位置，但移动完，安装好后，应双方技术人员共同验收方可运用。（二）乙方的义务：1、指定专人进行双方工作连接，并供应必要的现场帮助：供应就近的电源，（电源应有漏电爱护装置）。帮助解决进现场电梯运输：依据须要帮助解决存放物料的工作间；帮助解决甲方工作人员及设备的进出场手续。2、吊篮进场后的保卫工作。如发朝气件丢失或因运用不当造成损坏，乙方担当相应的经济赔偿。以配件单价表的价格赔偿，甲方设备及零件数量由乙方签认
31、甲方供应的进场单。3、吊篮在安装、调试、运用及拆卸过程中，不得有其它垂直交叉作业，否则甲方现场领班及平安员有权提出订正，必要时有权勒令乙方停止。4、须爱惜吊篮设备，要求工作人员不要将玻璃胶、涂料、电焊渣、水泥砂浆等废料遗弃在吊篮上。特殊留意钢丝绳上不得粘有上述涂料、废料。及其它有损钢丝绳的物质，以保证吊篮作业平安，若出现以上状况甲方有权勒令乙方停工检修，检修费用及造成的后果由乙方担当。5、供应现场安装吊篮劳动力。如：装卸车、垂直运输、吊篮安装拆卸等所需劳动力。6、负责供应电源、主电箱以及甲方人员住宿。八、平安责任：1、甲乙双方应严格遵守合同附件：平安协议电动吊篮平安操作规程，必需按操作规程规定
32、的方式工作。2、乙方应对违规操作（违反平安协议及电动吊篮平安操作规程的相应条款）所引发事故后果自负。3、在租赁期间内因乙方责任致使租赁物遭遇损失时乙方应对此担当全部赔偿责任。九、争议的解决方法：在合同执行过程中，如发生分歧。应按合同的有关规定双方协商解决。若协商不能解决时可向甲方所在地经济合同仲裁机构申请仲裁或诉讼人民法院解决。本合同签订生效后，任何一方违反上述一至九条的任一条规定即视作违规，违约方按实际应付租金总额的10%向守约方支付违约金。十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起，本合同及平安协议同时生效。备注：甲方出租方施工期间必需配备修理人员和设备调试，保证正常运用，如设
33、备故障不能正常运用超过5小时不计租费。甲方人员在乙方工地生产作业，必需遵守乙方的各项规定，严禁酒后上岗，违规操作。否则乙方有权对违规当事人按着乙方的相关规定进行惩罚，罚款在甲方租赁费中扣除。甲方： 乙方： （章）法人代表： 法人代表：单位地址： 单位地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日高空吊篮租赁合同6发 包 方： (以下简称“甲方”)承 包 方：(以下简称“乙方”)因甲方工程施工须要现向乙方租赁电动吊篮，依据中华人民共和国合同法及相关文件规定的精神，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方友好协商特签订本合同，以供双方严格遵守执行。第一条 工程项目1.1工程名称：天誉四期发展项目门窗幕墙及简
34、易吊船工程 (以下简称“本项目”)1.2工程地点：广州天河区其次条 租赁内容2.1 设备租赁内容：乙方为甲方供应型号ZLP(D)型(长度依据现场须要)电动吊篮提升机(全套设备)，保证所供应的设备是完好，齐全，机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输，供应全套设备质保资料，如有现场检测费用发生，甲乙双方各担当50%的费用。2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件(以下称主合同)的承包范围的一部分，乙方对自身所承包的内容进行施工，并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包平安、包文明施工以及包设备检测合格。2.3乙方
35、必需照实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外损害保险及工伤保险。甲方可以代办，其费用由乙方支付，并交项目部备案。第三条 租赁期3.1租赁期依据甲方工程进度要求计算，租金起算日为吊篮安装、调试完毕，经甲乙双方验收合格后，交由甲方投入运用的当天起先计算，租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日，合同生效期为甲方书面通知进场日起先生效。3.2在合同期内，如乙方合同所述联系地址变更的，乙方有向甲方通知的义务，否则视为合同承包方地址无变更，甲方向乙方合同地址发出的信函视为乙方已收悉。第四条 付款方式及结算方式4.1按综合单价包干形式，经甲乙双方协商确认，吊篮租金为
36、 55 元/台/天。包括乙方技术员工资、伙食费、现场文明施工费、工具费、进场费、设备费、修理保养、设备及零配件保管、救治医疗费、人身保险费等相关保险费用、工卡及平安卡费用、工作服费用、相关赔偿金、人工风险费(因甲方工期延误造成的窝工、费工和人工费上涨等风险费)等费用。4.2 租金按月支付，每租满一个月于25天内由甲方支付乙方前一个月30天银行支票，如此类推。4.3 春节等法定节假日期间，在场计租的吊篮设备经甲乙双方友好协商，免除25天租金。4.4 乙方开具正规的施工安装发票结算租赁款。4.5 第三方检测按800元/台。4.6 帮助我司办理论证方案。第五条 材料设备检验5.1 每台吊篮进场运用前
37、，需由乙方技术人员进行安装调试。5.2吊篮设备运至施工现场安装调试好后，按有关规定要求进行送至有相应资质的第三方检测单位进行检测。现场抽检由甲乙双方共同协作完成，甲方须帮助乙方派人负责装卸车、垂直运输、搬运、安装及调试，直至达到试验合格的标准。检测合格的设备，方能交付甲方开机运用。第六条 双方责任和权利7.1甲方职责7.1.1甲方指派的项目经理代表甲方行使监督，管理职能，其职责是：协调乙方与总包、土建、建设单位、监理及其他等单位的关系，帮助乙方做好进退场等工作。7.1.2免费为乙方供应吊篮设备的电源接驳点。7.1.3 依据乙方供应的技术资料和培训要求，负责设备的基础操作。7.1.4对乙方现场全
38、部人员(包括技术员)如不符合甲方要求可提出更换。7.1.5该工程可由甲方为乙方统一购买相关工程保险，费用从乙方安装费中扣除。7.1.6由甲方供应给乙方一间单独仓库用于工具设备的存放，负责协调乙方进退场的运输通道及堆放场地，宿舍及生活用品等其它由乙方自行解决。7.1.7因违规操作造成设备损坏的由甲方负责修理或照价赔偿。7.2乙方职责7.2.1亲密协作甲方的施工生产需求，满意甲方施工进度要求。听从甲方施工人员的施 27.2.2负责配备设备修理、维护人员，负责设备的日常维护保养和故障的处理，确保设备技术状态完好。如有故障造成停机，接到甲方通知后，乙方应刚好支配人员到场进行修理。在接到乙方通知后4小时
39、内，乙方未能修好，造成乙方无法运用，扣半日租金，如6小时未修好，扣全日租金，以此类推。7.2.3乙方供应的设备必需符合有关部门的运用规定，负责供应吊篮的合格证和检测报告。乙方的电路电线及设备的平安配置必需满意本工程及当地相关部门要求。7.2.4负责给甲方供应吊篮的安装方案、吊篮平安施工方案及操作技术交底，并严格按方案及技术交底进行操作。对甲方施工人员违章操作的，有权要求其停止作业并上报甲方相关负责人。7.2.5负责设备的操作培训，甲方全部操作人员必需培训合格后方可上岗作业。7.2.6必需为进入场地的乙方自派员工购买人身意外损害和工伤保险，对设备安装造成的一切平安事故负有全部责任，对由乙方自派工
40、地的人员平安负责，如出现火灾、工伤、死亡等事故，甲方不担当任何责任和费用。7.2.7必需教化本部员工自觉遵守国家法律和当地工程建设及城建管理部门的政策和法规，如造成被建设单位、土建单位或其它单位对我方惩罚及由此造成的一切后果概由乙方担当。7.2.8由乙方供应到工地上的设备，乙方均有保管的责任，如发觉损坏，或其他施工单位损伤，均由乙方负责修理或更换费用，甲方有责任和义务帮助乙方办理相关索赔事宜。7.2.9若乙方未能按甲方或施工现场的要求施工，而被甲方或建设单位清退出场，或不履行合同而自行退场。按实际租金的80%结算,并赔偿由此造成的甲方损失。7.2.10、本合同的乙方技术员必需长住工地，保证每栋
41、塔楼有一名技术员。无故缺勤一天罚款500元。7.2.11、在高空作业方面，操作人员需经乙方培训合格持证上岗，上岗人员符合国家相关行业规定。7.2.12、乙方配一名技术人员在现场蹲点指导吊篮移位工作。第八条 违约及罚款有下列状况之一者，甲方有权终止本合同，并限期乙方离场，所造成的损失由乙方负责，乙方不得有异议。A、乙方将本项租赁内容转包给其它单位或个人。B、乙方拖欠派往本项目现场的工人工资，造成工人聚众闹事或到相关政府部门投诉。 3C、因乙方实施不力造成工程质量、进度无法达到合同的要求。D、因乙方无力接着完成本合同约定要求的。E、因乙方中途自愿放弃合同履约义务的。F、因乙方受到法律制约而不能履行
42、职责。第九条 其它约定内容9.1本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好互利的原则，按甲方惯例协商解决。9.2若因本合同发生的全部纠纷，双方应在互惠互利、长期合作的基础上协商解决;协商不成的，双方约定均可向本合同签订地(深圳市宝安区)人民法院提起诉讼。9.3本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式二份，双方各执一份，均具备同等法律效力。9.4 因履行本合同而形成的现场签证单、双方往来函件、惩罚通知等项目施工有关文字资料，均构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力。9.5 乙方须严格遵守总包、监理单位现场文明施工管理规定，如有违反，惩罚责任由乙方自行担当。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)
43、： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日高空吊篮租赁合同7承租方(以下简称甲方)：出租方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国合同法，及其相关条例的规定，就甲方像乙方租赁吊篮 台(以现场实际安装台数为准)为明确双方责任，双方经友好协商特签订合同如下：一、租赁时间：预料自 年 月 日起，工期约为 天 (以实际工作中双方记录为准)。二、工程名称及工程地点：工程名称：工程地点：三、租赁费起止时间：以双方签认的安装验收单之日(进场单次日)起租;停租时间：以整套吊篮装置拆至地面并经双方签认书面报停单日期为准。甲方给乙方通知拆吊篮为报停日。四、租赁单价 元/日/台。单台设备最低 天起租，超过 天以实际
44、发生结算。五、甲方在此合同中施工现场负责人为 平安员为 。六、设备出厂费：吊篮进出厂费 元/台七、吊篮押金：每套 元。结算时可冲减租金。共计 套共计 元。八、租金结算：甲方应于 年 月 日前付清租赁费用，甲方需按时交纳租赁费用，不得以任何理由拖欠，否则延期叫乃每日按应付租金金额的千分之五加收违约金。九、乙方责任：1、负责电动吊篮的指导安装、调试、修理、保养工作，以保证吊篮正常工作。2、负责甲方操作人员的技术指导、培训工作，考试合格并发岗位证书。3、因设备本身故障造成的吊篮停用，乙方负责修复。修理时间超过12小时，免收当日当台租赁费。4、乙方有权对甲方违章操作进行制止，限期整改，整改期内租赁费照付。5、假如甲方不能按本租赁合同写明的付款方式如期交纳租赁费，则乙方有权在无需通知甲方的状况