《2022开发商售房合同范本(通用5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022开发商售房合同范本(通用5篇).docx(31页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022开发商售房合同范本(通用5篇)开发商售房合同1出卖方(简称甲方):_买受方(简称乙方):_甲、乙双方本着同等、自愿的原则,同意就下列事项订立本商品房认购协议书,以资甲、乙双方共同遵守:一、乙方认购甲方开发的位于_住宅小区的下列物业1、商品住宅:_号楼_座_号,建筑面积_平方米。2、商铺:_号楼_号,建筑面积_平方米。3、车位(库)_号,建筑面积_平方米。二、上述房屋的价格1、商品住宅:人民币每平方米_元,合计人民币:_元。实惠价为_,实际成交价格为人民币:_元。(买受人如选择公积金按揭贷款方式,商品住宅的实惠价为_元,成交价格为_元)2、商铺:人民币每平方米_元,合计人民币:_元。实惠
2、价为_,实际成交价格为人民币:_元。3、车位:人民币每间(位)_元,合计人民币:_元。以上_项合计人民币:_元(大写)_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币_万元整(其中住宅定金_万元,商铺定金_万元,车位定金_万元)甲方另开收款收据。四、乙方选择的付款方式1、一次性付款:乙方须在签订商品房买卖合同的同时,一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)2、分期付款:(1)首期付款:乙方须在签订商品房买卖合同时交付总房价款的_%,计人民币_元。(已付的定金抵作首期付款)(2)其次期付款:乙方须于签订商品房买卖合同后_天以内,交付总房价款_%,计人民币_元。
3、(3)第三期付款:乙方须于签订商品房买卖合同后_天以内,交付总房价款_%,计人民币_元。(4)第四期付款:乙方必需在商品房买卖合同约定的交房时间之前_天付清余款,即人民币:_元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。3、银行按揭(商品房个人按揭贷款)(1)乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。(2)乙方须在签订商品房买卖合同时,交付不低于总房价款的_%作为首期付款(已付的定金抵作首期付款),计人民币_元,余额计人民币_元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。(买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为须要买受人增加首付款或不同意放贷,买
4、受人须增加首付款或更换付款方式。)(3)按揭的详细手续按贷款银行有关规定办理。五、乙方在签订本协议书时已细致阅读了甲方供应的商品房买卖合同、商品买卖合同补充协议、前期物业服务合同及业主临时公约,完全清晰合同内容并予以接受。六、乙方应在签订本协议书之次日起_日内主动到_售楼部与甲方签订商品房买卖合同、商品房买卖合同补充协议及签署业主临时公约。甲方可以另行指定签约地点。七、乙方前来签订上述合同等法律文件时,应当携带下述证照及文件(1)个人购房的,须持本人身份证及本协议书;(2)托付他人代购房产的,代理人须另持购房人签署的授权托付书和本人身份证;(3)单位购房的,须持单位证明、法定代表人证书及本协议
5、书,经办人不是该单位法定代表人的,须持该单位授权托付书及经办人的身份证。八、非因甲方缘由,乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订商品房买卖合同、商品房买卖合同补充协议及签署业主临时公约并交纳相应的购房款的,视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权,甲方有权将乙方原认购的物业转售他人,乙方无权收回所交定金。九、如甲方在本协议书第六条约定的期限内,未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的,双方的认购关系即行解除,甲方应双倍返还乙方所交定金,不担当其他赔偿责任。十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后,签约定金即转为履约定金。十一、本协议书全部手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。
6、十二、本协议书自双方签字(盖章)后生效。十三、本协议书一式_份,甲方_份,乙方_份。甲方(签章):_;乙方(签章):_法定代表人:_;法定代表人:_身份证号码:_;身份证号码:_联系电话:_;联系电话:_日期:_年_月_日;日期:_年_月_日开发商售房合同2卖方(以下简称甲方):_买方(以下简称乙方):_甲方依据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定,已依法通过划拨方式取得_市_区(县)_地块的国有土地运用权,土地面积为_平方米,国有土地运用证件为_。甲方在上述地块上建设的项目名称为_,现已竣工,取得房屋全部权证(房屋全部权证_字_号),经_市房屋土地管理局审核,准予上市销售,_市经济适用住
7、房销售许可证号为_房内证(经)字第_号。乙方自愿购买甲方的_房屋,甲方情愿出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地运用权转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本合同。第一条、房屋该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米(包括套内建筑面积_平方米,分摊的共有共用建筑面积_平方米),共有共用部位详见附件二。土地运用面积为_平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条、价格双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元,价款合计为人民币(大写)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写)_元。乙方预付的定金_元,在乙方支付购房价款时转为购房价款
8、。第三条、付款方式乙方同意_年_月_日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_银行账号为:_第四条、交付甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点:_。甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条、管理乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条、过户双方同意在签订本合同后一个月内,持本合同和有关证件共同到_市_房地产交易管理部门办理
9、房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。第七条、甲方权利和义务本合同生效后,除不行抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第_天起至实际交付之日止,每延期_日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后_日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按利率计算。第八条、乙方权利和义务本合同生效后,除不行抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。
10、违约金自本合同约定付款之日第_日起至实际付款之日止,每延期_日,乙方按延期交付房价款的万分之_(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条、本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议,为本合同不行分割的组成部分,具有同等的法律效力第十条、双方凡因履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_种(大写)方式解决纠纷。1、提交_仲裁委员会仲裁。2、任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。
11、第十一条、本合同正本一式_份,甲乙双方各执_份,副本_份,房地产交易管理部门_份_。甲方(签章):_;乙方(签章):_法定代表人:_;法定代表人:_身份证号码:_;身份证号码:_联系电话:_;联系电话:_日期:_年_月_日;日期:_年_月_日开发商售房合同3卖方:_(简称甲方)身份证号码:_地址:_买方:_(简称乙方)身份证号码:_地址:_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。第一条、合同标的乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅
12、),该房地产建筑面积为_平方米。其次条、价格上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)第三条、付款时间与方法(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。并约定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续
13、所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_方担当。第四条、违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第五条、本合同主体1、甲方是_共_人。2、乙方是_共_人。第六条、本合同一式_份,甲乙双方各_份。第七条、本合同发生争议的解决方式在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。第八条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之
14、间过户,否则乙方将另加_万元的费用给甲方,即总房款为_万元。出卖方(甲方)_;(手印)电话:_购买方(乙方)_;(手印)电话:_日期:_年_月_日;日期:_年_月_日开发商售房合同4甲方:(出卖人)_法定代表人:_地址:_邮编:_电话:_传真:_乙方:(买受人)_地址:_邮编:_电话:_身份证号码:_为了爱护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:一、房屋基本状况乙方预定甲方开发建设的位于_市_区_县_路_号楼盘:_号楼_单元_号房屋,建筑面积_平方米,其中套内建筑面积_平方米,公用建筑分摊面积为_平方米。房屋单价_元(人民币)/平方米,
15、总房款为(小写)_元(人民币),(大写)_元(人民币)。户型为_。二、认购期间甲方承诺为乙方所预定房屋保留_天(自_年_月_日至_年_月_日)。三、定金本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)_元(人民币),(大写)_元(人民币)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订商品房买卖(预售)合同有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订商品房买卖(预售)合同时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。四、付款方式乙方同意选择下列种付款方式,在与甲方签订商品房买卖(预售)合同后向甲方支付购房价款。1、一次性付款2、分期付款:于签约当日付_%,剩余房款在_日内分次付清;3、个人住
16、房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价_%的首付款。五、证明文件甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。1、企业法人营业执照证号:_2、政府立项证明证号:_3、房地产开发企业资质证书证号:_4、国有土地运用权证书证号:_5、建设工程规划许可证(包括附图)证号:_6、建设用地规划许可证证号:_7、施工许可证证号:_8、房屋销售许可证证号:_六、甲方承诺1、具备商品房销售(预售)条件,假如甲方有意隐瞒重要事实或者供应虚假状况导致此协议无效,甲方应担当缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。2、在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保
17、留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之商品房认购协议书或商品房买卖(预售)合同;并承诺在乙方携本协议与甲方签订商品房买卖(预售)合同时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。七、乙方承诺在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订商品房买卖(预售)合同,并承诺在与甲方签订商品房买卖(预售)合同时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付
18、的定金不予返还。八、其他甲方出现以下情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。1、甲方依本协议第五条向乙方供应的证明文件不完整、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订商品房买卖(预售)合同的;2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订商品房买卖(预售)合同的;3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一看法的。九、不行抗力1、假如本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、斗争或其他双方认可的不行预见的不行抗力的干脆影响,或无法根据原协议条款执行,受不行抗力影响的一方应马上以传真通知对方,并且在此以后_天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。2、因政府产业政策发生改变而导致
19、本协议无法履行时,甲、乙双方可以解除本协议并免责。十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。十一、本协议一式_份,甲乙双方各执_份,均具有同等法律效力。甲方:_;乙方:_法定代表人:_日期:_年_月_日;日期:_年_月_日开发商售房合同5出卖人:_注册地址:_营业执照注册号:_企业资质证书号:_法定代表人:_;联系电话:_邮政编码:_托付代理机构:_注册地址:_资质证书号:_营业执照注册号:_法定代理人:_;联系电话:_邮政编码:_买受人:_姓名:_;国籍(身份证)(护照)_地址:_邮政编码:_;联系电话:_托付代理人姓名:_;国籍:_地址:_邮政编码:_;电话:_依据中华人民共和国合同法、中华人民
20、共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条、项目建设依据出卖人以出让方式取得位于_编号为_地块的土地运用权。土地运用权出让合同号为_。号为_,土地出让面积为_平方米。地块规划用途为_,土地运用权年限自_年_月_日_至年_月_日_止。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,_。工程建设规划许可证号为_施工许可证号为_。其次条、商品房销售依据买受人购买的商品房为。预售商品房批准机关为_市国土房管局,商品房预售许可证号为_。第三条、买受人所购商品房的基本状况买受人所购的商品房为(以下简称该商品房,其房屋平面图经_规划部
21、门批准,见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)该商品房为本合同第一条规定的项目中的:第_自然层_号房。该商品房的用途为_,属_结构,层高为_米,建筑层数:地上_层,地下_层。该商品房阳台属的_个,的_个。该商品房建筑面积共_平方米,其中,套内建筑面积_平方米,公共部分与公用房屋分摊建筑面积_平方米。买受人在签订本买卖合同时,应与出卖人或其托付的物业管理公司签订物业管理服务协议。第四条、计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款:1、该商品房屋属预售,按出售,按套内建筑面积计算,该商品房单价为(币)每方米_元,总金额为(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。公共部位
22、与公用房屋分摊建筑面积的建设费用计入套内建筑面积销售单价内,不再另行计价。2、该商品房屋属预售,按整幢出售,按建筑面积计算,该商品房单价(币)每平方米_元,总金额(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。3、该商品房屋属现房,按出售,总金额为(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。合同约定计价面积与实测计价面积有差异的,以实测计价面积为准。商品房交付后,实测计价面积与合同约定计价面积发生差异,双方同意按以下第_种方式进行处理:第五条、面积确认及面积差异处理1、双方同意按以下原则处理:1)面积误差比肯定值在_%以内(含本数)的,买卖双方不作任何补偿
23、;2)面积误差比肯定值在_%以上(不含本数)至_%以内(含本数)的,买卖双方按实测计价面积及本合同约定的房屋单价据实结算;3)面积误差比肯定值超过_%(不含本数)时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起_天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。买受人不退房的,实测计价面积大于合同约定计价面积时,面积误差比_%以内(含本数)部分的房价款由买受人补足;超出_%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。实测计价面积小于合同约定计价面积时,面积误差比肯定值在_%以内(含本数)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出_%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。面积误差比=(
24、实测计价面积合同约定计价面积)/合同约定计价面积_%因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的应当签署补充协议。2、双方自行约定:1)_;2)_;3)_;4)_;第六条、付款方式及期限买受人应当按时如期将房价款支付到商品房预售许可证指定的售房款银行监控账号上(已竣工项目买受人可将房价款干脆支付给出卖人)。监控银行:_监控账号:_买受人按下列第_种方式按期付款;1、一次性付款_。2、分期付款;1)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(人民币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。2)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(人民币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。3、其他方式_。第七条、
25、买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)1)、逾期在_日以内,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金,合同接着履行;2)、逾期超过_日后,出卖人有权提出解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的,经出卖人同意,合同接着履行,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于第1项中的比率)的违约金。2、_。第八条、交付期限出卖人
26、应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人运用:1、该商品房阅历收合格。2、该商品房经综合验收合格。3、该商品房经分期综合验收合格。4、_。但如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1、遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的;2、_。3、_。第九条、出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按下列第_种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加):1)逾期不超过_日,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天
27、起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金,合同接着履行;2)逾期超过_日后,买受人有权提出解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款_%向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的合同接着履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一_(该比率应不小于第1项中的比率)的违约金。2、_。第十条、规划、设计变更的约定该商品房预售后,出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的,出卖人应书面征得买受人同意。不同意变更的买受人可要求终
28、止买卖合同。出卖人应在买受人提出终止合同申请的_天内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退期日同期银行固定资产贷款利率计算)。第十一条、交接商品房达到交付运用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当由于买受人缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:_。第十二条、出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人缘由,造成该商
29、品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。第十三条、出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2、_3、_第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件1、_2、_3、_4、_5、_假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:1、_2、_3、_第十五条、关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付运用后_日内,将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在房屋交付运用后_日内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理。1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起_日