《2022实用的工程合同汇总八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022实用的工程合同汇总八篇.docx(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022实用的工程合同汇总八篇工程合同 篇1发包人(甲方): 承包人(乙方):乙方担当甲方B地块小区大门及部份房屋的修建,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规之规定,双方本着同等、自愿,诚恳守信的原则,经协商一样,就该工程单包工订立以下合同。一、工程承包方式包工不包料。乙方担当B地块小区大门及部份房屋的修建,甲方负责供应修建所需的原材料。二、工程承包范围砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的,以设计施工图及双方约定为准。三、工程质量合格。四、工期从二o一一年 月 日至二o
2、一一年 月 日,工期共 天。因下雨和不行抗力的自然突害造成的停工,按实际停工天数顺延。五、工程量按实际完成的工程量结算。六、承包价格单包工承包价格为每平方米200元。七、平安责任乙方必需严格根据工程建设相关的平安规定组织施工。加强对现场作业人员的平安,对施工的全过程进行平安监督和检查,杜绝一切担心全隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。八、违约责任甲、乙双方任何一方违约,处工程合同总价款5%的违约金。九、付款方式工程量完成60%以上,按完成工程量的总价款的60%支付工程款,工程完工,十日内付清全部工程款。十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方代表签字和盖章
3、后生效。甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方代表签字 乙方代表签字年 月 日工程合同 篇2建设项目:_贷款方(甲方):_借款方(乙方):_依据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。第一条 乙方依据批准的年度基本建设安排,向甲方借款人民币(大写)_元,用于_建设工程。预料分季用款:一季度_元;二季度_元;三季度_元;四季度_元。其次条 借款用途:购置设备_台(套)_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条 贷款利息,按年息_%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年起先未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_。贷款利
4、息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率依据政策相应调整。第四条 甲方供应的贷款,乙方保证从_年_月起至_年_月止,全部还清。上述还款期限,假如因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,须要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。第五条 贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:1.基本建设收入;2.新增固定资产的基本折旧基金;3.固定资产税;4.利润。乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式供应担保,抵押(或保证)协议作为合同附件
5、。第七条 贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可干脆从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式供应担保的,可变卖抵押财产归还贷款。第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内,依据批准的年度安排和建设进度编制年、季度用款安排,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款安排内,按基本建设贷款的有关规定刚好供应资金。因甲方责任未按期供应贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条 甲方有权检查、监督贷款的运用状况,了解乙方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。乙方
6、应供应有关统计、会计报表及资料。乙方假如不按合同规定运用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。第十条 声明及保证甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1.乙方为一
7、家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有
8、规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条 不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见,不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。工程合同 篇3国外项目实施过程中,合同风险预控及合同纠纷处理是合同管理的重中之重,特殊是合同纠纷处理
9、。在合理风险预控下,一旦发生合同纠纷,特殊是上升到仲裁或诉讼时,应在最短的时间内全力以赴保证公司利益及声誉不受到较大影响。由于分包商缘由,我公司印度项目部与印度当地分包商就工程结算及停工补偿事宜产生了诉讼纠纷,公司及项目部合理统筹、主动应对,最终历经半年取得胜诉并胜利索取对方保函,为公司挽回了声誉、赢得了利益。关键词:国际项目、合同管理、合同纠纷、保函、诉讼、案例1、引言国外工程合同管理是项目管理的核心组成部分,国外工程项目的困难性高、项目的参加方多、建设周期长,致使工程项目的风险因素多、风险大。而国外项目实施过程中,合同风险预控及合同纠纷处理又是合同管理的重中之重,特殊是合同纠纷处理。在合理
10、风险预控下,一旦发生合同纠纷,特殊是上升到仲裁或诉讼时,应在最短的时间内全力以赴保证公司利益及声誉不受到较大影响。由于分包商缘由,我公司印度项目与印度当地分包商就工程结算及停工补偿事宜产生了纠纷,分包商提起了诉讼,公司及项目部主动应对,历经半年最终胜诉并胜利索取对方保函,为公司挽回了声誉、赢得了利益。2、案例回顾2.1事务起因我公司印度项目中标后,公司和项目部结合印度法律及EPC主合同要求快速在印度国内绽开当地分包商的招标工作。经过一系列的招标评标程序、技术澄清和合同谈判以及对分包商的实地考察比较,印度当地公司Jyothi Turbopower Service Pvt. Ltd.(以下简称JY
11、OTHI公司)中标我公司印度项目汽机本体及附属设备工程标段。并于20xx年12月份双方在济南签署合同,随后JYOTHI公司组成项目部进驻项目现场并提交了合同要求的预付款保函及履约保函。因为JYOTHI公司近年来的高速发展,致使该公司人力资源相对匮乏,加之本项目所在地为印度最贫困和落后的地区,交通特别不便,各种设施非常简陋,各种传染病横行,社会环境较差;造成自开工以来JYOTHI项目部的人员及施工机械严峻不足,虽经我方多次施压后有所改善,但是与我方要求还是存在肯定差距。为此,我方发函告知JYOTHI公司存在工期违约,并将其合同范围内部分区域工作移交中国工人进行赶工。20xx年4月中旬JYOTHI
12、公司预付款保函到期,我公司发函要求其延期,对方却始终以各种理由拖延,加之业主缘由项目工程合同 篇4甲方:统一社会信用代码:电话:地址:乙方:电话:身份证号:通讯地址:紧急联系人:甲、乙双方本着自愿、同等的原则,经协商一样,特签订本合同,以便共同遵守。一、合同期限从_年_月_日起至_年_月_日止。其中试用期_年_月_日起至_年_月_日止,包含于合同期内。合同期限如需变动,需刚好办理合同变更手续。二、工作岗位甲方支配乙方在_班组从事_工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动爱护甲方需为乙方供应符合国家规定的平安卫生的工作环境,保证乙方人身平安及人体不受危害的环境条
13、件下从事工作。甲方依据乙方岗位实际状况,根据劳动合同约定向乙方供应必要的劳动防护用品。四、工作时间1、甲方实行每日不超过_小时、每周不超过_小时工作制;照实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。2、因生产工作须要,经协商支配乙方加班加点,甲方按规定支付加班工资。日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。五、劳动酬劳乙方工资按以下第_种方式,按工期进度结算:1、按时计酬,日薪_元或月薪_元;2、按建筑面积计酬,每平方米_元;3、其它:若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作状况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_元,待工程实际完成结算工资时扣减。六、
14、社会保险甲、乙双方按规定参与社会保险。依法应由乙方个人负担的社会保险费,甲方从乙方应得工资中扣缴。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、平安等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可赐予指责、教化、惩罚,直至解除劳动合同。八、合同解除经甲、乙双方协商一样,劳动合同可以解除。(一)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:1、在试用期间,发觉不符合录用条件的;2、严峻违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;3、严峻失职、假公济私,对甲方利益造成重大损害的;4、被依法追究刑事责任或劳动教养的。(二)在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前_日以书面形式通知乙方本人:1
15、、乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行支配适当工作的;2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;3、劳动合同订立时所依据的客观状况发生重大改变,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;4、甲方面临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严峻困难,确需裁减人员的。(三)有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除劳动合同:1、在试用期内的;2、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;3、甲方未根据劳动合同约定支付劳动酬劳或供应劳动条件的;4、乙方因其它状况须要辞职,需在_日前以书面形式通知甲方。(四)乙方有下列
16、情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:1、因工负伤,在规定的医疗期内的;2、女职工在符合安排生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;3、法律、法规、规章、规定的其他情形。九、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,若双方不能协商解决的,当事人应向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。十、其他事项合同一式_份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存_份,本合同未尽事宜,根据劳动法和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为准。(以下无正文)甲方:日期:_年_月_日乙方:日期:_年_月_日工程合同 篇5发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_甲乙
17、双方经友好协商,甲方确定托付乙方进行住房装修,为爱护双方的合法权益,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点:_。2、住房结构:,房型房厅套,施工面积_平方米。3、承包方式:_清包工。4、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款:¥_元,大写(人民币):_。2、工程款付款方式按下列方式支付:(1)第一次,合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元。(2)其次次,施工过程中,工期进度过半,支付工程总造价40%合计_元。(3)第三次,竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元。(4)工程保修期两年。保修期从
18、竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料:本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、甲方供应的材料、设备质量不合格
19、而影响工程质量,其返工费由甲方担当,工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。2、施工单位必需按现行建筑质量施工验收规范施工,保证施工质量,发生施工质量问题,应刚好予以改正。如竣工验收时发觉质量问题,施工单位应马上予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。3、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验
20、收须刚好通知乙方,另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施,保障施工人员及相邻居民的平安,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底,同时向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关
21、系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_元违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉
22、讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(签章):乙方(签章):年月日:工程合同 篇6甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,经甲乙双方协商,就甲方托付乙方对该项目用地范围内的全部房屋(包括全部建(构)筑物、附属物)负责实施拆除工程施工事项达成以下协议:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容范围及主要工程量:4、合同价款:二、双方职责(一)甲方责任:1、帮助乙方做好项目拆迁的建(构)筑物、附属物和有关设备的界定工作。2、监督本项目施工过程
23、中的组织、平安防护措施、现场管理和工程实施工作,检查本项目工程进度和施工质量。3、刚好组织本项目竣工验收工作。(二)乙方责任:1、按本协议第一条约定的项目内容和要求,确保在约定的工期内完成地上建(构)筑物、附属物拆除、设备搬迁、场地平整(拆除指室外地坪标高0。00)及土头垃圾清运等工作。2、遵守国家、省、市有关管理规定进行本项目的施工。乙方不得将工程转包。在施工过程中,乙方代表应长期驻现场指挥协调,直至工程结束。3、指派_为乙方驻工地代表、负责本项目施工现场的管理工作,落实平安生产、文明施工、防尘降尘等措施,保证施工工地达成政府有关部门的管理要求。4、在工程施工的全过程,乙方应严格根据施工规范
24、,实行充分有效的平安措施进行施工,同时必需负责顾及接近未被拆除建筑物的平安无损。在施工过程中,若发生平安事故或发生接近建筑物被损坏事故,乙方必需担当完全的法律和经济责任。5、主动协作甲方要求,做到边接受边拆除,尽快推动工程进展。三、违约责任1、若因乙方缘由发生工期延误,甲方按500元/天的标准从乙方的拆除业务费用中扣减。2、若施工中,不能刚好有效地协作甲方或发生违反乙方职责其中的一条,甲方有权另请施工单位施工,乙方应无条件撤离现场不得干扰。四、其他事项1、甲乙双方在合同履行过程中,如有发生争议,双方应本着合 同、谅解、友好的看法通过协商解决、协商不成时,可申请工程所在地建设行政主管部门调解;调
25、解不成时,可向厦门市仲裁委员会申请仲裁。2、若因甲方缘由或不行抗力的自然因素引起的停工而延误工期 或因被拆迁户阻挠拆除,工期顺延。3、本合同在实施工程中如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,可 另行签订补充合同或协议,补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。五、本合同一式_,甲、乙双方各执_。甲方:_ 乙方:_代表:_ 代表:_签订日期:_年_月_日工程合同 篇7发包人:承包人:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:xx市xx级水电站技改工程工程地点:xx市xx
26、镇 村工程内容:水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期:二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;其次台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工,二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交其次台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准:合格,争创优良五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工
27、程施工合同(GF-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。2、动工前供应施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月供应建设安排报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。3、负责1#
28、、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。十、材料全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、运用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必需作隐藏工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。十二、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工,平安事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方担当责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设
29、计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料打算、部份工程材料打算和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后,发包
30、人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按建筑工程合同的通用条款相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜,双方另行协商。二十一、本合同一式4份,双方各执2份。发包人:承包人:居处:代表:电话:签订日期:工程合同 篇8发包方:_承包方:_依据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一样,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程名称_;工程地点
31、_;工程规模_;工程投资_。其次条托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法,自合同生效后_天内,托付方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分托付方应在_天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_元,估算设计费为_元。托付方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条托付方的义务1、托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料
32、的内容,技术要求及期限见附表三。2、在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应以下工作和生活条件:3、托付方协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的承包方参与。4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条承包方的义务1、承包方应在20_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件,并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修
33、改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。3、设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条违约责任1、因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方接着完善勘察设计任务,并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下:2、因勘察设计错误而造成工程重大
34、质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给托付方与干脆受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向托付方交纳按勘察设计费5的违约金。4、由于变更安排、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下:5、因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。6、托付方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议
35、,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向_经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可干脆向人民法院起诉。第八条经双方协商一样,增加补充下列_项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条附则本合同未言明事项,一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件:建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,托付方、承包方各执1份;副本_份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。托付方(盖章):_承包方(盖章):_鉴(公)证看法:_地址:_地址:_经办人:_法定代表人(签名):_法定代表人(签名):_鉴(公)证机关(章):_托付代理人(签名):_托付代理人(签名):_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_电话:_电话:_电挂:_电挂:_邮政编码:_邮政编码:_签约时间:_年_月_日签约地点:_有效期限:_年_月_日至_年_月_日