《一级建造师考试试题及答案7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考试试题及答案7篇.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师考试试题及答案7篇一级建造师考试试题及答案7篇 第1篇安装工程一般按一个设计系统或（）划分为一个检验批。A.设备台套B.线路种类C.管路直径D.设备组别答案：D解析：2022版教材P478/2022版教材P466分项工程划分检验批进行验收有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量，也符合施工实际需要。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批一个SDH微波通信系统可由( )组成。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站E.基站答案：A,B,C,D解析：基站是移动通信系统的基本元素之一，和微波通信虽同属无线通信范畴，但和SDH微波通信系统没有关系。关于合同谈判中工期和维修
2、期的说法，正确的有（）。A.对于具有较多单项工程的项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包要求合理延长工期的权利C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺不符合合同规定而产生的缺陷D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间答案：A,B,C,E解析：2022教材P263 / 2022教材P260 对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收。由于工程变更业主在工程实施中增减工程或改变设计等、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个
3、有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的质量保证金。D有误。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。建设工程项目总进度目标认证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（）。（2022）A.编制各层进度计划B.协调各层进度计划的关系C.调查研究和收集资料D.进度计划系统的结构分析E.项目结构分析答案：C,D,E解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：
4、（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层（各级）进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是 （ ）。 A.住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B.住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起
5、诉讼C.住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D.住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为答案：C解析：行政诉讼法规定，公民、法人和其他组织认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的，对其行政行为不服的，可提起诉讼。故应选C。根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201），发包人的责任和义务不包括（ ）。A：办理建设工程施工许可证和建设工程规划许可证B：负责办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续C：承担承包人运输超重件所需的道路临时加固费用D：提供场外交通条件和场内交通条件答案：C解析：一级建造师考试试题及答案7篇 第2篇根据建设工程工程量清单计价规
6、范（GB.505002022），下列费用可用暂列金额支付的是（ ）。A.业主提供了暂估价的材料采购费用B.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用C.固定总价合同中材料价格上涨费用D.业主提出设计变更增加的费用答案：D解析：暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 背景资料某火力发电厂由国家投资建设，工程总投资额50000万元。建设单位以EP的承包形式进行了邀请招标，共有A、B、C、D、E五家承包商经考察符合投标资格，
7、并参与投标，评标委员会由八人组成，全部由建设单位的领导和一名工程技术人员组成。在评标过程中，发现E公司的企业资质与考察时不符，只有安装总承包一级。A公司虽实力较强但报价偏高，评委与其协商让其总价下浮5%。遭到A公司拒绝。评标答疑过程中还发生下列事件：事件1：当评委问B公司如何进行设备监造时，B公司仅从选择派有资质的专业技术人员驻厂监造，并认真进行出厂前设备的验收、包装和发运进行回答，当问及监造大纲还应包括哪些内容时，B公司无以对答。事件2：C公司讲到一台主要设备吊装方案时，拟本次采用两台80t汽车吊抬吊，设备最重件净重80t，C公司计算出的计算载荷是968t，正好与两台吊车站最佳站位时的额定满
8、负荷相等。遭到评委的质疑。问题1本次招投标中有无无效标书?说明理由。2本案例中评标委员会构成存在哪些问题?3简述A公司拒绝下浮总价的法律依据。4设备监造大纲主要应包括哪些内容?5请列出计算式，分析判断事件2中评委的质疑是否合理?正确答案：1E公司的投标书属无效标书。因为施工资质不符，属弄虚作假行为。2从评标委员会构成要求入手分析：首先，评委应由5人以上奇数组成，而本案例由8人偶数组成；第二，专家应从国家专家库或招标代理机构专家库随即抽选，而本案例全部由建设单位人员构成；第三，评标成员中必须有经济专家，而本案例中只有一名技术专家而无经济专家；第四，技术和经济专家人数必须超过评委总人数的三分之二，
9、而本案例仅一名，占评委总人数的八分之一。因此答案应为：评标委员会构成存在的问题有：(1)评委不应是8人应为5人以上奇数组成；(2)评委委员会不应全部是建设单位人员，还应有从专家库中随机抽取的专家；(3)评委专家缺经济专家；(4)技术和经济专家人数未达到三分之二以上。3从招标投标法规定入手，既然是招标而不是议标，就要充分体现公开，公平，公正，一旦公布，即不可更改，否则就不公平，不公正。也避免暗箱操作之嫌。故A公司拒绝下浮总价合乎招标法规定。答案：招投标法规定，公布后的报价不得更改。故A公司做法正确。4设备监造的目的是确保设备的制造质量。因此考虑监造大纲内容，就应从与施工现场质量管理相类似的管理方
10、案出发分析，即管理模式、管理及控制措施、工期计划、资源配置、检验检测手段、技术要点及质量标准、目的要求等。故参考答案应为：(1)制定监造计划及进行控制和管理措施；(2)明确监造单位；(3)明确监造过程，及全程监造或重点部位监造；(4)配备有资质的监造技术人员；(5)明确监造的技术要点和验收实施要求。5从计算载荷的概念入手，首先要知道它的含义及计算基础、计算公式。它的含义是要把所有需吊起的重量及各种影响吊装的因素都考虑进去而得出的载荷。计算基础是实际要吊装的重量包括吊装物本身及吊具、索具等，并考虑动荷载和不均衡荷载的影响。而本案例仅以重物本身重量作为计算基础而考虑，而未考虑吊、索具的重量，不均衡
11、载荷系数又取的偏低值11(可取11125)，且计算结果已达两台吊车的满负荷，若计算时，计算基础再考虑吊、索具的重量，则计算结果就会超出两台吊车的额定负荷，这样吊装是不安全的。故评委质疑是合理的。故参考答案：Q计=k1k2Q其中：Q计计算载荷k1动荷载数系数(一般取11)k2不均衡载荷系数(一般取11125)Q吊物重量+索具+吊具重量本案例即Q计=1111125(80+吊具+索具)若Q重量未含索具和吊具重量，且k2取值于常规取法的较小值11，则Q计=111180=968t。在此情况下计算载荷已达到两台吊车的满负荷，计算时若考虑吊索具的重量，k2取中间值，计算结果将会超出吊车的额定负荷。故评委质疑
12、合理。（2022年真题）电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（ ）A.设备进场验收 B.土建交接检查 C.质量监督检验 D.整机安装验收答案：C解析：自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：设备进场验收；土建交接检验；整机安装 验收。机场信息集成系统以机场运行数据库为核心，以（）为基础。A.航班计划B.智能消息框架C.离港信息D.行李处理系统答案：B解析：机场信息集成系统以机场运行数据库为核心，以智能消息框架为基础。作用是对涉及机场生产指挥和地面服务的各类信息进行快速、高效处理，使航站楼各项事务管理的信息在传递方面实现自动化和智能化。下列防火门构造的基本要求中，正确的有（）。A、甲级防
13、火门耐火极限应为1.0hB、向内开启C、关闭后应能从内外两侧手动开启D、具有自行关闭功能E、开启后，门扇不应跨越变形缝答案：C,D,E解析：教材P8本题考查的是建筑构造设计要求。选项A，甲级防火门耐火极限应为1.5h；选项B，防火门应为向疏散方向开启的平开门。 墩台模板施工时应接缝严密、不漏浆，且满足（ ）要求。A.稳定性 B.柔度C.刚度 D.强度E.密度正确答案：ACD一级建造师考试试题及答案7篇 第3篇特种设备安全监察条例规定，容积大于或者等于（ ）L的承压蒸汽锅炉为特种设备。A.20 B.15C.30 D.40答案：C解析：本题考核的是特种设备的规定范围。锅炉范围规定：容积大于或者等于
14、 30L.的承压 蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于 0.1MPa（表压)，且额定功率大于或者等于 0.1MW 的承 压热水锅炉；有机热载体锅炉。关于表见代理的错误说法是（ ）。A. 表见代理的行为人没有代理权B. 表见代理是无效代理C. 表见代理在本质上属于无权代理D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权答案：B解析：2022年建设工程法规真题第6题本题考查的是表见代理。表见代理，在本质上是无权代理，是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理的构成要件是：（1）行为人没有代理权；（2）没有代理权的代理人实施了
15、代理行为；（3）善意相对人有理由相信行为人有代理权。B项：不符合上述规定，表见代理行为是有效的，故B项表述错误。ACD项：符合上述规定，表述正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。水中杂质按颗位大小以及存在形态分为（ ）。A.悬浮物质 B.微生物C.颗粒态物质 D.胶体E.溶解物质答案：A,D,E解析：水中含有的杂质，分为无机物、有机物和微生物三种，也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬浮物质、胶体和溶解物质三种。建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于( )。 (2022)A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用B.施工图纸以外的零星项目所需的费用C.隐藏工程二次检验的费用
16、D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用E.项目施工现场签证确认的费用答案：A,D,E解析：暂列金额：是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐，外输泵和工作压力为40MPa的外输管道及相应的配套系统组成。 具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司，业主认为不妥。随
17、后A公司征得业主同意，将土建施工分包给具有相应资质的C公司，其余工程由A公司自行完成。 A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有：36V安全电源作为罐内照明电源；3台气刨机分别由3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关；打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔，用自然对流方式通风。经安全检查，存在不符合安全规定之处。 管道试压前，项目部全面检查了管道系统；试验范围内的管道已按图纸要求完成；焊缝已除锈合格并涂好了底漆；膨胀节已设置了临时约束装置；一块16级精度的压力表已校验合格待用；待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题，并出具了整改书，要求作业队限时整改。 由
18、于业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20d，窝工损失达30万元人民币，C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责，C公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。 1说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。 2指出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。 3管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改? 4A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。 答案：解析：1根据背景资料，工作压力为40MPa的外输管道属于GC1级工业管道，B单位是只有GC2级资质的施工单位，不得从事GC1级管道的施工。 2罐内清根作业中不符合安全规定之处及正确做法为： (1)存
19、在问题：36V安全电源作为罐内照明电源。 正确做法：照明电源应使用12V安全电压。 (2)存在问题：共用一个总漏电保护开关。 正确做法：3台气刨机均应配备独立的漏电保护开关。 (3)存在问题：用自然对流方式通风。 正确做法：应采用强制通风。 3管道试压前检查中发现的问题及正确做法为： (1)存在问题：试验范围内的管道已按图纸要求完成。 正确做法：除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安全质量还应符合有关规定。 (2)存在问题：焊缝已涂好了底漆。 正确做法：管道试压前，焊缝不应涂漆和绝热。 (3)存在问题：一块16级精度的压力表已校验合格待用。 正确做法：试验用压力表(精度不得低于16级)在周检
20、期内并已经校验，且不得少于两块。 4A公司拒绝C公司的索赔不妥当。 理由：A公司属于总承包单位，C公司是其分包单位它们之间存在着合同关系。C公司与业主之间没有合同关系，C公司的权利应通过A公司向业主进行索赔。可作为高速公路基层的粒料是（ ）。A.填隙碎石B.级配砾石C.天然砂砾D.级配碎石答案：D解析：2022版教材P59/2022版教材P55级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。级配碎石可用做较薄沥青面层与半刚性基层之间的中间层。级配班石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级
21、以下公路的基层.一级建造师考试试题及答案7篇 第4篇 仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（ ）。A制作调解书B制作裁决书C驳回申请D撤销案件E要求当事人撤回申请正确答案：AB99AB根据仲裁法的规定，仲裁庭在作出裁决前，可先行调解，达成调解协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。金属罐中幅板搭接接头采用手工焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（）。 A、先焊短焊缝，后焊长焊缝 B、焊工均匀分布，同向分段焊接 C、焊工均匀分布，对称施焊 D、初层焊道采用分段退焊法 E、初层焊道采用跳焊法答案：A,D,E解析：金属储罐
22、的焊接工艺及顺序。中幅板：搭接焊接接头可采用焊条电弧焊。先焊短焊缝，后焊长焊缝。初层焊道应采用分段退焊或跳焊法；选项B属于弓形边缘板焊接工艺措施；选项C属于罐底与罐壁连接的角焊缝焊接工艺措施。常用建筑钢材主要有()。A.热轧圆盘条B.热轧光圆钢筋C.钢绞线D.工字钢E.角钢答案：A,B,C解析：机场工程中通常采用（）的处理方法保证机场道面下土基的强度和稳定性。A.降低地下水位B.土基专项治理措施C.土基进行充分压实D.设置隔离层E.抬高道槽设计标高答案：B,C,D,E解析：降低地下水位实施极为困难，不宜采用此方法保证土基的强度和稳定性。（2022年）按生产规模划分，生产能力为150m3/h的混
23、凝土拌合系统，属于（ ）拌合设备。A.大（1）型B.大（2）型C.中型D.小型答案：C解析：拌合设备的混凝土拌合系统小时生产能力在50200m3/h之间的，属于中型拌合设备。下列不属于吊装工艺设计的内容的是（ ）。A.设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求B.工程概况C.起重吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求D.吊装进度计划答案：B解析：工程概况属于吊装方案编制包括的内容，不属于吊装工艺设计的内容。吊装工艺设计，主要包括：1）施工工艺设备吊装工艺方法概述（如双桅杆滑移法、吊车滑移法）与吊装工艺要求。2）吊装参数表主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分段吊
24、装，应注明设备分段尺寸、分段重量。3）机具起重吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求；吊装机具、材料汇总表。4）吊点及加固设备支、吊点位置及结构设计图，设备局部或整体加固图。5）工艺图6）吊装进度计划（1）按设备安装分部、分项工程编制；（2）每台设备吊装中相关专业交叉作业计划。7）吊装作业区域地基处理措施8）地下工程和架空电缆施工规定一级建造师考试试题及答案7篇 第5篇在营业线改造施工测量时，并行地段测设中线应该首先满足()的要求。A.设计中心B.设计高程C.线间距D.站台边距答案：C解析：根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（）。 2022A、调整项目目标 B、分解项目目标 C、制定
25、纠偏措施 D、收集项目目标实际值答案：B解析：本题考查的是项目目标动态控制的方法及其应用。动态控制第一步，项目目标动态控制的准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。 门窗玻璃安装工程的质量要求有（ ）。A.单块玻璃大于1.5m2时，应使用安全玻璃B.密封胶与玻璃槽口的边缘应粘结牢固C.带密封条的玻璃压条与型材之间应无明显缝隙D.木压条互相紧密连接，割角整齐E.门窗玻璃应直接与型材相接触正确答案：ABCD 甲和乙分别与某建筑公司签订了一份三年期劳动合同，合同中载明甲乙二人每月固定工资1200元，则下面说法正确的是（ ）。A甲、乙二人是法律关系的主体，建筑公司是法律关系的客体B
26、建筑公司是法律关系的主体，甲、乙二人是法律关系的客体C甲、乙与建筑公司都是合同关系的主体D甲和乙分别与某建筑公司签订劳动合同的行为是法律关系的客体E固定工资1200元是合同关系的客体正确答案：CDE380V电动机试运行前应检查的内容有（ ）。A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地 C.电动机的保护接地线是否连接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象 E.绕线式电动机的滑环和电刷答案：A,C,E解析：检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧。 电动机温度是试运行中的检查内容。 试运行中的检查 电动机的旋转方向应符合要求，无杂声； 换向器、滑环及电刷的工作情况正常； 检查电动机温
27、度，不应有过热现象； 振动（双振幅值）不应大于标准规定值； 滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值； 电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载运行时间为2h，并记录电动机空载电流。绿色施工导则要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。A.60% B.70% C.80% D.90%答案：D解析：在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角， 临时设施占地面积有效利用率大于90%。一级建造师考试试题及答案7篇 第6篇 下列哪些情形（ ），债权人可以行使撤销权。A债务人怠于行使其
28、到期债权，给债权人造成损害的B债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的C债务人无偿转让财产，给债权人造成损害的D债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的E债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害，并且受让人知情的正确答案：BCE只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度，属于这类材料的是()。A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.硅酸盐大坝水泥D.石灰答案：D解析：2022/2022教材P30无机非金属材料。气硬性胶凝材料：只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度，属于这类材料的有石灰、石膏与水玻璃等。只能用于地面上干燥环境的建筑物。不能测量水平距离的仪器是（ ）。（2022
29、 年真题）A水准仪B经纬仪C全站仪D垂准仪答案：D解析：常用工程测量仪器的应用要求为：（1）水准仪的主要功能是测量两点间的高差，它不能直接测量待定点的高程。另外，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离。（2）经纬仪的主要功能是测量两个方向之间的水平夹角；其次，它还可以测量竖直角；借助水准尺，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离和高差。（3）全站仪在测站上一经观测，必要的观测数据如斜距、天顶距（竖直角）、水平角等均能自动显示，而且几乎是在同一瞬间内得到平距、高差、点的坐标和高程。利用排除法可知选项为D。在道路工程中，当路基铺设工作开始一段时间后，只要提供了足够的工作面，路面浇筑
30、工作即可开始，这种开始工作时间之间的间隔称为（ ）时距。A.FTSB.STSC.FTFD.STF答案：B解析：2022/2022教材P1273.开始到开始时距（STSi，j）的连接方法图1Z203032-16表示紧前工作i的开始时间与紧后工作j的开始时间之间的时距和连接方法。例如道路工程中的铺设路基和浇筑路面，待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后，路面工程即可开始进行，这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距。概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有（ ）。 A. 是编制扩大初步设计的依据B. 用于施工管理C. 是确定建设项目投资额的依据D. 是编制概算指标的基
31、础E. 是编制施工定额的基础答案：C,D解析：本题主要考查了概算定额的编制。概算定额的作用：（1）概算定额是在初步设计阶段编制设计概算或技术设计阶段编制修正概算的依据，是确定建设工程项目投资额的依据；（2）概算定额可用于进行设计方案的技术经济比较；（3）概算定额是编制概算指标的基础。综上所述，本题正确答案为CD项。*当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（ ）。A：标准预算审查法B：对比审查法C：筛选审查法D：全面审查法答案：B解析：一级建造师考试试题及答案7篇 第7篇揭示企业财务状况与经营成果之间的相互关系的会计等式是（ ）。A、资产=
32、负债+所有者权益B、收入-费用=利润C、资产=负债+所有者权益+收入-费用D、资产+利润=负债+所有者权益+收入-费用答案：C解析：2022版教材P95 / 2022版教材P93资产=负债+所有者权益；收人一费用=利润；资产=负债+（所有者权益+收人一费用）在钢构架组立施工中，横梁应平直，弯曲度不应大于其对应长度的5 ，构架与设备支架应垂直，倾斜度不应大于其高度的（ ）。A.15B.10C.5D.3答案：D解析：2022版教材页码P164-175所有钢构架均应与基础垂直，在调整中用经纬仪测盘，如有误差，可通过调节螺母调整。钢架构安装方向正确、牢固、水平，所用紧固件符合设计要求，镀锌层完整无锈蚀
33、现象。横梁应平直，弯曲度不应大于其对应长度的5，构架与设备支架应垂直，倾斜度不应大于其高度的3。同一轴线上安装的构架及支架电杆的偏移不应大于20mm，同一轴线上安装的构架及支架偏移不应大于10mm，同一组构架的高低差不应大于5mm。 按照担保法的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。A建筑物B构筑物C依法可以转让的股票D土地正确答案：C建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据建设工程质量保证金管理暂行办法的规定，
34、该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。A.6月1日B.8月20日C.9月8日D.9月10日答案：D解析：2022版教材P329 / 2022版教材P328缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进人缺陷责任期。本题中9月10日建设工程才竣工验收合格，即缺陷责任期应于9月10日起计算。某技术方案在不同收益率i情况下的净现值为i= 7 %时，FNPV= 1200万元；i = 8%时， FNPV=800万元；i = 9
35、%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为（ ）A.小于7% B.大于9%C. 7%8% D.8%答案：B解析：财务内部收益率的实质是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。按照财务净现值的评价准则，只要FNPV(i)0，技术方案就可接受。但由FNPV(i)是i的递减函数，故折现率i定得越高，技术方案被接受的可能性越小。那么，若FNPV(i) 0，则i可以大到使FNPV(i) =0,这时i就是财务内部收益率(FIRR),所以本题中若使FNPV = 0,则i一定要大于9%才可能。工程施工质量事故的处理工作包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事 故处理的鉴定验收；制定施工处理方案。正确的处理程序是（ ）。 A.- B.-C.-一 D.答案：A解析：施工质量事故处理的一般程序是：事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、 事故处理和事故处理的鉴定验收。