《一级建造师真题下载7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师真题下载7篇.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师真题下载7篇一级建造师真题下载7篇 第1篇下列变压器分接的电压比的检查，正确的是（ ）。A.变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过1.0%B.电压等级35kv以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为1.0%C.电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/5以内D.变压器阻抗电压值（%）的允许偏差应为3%答案：B解析：教材P703.检查所有分接的电压比。（1）电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为1%。（2）其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过0.5%。（3）其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值）的1/10以内，且允许偏差应为1%。民航气象信息综合服务系
2、统自动收集、处理、分发和存储机场（）等众多系统的气象信息。A.自动观测系统B.卫星云图接收处理系统C.气象数据库及卫星传真广播系统D.自动填图系统E.自动转报系统答案：A,B,C,D解析：根据矿山安全法规定，矿山瓦斯检查工必须经过专门技术培训和考核并依法取得()，方可上岗作业。A.安全管理证B.操作资格证C.安全生产许可证D.安全生产培训证答案：B解析：本题考核的是企业安全管理的基本要求。矿山瓦斯检查工、爆破工、通风工、信号工、拥罐工、电工、金属焊接(切割)工、矿井泵工、瓦斯抽放工、主扇风机操作工、主提升机操作工、绞车操作工、输送机操作工、尾矿工、安全检查工和矿内机动车司机等特种作业人员应当接
3、受专门技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。?阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到36个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5答案：A解析：阀控式密封铅酸蓄电池在使用前应检查各单体的开路电压，若低于2.13V或储存期已达到3-6个月，则应运用恒压限流法进行均衡充电，或按说明书要求进行。均衡充电单体电压宜取2.35V，充电电流取10小时率，充电终期单体电压宜为2.23V-2.25V。若连续3h电压不变，则认为电池组已充足水利工程建设质量监督巡查对政府质量监督工作主要检查（ ）。A.是否分级开展了质量监督工
4、作B.质量监督是否全覆盖C.是否超标准收取质量监督费D.是否按规定开展了质量监督工作答案：D解析：2022版教材P218 / 2022版教材P221对政府质量监督工作的巡查，主要检查是否按规定开展了质量监督工作。 利息备付率大于 2，表明( )。A项目的付息保障程度不足B项目的付息保障程度高c项目的负债金额高D项目的负债金额低正确答案：B一级建造师真题下载7篇 第2篇 筹资活动产生的现金流量有（ ）。A资本溢价B实收资本C处黄固定资产回收的现金净额D收回投资所收到的现金E取得投资收益所收到的现金正确答案：AB施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）。A.对地绝缘值B.接地电阻值C.对地放电值D
5、.接地电流值答案：B解析：2022版教材P452 / 2022版教材P440临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次，基层公司每季一次。基层公司检查时，应复测接地电阻值，对不安全因素，必须及时处理，并应履行复查验收手续。 以下耐火材料中，属于碱性耐火材料的是（ ）。A.镁铝砖B.硅砖C.高铝砖D.刚玉砖正确答案：A酸性耐火材料是指以二氧化硅为主要成分的耐火材料。如硅砖，其特性是能耐酸性渣的侵蚀。碱性耐火材料是指以氧化镁、氧化钙为主要成分的耐火材料，如镁铝砖，其特性是能耐碱性渣的侵蚀。中性耐火材料是指以三氧化二铝、三氧化二铬、碳为主要成分的耐火材料。如刚玉砖、高铝砖，其特性是对酸性渣及碱性渣均具
6、有抗侵蚀作用。所以正确答案是A。1背景某机场弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日6月12日施工现场下了罕见的特暴雨，造成了6月11日6月14日该地区的供电全部中断。2问题(1)承包商的索赔要求成立的条件是什么?(2)由于光缆异地采购引起的费用增加，承包商经过认真计算后，在
7、业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用光缆单价每米提高05元人民币的索赔要求。该索赔要求是否可以被批准，为什么?(3)若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理，如不合理该怎样计算?(4)由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主提出延长工期26d，成本损失费人民币2万元d(此费率已经核准)和利润损失费人民币2000元d的索赔要求，共计索赔款572万元。应批准延长工期多少天，索赔款额多少万元?(5)在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金，为什么?答案：解析：对该案例
8、的求解首先要弄清工程索赔的概念，工程索赔成立的条件，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，特别是在出现共同延误情况下工期延长和费用索赔的处理原则与方法，以及竣工拖期违约损失赔偿金的处理原则与方法。(1)承包商的索赔要求成立须同时具备如下四个条件：1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；3)造成的费用增加或工期损失不是承包商承担的风险；4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。(2)因光缆异地采购而提出的索赔不能被批准，原因是：1)承包商应对自己就招标文件的解释负责；2)承包商应对自己报价的正确性
9、与完备性负责；3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的光缆质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现将用光缆质量问题，其相关风险应由承包商承担。(3)不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。(4)可以批准的延长工期为19d，费用索赔额为38万元人民币。(5)业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误，如果承
10、包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，则不会造成工期延误；而承包商如果无法通过施工方案的调整将延误的工期补回，则会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。建设工程项目质量控制体系，一般情况下形成多层次、多单元的结构形态，这是由其（ ）所决定的。A.实施任务的委托方式和合同结构B.实施任务的委托方式和合同内容C.合同特点和合同方式D.实施任务的监管方式和合同方式答案：A解析：2022/2022教材P161建设工程项目质量控制体系，一般形成多层次、多单元的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，决定利率高低的因素包括（
11、）。A、社会平均利润率的高低B、借出资本风险的大小C、金融市场上借贷资本的供求情况D、节约使用资金E、通货膨胀答案：A,B,C,E解析：2022/2022版教材P2利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：利率的高低首先决定于社会平均利润率的高低，并随之变动。在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求，利率便下降；反之，求过于供，利率便上升。借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中变成负值。借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高；反
12、之利率就低。一级建造师真题下载7篇 第3篇下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。（2022）A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言答案：B,D解析：本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：(1)一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照
13、片、录像资料等;有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;一方当事人中请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。(2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。(3)一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。(4)诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。(5)有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容
14、不利于证据持有人，可以推定该主张成立。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。3某混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有（）。2022真题A、已完工作预算费用（BCWP）是9100千元B、进度偏差（SV）是1600千元C、费用绩效指数（CPI）是0.93D、计划工作预算费用（BCWS）是107
15、00千元E、费用偏差（CV）是690千元答案：A,B,C,D解析：本题考查的是赢得值（挣值）法。本题中三月末的指标为：BCWP1000（450023002）9100千元，BCWS1000（4500250021200）10700千元，SVBCWPBCWS9100107001600千元，CVBCWPACWP690千元，CPIBCWP/ACWP0.93。综上，只有选项E错误。某施工项料目实部际根耗据用以情往况项，目结的合材具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（ ）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制答案：C解析：爆破夯实是在水下块石或砾石地基和基础表面布置
16、()药包，利用水下爆破产生的地基和基础振动使地基和基础得到密实的方法。A.裸露B.悬浮C.密封D.漂浮E.基面答案：A,B解析：根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2022），项目经理的权限有（ ）。A.签订工程施工承包合同B.进行授权范围内的利益分配C.参与组建项目经理部D.参与选择物资供应单位E.参与工程竣工验收答案：C,D解析：本题主要考查的是施工企业项目经理的责任。项目经理的权限：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部工作；（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；（5）制定内部计酬办法；（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；
17、（7）参与选择物资供应单位；（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（9）法定代表人授予的其他权力。#桥下净空高度应（ ）。A.小于通航规定的净空高度B.大于通航规定的净空高度C.小于泄洪的净空高度D.大于泄洪的净空高度答案：B解析：2022版教材P115/2022版教材P111桥下净空高度是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离，以H表示，它应保证能安全排洪，并不得小于对该河流通航所规定的净空高度。一级建造师真题下载7篇 第4篇下列各项中，属于“存货”的有（ ）。A. 周转材料B. 低值易耗品C. 临时设施D. 施工产品E. 在建施工产品答案：A,B,D,E解析：2022
18、年建设工程经济真题第71题本题主要考查了存货管理的目标。存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括材料、燃料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、协作件、商品等。综上所述，本题正确答案为ABDE项。下列资料中，可以作为招标工程量清单编制依据的有（ ）。A、建设工程设计文件B、施工单位的专项施工方案C、施工现场情况D、与建设工程有关的设计规范E、省级建设行业主管部门办法的建设工程计价办法答案：A,C,D,E解析：2022版教材P234 / 2022版教材P228“招标工程量清单编制的依据有：（1）建设工程工程量清单计价规范GB 505002022和相关工程的国家计量规范；（2）
19、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；（3）建设工程设计文件及相关材料；（4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；（5）拟定的招标文件；（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；（7）其他相关资料。”下列施工条件中，不属于自然条件的是（ ）。A.水文B.地震C.地质D.水陆交通答案：D解析：施工条件中自然条件包括气象、水文、地形地貌、地质、地震等情况。 价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为（ ）。AF=CVBF=VCCV=CFDV=F/C正确答案：D长距离输电线路中心桩测定后，采用（）进行控制。A电磁波测距法B十字线法C解析法D平行基线法E钢尺测量法答案：B
20、,D解析：2022版教材P37中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制施工质量事故发生的（ ），是指由于管理上的不完善或失误引起的质量事故。A.现场原因B.管理原因C.天气原因D.环境原因答案：B解析：2022/2022教材P190（2）管理原因：指引发的质量事故是由于管理上的不完善或失误。一级建造师真题下载7篇 第5篇关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。A、因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任 B、因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C、工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责
21、任，施工企业都有义务进行修复或返修 D、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担答案：C解析：教材P323竣工工程质量争议的处理。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。所以选项A错误，选项C正确；因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。所以选项B错误；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不
22、予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。所以选项D错误。某 2 级土石坝,设计地震烈度为 8 度的压实度应为（ ）。A.97% B.98%C.100% D.96%答案：C解析：下列工程内容，属于分部工程的是( )。A机修厂工程 B模板工程C井颈工程 D工作面预注浆工程答案：C解析：工程测量中，经纬仪的操作步骤是()。A.照准整平对中读数B.照准对中整平读数C.整平对中照准读数D.对中整平照准读数答案：D解析：本题考核的是经纬仪的操作步骤。经纬仪的使用包括对中、整平、照准和读数四个操作步骤。对建设工程来说，新员工上岗前三级安全教育具体由（ ）来实
23、施。A.企业、项目、班组B.公司、工区、工程处C.工程处、施工队、班组D.企业、工程处、施工队答案：A解析：2022教材P219 / 2022教材P216三级安全教育通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级。对经不加填料的振冲密实法处理的砂土地基，宜采用标准贯入试验或动力触探法检验处理效果，检验点应选择在()。A.振冲点位处B.与相邻振冲点连线的中心处C.相邻振冲点围成的单元形心处D.振冲孔的边缘处答案：C解析：一级建造师真题下载7篇 第6篇根据工程建设国家标准管理办法，下列国家标准中不属于强制性标准的是()。A.工程建设重
24、要的通用的试验、检验和评定方法等标准B.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求C.工程建设重要的通用的信息技术标准D.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准答案：B解析：2022版教材P291 / 2022版教材P290国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方
25、法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。测距台和仪表着陆系统相配合时，可以设置在（）。A.下滑信标台B.外指点标台C.中指点标台D.内指点标台E.航向信标台答案：A,E解析：对于成桩直径为0.6m的高压喷射灌浆，施工方法宜采用（）。 A、单管法 B、二管法 C、三管法 D、新三管法答案：A解析：高压喷射灌浆。单管法形成凝结体的范围（桩径或延伸长度）较小，一般桩径0.50.9m，板状凝结体的延伸长度可达12m。技术方案经济效果评价中,一般都要求计算静态投资回收期,以反映技术方案原始投资的补偿速度和( )。A、
26、借款偿还能力B、投资回报能力C、投资风险性D、投资经济效果答案：C解析：2022/2022版教材P23四、优劣 因此在技术方案经济效果评价中一般都要求计算静态投资回收期，以反映技术方案原始投资的补偿速度和技术方案投资风险性。关于GPS测站观测要求的说法，正确的有()。A.卫星高度角不小于15B.每个时段观测时间不少于30minC.采样时间间隔为530sD.有效观测卫星不少于3颗E.点位几何图形强度因子(PDOP)不大于12答案：A,B,C解析：本题考核的是GPS测站观测要求。GPS测站观测要求有：(1)卫星高度角不小于15；(2)每个时段观测时间不少于30MIN；(3)采样时间间隔为530S；
27、(4)有效观测卫星不少于4颗；(5)点位几何图形强度因子(PDOP)不大于8。在本题中，关于GPS测站观测要求的说法，正确的有A、B、C选项。故本题选择A、B、C选项。可冬期进行的路基施工项目有（ ）。A.含水量高的流沙地段开挖B.路基边坡整修C.岩石地段的路堑开挖D.填方地段的台阶挖掘E.一级公路的路基施工答案：A,C解析：路基工程可冬期进行的项目：1.泥沼地带河湖冻结到一定深度后，如需换土时可趁冻结期挖去原地面的软土、淤泥层换填合格的其他填料。2.含水率高的流动土质、流沙地段的路堑可利用冻结期开挖。3.河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程，但应采取加温保温措施，注意养护。4.岩石
28、地段的路堑或半填半挖地段，可进行开挖作业。一级建造师真题下载7篇 第7篇土石围堰的防渗结构形式有()等。A.斜墙式B.灌浆帷幕式C.垂直防渗墙式D.斜墙带水平铺盖式E.灌浆带水平铺盖式答案：A,B,C,D解析：2022/2022教材P54 土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等，如图1F412022-1所示。假设快速出口滑行道与跑道交叉角为，可以取为（ ）。A. 3515B. 4525。C. 5025D. 5525答案：B解析：快速出口滑行道与跑道交叉角不应大于45，也不应小于25。我国北方某受冻区海港，实测的高、低潮位累积频率关系如表1 和2 所列。港口
29、所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差1.0m。该港口新建离岸沉箱重力式码头及钢管桩梁板式栈桥，预制沉箱的尺寸为长宽高=12m10m12m，沉箱基础采用抛石明基床，基床厚1.5m。钢管桩混凝土桩帽顶标高为+2.3m、底标高为-0.6m。当地地形测量标定海底标高为-12.0m。预制沉箱水位变动区部位采用高抗冻性的引气混凝土，配合比为1:0.6:1.93，水灰比为0.38，引气剂掺量为水泥用量的0.01%，混凝土的含气量为4.5%。预制沉箱混凝土所用材料的相对密度如表3 所列。沉箱安放地的波浪、水流条件很复杂。沉箱下水出运压载后的稳定吃水为10.8m，乘潮安装时沉箱底距基床顶至少留有0.5m
30、 的富裕高度。问题：乘潮安装沉箱，潮高至少要多少才能安全进行安装？答案：解析：当地地形测量标定海底标高为-12.0m，基床厚1.5m，则基床地形测量的顶面标高为-10.5m，相对于理论深度基准面的顶面标高为-10.5+1.0=-9.5m。设乘潮安装沉箱需要的潮高为H，则该时刻水深为：H+9.5m。沉箱下水出运需要的水深为：10.8m+0.5m=11.3m。H+9.5m11.3m，求得H1.8m；潮高H 至少要1.8m 才能安全进行安装。建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（ ）。A.规划报告B.环境影响评价报告C.投资估算D.洪水影响
31、评价报告答案：D解析：2022版教材P373 / 2022版教材P372防洪法第三十三条规定：“在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设I页目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。在直流供电系统中，应采用（）的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电答案：C解析：2022版教材页码P50-51在直流供电系统中，一般采用整流设备与电池并联浮充供电方式。选项A、B、D均是交流电的供电方式。穿越铁路的燃气管道应在套管上装设（）。A、放散管 B、排气管 C、检漏管 D、排污管答案：C解析：燃气管道穿越构建筑物。套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管。