《一级建造师历年真题解析9辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师历年真题解析9辑.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师历年真题解析9辑一级建造师历年真题解析9辑 第1辑背景资料 某海港航道疏浚工程长25km，设计底高程200m(当地理论深度基准面)，航道疏浚前平均高程为-90m(当地理论深度基准面)，其中有一段长19km的浅水段，疏浚前高程-70-80m(当地理论深度基准面)，当地平均高潮位为+15m(黄海平均海平面)，平均低潮位为-05m(黄海平均海平面)。本工程选用10000m。自航耙吸挖泥船将泥土抛到抛泥区，挖泥船满载吃水88m。当地理论深度基准面与黄海平均海平面相差10m。 问题 1分别计算本工程当地理论深度基准面下的平均高潮位和平均低潮位。 2计算确定本工程在平均潮位时挖泥船能否乘潮全线施
2、工? 3根据规范规定，本工程施工测量的测图比尺范围应取多少合理? 4简述本工程自航耙吸挖泥船施工工艺流程。答案：解析：1本工程当地理论深度基准面与黄海平均海平面相差10 m，则平均高潮位为：15+10=25m，平均低潮位为-05+10=05m。 为计量水深用比平均海平面低的较低水位或最低水位作为水深的起算面，称为理论深度基准面。 2以当地理论深度基准面计，当地平均潮位为：(25+05)2=15 m，浅水段在平均潮位时的疏浚前最小水深为：15+70=85 m，因为挖泥船的满载吃水为88 m，大于85 m，所以，本工程在平均潮位时挖泥船不能乘潮全线施工。 3根据规范规定，本工程施工测量的测图比尺范
3、围应取1：10001：5000合理。 地形图测图比尺应根据测量类别、测区范围、经济合理性等选用，水运工程测量规范规定航道工程施工测量的测图比尺范围应取1：10001：5000。 4本工程自航耙吸挖泥船施工工艺流程为：空载航行至挖泥区，减速后定位上线下耙挖泥，通过离心式泥泵将耙头搅松的泥土吸入泥舱内，满舱后起耙，航行至抛泥区后，开启泥舱底部的泥门抛泥，然后空载航行至挖泥区，进行下一循环的挖泥施工。安装标高基准点一般设置在设备基础的（ ）。 A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近答案：D解析：2022版教材P36 / 2022版教材P27该题主要考察的是：安装标高基准点设置。（2） 安装标
4、高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。关于现浇钢筋混凝土水池结构施工的基本要求，说法正确的是（ ）。A、混凝土浇筑应根据结构形式分段、分层连续进行B、浇筑层高度最大不得超过300mm，以保证密实C、构筑物不得有露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷D、混凝土实体应做到外光内实E、混凝土的配合比、强度、抗渗、抗冻性能应符合设计要求答案：A,C,D,E解析：2022教材P180 / 2022教材P182浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm。现浇混凝土的配合比、强度和抗渗、抗冻性能
5、必须符合设计要求，构筑物不得有露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷；且整个构筑物混凝土应做到颜色一致、棱角分明、规则，体现外光内实的结构特点。（2022年）招标人XX省水利工程建设管理局依据，水利水电工程标准施工招标文件2022年版，编制了新阳泵站主体工程施工招标文件，交易场所为XX省公共资源交易中心，投标截止时间为2022年7月19日，在阅读招标文件后，投标人XX集团对招标文件提交了异议函。异议函XX省公共资源交易中心:新阳泵站主体工程施工招标文件，对合同工期的要求前后不一致，投标人须知前附表为26个月,而技术条款为30个月，请予澄清。XX集团2022年7月12日XX集团对招标文件提交的异议函有哪些不
6、妥之处? 说明理由，除背景资料的异议类型外，在招投标过程中，投标人可提供的异议还有哪些类型? 分别在什么时段提出?答案：解析：不妥之处：（1）异议函提交给XX省公共资源交易中心不妥，应该提交给招标人。（2）异议提出的时间不妥，应该距投标截止时间前10天提出。（3）异议的内容不妥，应要求招标人澄清而不是按异议的形式提出。 投标人可提供的异议还有：对资格预审文件的异议，在提交资格预审文件截止时间2日前提出；对开标过程的异议，在开标现场提出；对评标结果的异议，在中标候选人公示期间提出。#水利建设市场主体信用等级分为（ ）。A.三等四级B.三等五级C.五等三级D.五等四级答案：B解析：2022版教材P
7、183 / 2022版教材P185根据水利部关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知（水建管2022377号），信用等级分为AAA（信用很好）、AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（ ）。 A. 守法遵章和正确使用安全防护用具B. 办理意外伤害保险C. 接受安全生产教育和培训D. 报告安全事故隐患答案：B解析：B项：建筑法规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。办理意外伤害保险属于建筑施工企业的义务，而不是施工作业人员的义务。所以B项当选。A项：安全生产法规定，从
8、业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。所以A项不选。C项：安全生产法规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。所以C项不选。D项：安全生产法规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。所以D项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。最普遍、最常见和容易被对方接受的担保是（ ）。A.不可撤销的银行备用信用证 B.保险公司的担保书 C.银行保证书 D.第三者保证
9、书答案：C解析：一级建造师历年真题解析9辑 第2辑分项工程质量合格的标准包括（）。A.所含验收批的质量全部合格B.所含验收批的质量合格率在90%以上C.允许偏差项目的抽检合格率达到80%以上D.允许偏差项目合格率达到90%以上E.不划分验收批的主要检验项目合格率应达到90%以上答案：A,C解析： 路基施工测量主要是对已知的测量控制点进行闭合加密，建立测量控制网，再进行施工控制桩放线测量，（ ），补钉转角桩、路两侧外边桩等。A.选择测量仪器B.恢复中线测量C.计算测量数据D.埋设地下管线 答案：B解析：本题考查路基施工特点：对已知的测量控制点进行闭合加密，建立测量控制网，再进行施工控制桩放线测量
10、，恢复中线，补钉转角桩、路两侧外边桩等。 海港码头工程的混凝土由于处于海水、波浪等特殊环境，其性能要求有别于陆上普通混凝土，特别突出了()要求。A.抗渗性B.耐久性C.抗裂性D.抗冻性 答案：B解析：本题考核的是港口与航道工程混凝土的特点。混凝土的配合比设计、性能、结构构造均突出耐久性的要求。甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。 2022A、若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B、乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C、乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D、该买卖合同被
11、法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E、乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同答案：B,D,E解析：本题考查的是可撤销合同。本合同是在欺诈胁迫的条件下签订的，属于可撤销可变更合同。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。下列关于分部工程及分部工程验收的说法，正确的是（ ）。A.分部工程是指在一个建筑物内能组织发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单
12、位工程的各个部分B.分部工程验收的条件是该分部工程的全部单元工程已经完建且质量合格C.分部工程是指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物D.分部工程验收工作组由项目法人或监理主持E.分部工程验收的有关资料必须按照竣工验收的标准制备答案：A,B,D,E解析：2022版教材P252 / 2022版教材P254详见分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的部分；对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性作用份的分部工程称为主要分部工程；教材265页：分部工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持；分部工程验收应具备以下条件：1、所有单元工程已完成；2、已完单元工程施工
13、质量经评定全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意见；3、合同约定的其他条件。关于工程施工质量事故处理基本要求的说法，正确的有（）。A、消除造成事故的原因B、正确确定技术处理的范围C、确保技术先进、经济合理D、加强事故处理的检查验收工作E、确保事故处理期间的安全答案：A,B,E解析：教材P193本题考查的是施工质量事故处理的基本要求。选项C正确的表述应为“应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的”。选项D正确的表述应为“切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施”。“切实做好”与“加强”一词有所区别。施工质量事故处理的基本要求包括：（1）质量
14、事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的；（2）消除造成事故的原因，注意综合治理，防止事故再次发生；（3）正确确定技术处理的范围和正确选择处理的时间和方法；（4）切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施；（5）确保事故处理期间的安全。（2022年真题）根据建设工程施工合同示范文本，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有( )。A.最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知B.应按照约定向承包人免费提供图纸C.提供场外交通设施的技术参数和具体条件D.提供“三通一平”施工条件E.提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件答案：B,C,D,E
15、解析：P262-272发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2 项开工通知载明的开工日期前14 天向承包人提供图纸。A错误，B正确； 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施，C正确；发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应退守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。D正确；发包人应根据施工需要负责取得出入施工
16、现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，E正确。一级建造师历年真题解析9辑 第3辑 对立井混凝土井壁的质量要求，说法正确的是（?）。A.断面的规格偏差要检查直径B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差C.井壁厚度检验没有正偏差的限制D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差E.井壁厚度的正偏差由其半径控制 答案：B,C,E解析：井筒断面的规格尺寸应该是通过半径的检验完成，直径不能满足井筒规格尺寸的要求。有提升井筒为满足提升的安全间隙要求，不允许有小于设计半径的偏差，无提升井筒的规格尺寸要求相对较宽，可以有50MM的偏差。井壁
17、厚度的检验没有正偏差的限制，为局部不超过-50MM，其正误差由其半径控制，也就是厚度超过设计不对质量产生影响，但是不能影响井筒内径的安全间隙尺寸，如提升井不能小于设计半径。桥梁竣工测量的主要内容有（ ）。A.测定墩距B.丈量墩、台各部尺寸C.测定梁长、梁高D.墩、台的水平位移测量E.测定支承垫石顶面的高程答案：A,B,E解析：桥梁竣工测量的主要内容有：1.测定墩距；2.丈量墩、台各部尺寸；3.测定支承垫石顶面的高程。热力管道采用蒸汽介质时应在（）舱室内敷设。A、单独B、独立C、特殊D、压力答案：B解析：2022教材P469 / 2022教材P470天然气管道应在独立舱室内敷设； 热力管道采用蒸
18、汽介质时应在独立舱室内敷设； 热力管道不应与电力电缆同舱敷设。斜坡堤堤身采用水上抛填块石施工工艺时，应根据抛填区域（）对块石产生漂流的影响，确定抛石船的驻位。A.水深B.水流C.风力D.波浪E.地质答案：A,B,D解析：下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A、知名法学家 B、基层法律服务工作者 C、当事人的亲属 D、建设行政主管部门推荐的公民答案：B解析：P13-14本题考查的是民事诉讼当事人和代理人的规定。下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。对于闭路电视监控系统，下
19、列说法正确的是（）。A.搬动摄像机时应打开镜头盖B.架设摄像机时应打开镜头盖C.不能用插头来承受电缆的自重D.摄像机安装前应进行检测E.云台在安装前应进行粗调答案：C,D,E解析：为避免对镜头的污染，在摄像头安装过程中不宜打开镜头盖。工程质量事故发生时，施工现场有关人员应当立即向（）报告。A.工程施工项目负责人B.工程建设单位负责人C.工程监理单位负责人D.当地政府建设管理部门答案：B解析：2022/2022教材P192 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告； 工程建设单位负责人接到报告后，应于1h 内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门
20、报告； 同时应按照应急预案采取相应措施。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告一级建造师历年真题解析9辑 第4辑根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案（水建管2022202号），按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为（ ）级。A.二B.三C.四D.五答案：C解析：2022版教材P237 / 2022版教材P2403.事故分级生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，才能顺利通过，目前以采用()为主。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E
21、.帷幕法答案：A,B解析：在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，才能顺利通过，如：冻结法、钻井法、沉井法、注浆法和帷幕法等。目前以采用冻结法和钻井法为主。应该注意的是，建设工程施工承包合同必须遵守法律。对于违反法律的条款，合同双方达成协议并签了字，（ ）。A.即受法律保障B.合同有效C.不受法律保障D.双方共同遵守答案：C解析：2022教材P265 / 2022教材P262同时应该注意的是，建设工程施工承包合同必须遵守法律。对于违反法律的条款，即使由合同双方达成协议并签了字，也不受法律保障。背景 某机场场道全长3200m，宽度45m，根据当地情况，设计底基层采用级配碎石、基层采
22、用水泥粉煤灰稳定碎石。为了有效地对施工进度进行控制，施工单位绘制了S曲线(见下图)，利用S曲线将实际施工进度与计划施工进度进行了对比。 问题 (1)该工程最终退后几天完成? (2)该工程计划进度与实际进度相符的时间是第几天? (3)第9天的施工进度状况如何?答案：解析：分析与答案 (1)该工程最终推后3d完成。 (2)该工程计划进度与实际进度相符的时间是第6天。 (3)第9天的施工进度是拖后。在高桩码头工程中，代替码头后方抛石棱体上的反滤层可以采用()。A.土工膜B.非机织土工布C.土工网D.土工带答案：B解析：关于技术方案资本金的说法错误的是( )。A、投资者可享有所有权B、项目法人承担利息
23、和债务C、投资者可转让其出资D、项目法人不承担利息和债务答案：B解析：2022/2022版教材P482. 技术方案资本金的出资方式 1.技术方案资本金（即技术方案权益资金 ）是指在技术方案总投资中，由投资者认缴的出资额，对技术方案来说是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务；投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但一般不得以任何方式抽回。施工组织总设计应由（ ）技术负责人审批。A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位D.项目经理部答案：C解析：施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。一级建造师历年真题解析9辑 第5辑清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重
24、要手段，是企业安全生产管理工作的一项重要内容是（ ）。A.安全生产责任制B.安全检查制度C.安全监察制度D.安全预评价制度答案：B解析：2022教材P221 / 2022教材P219 安全检查制度是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是企业安全生产管理工作的一项重要内容。通过安全检查可以发现企业及生产过程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。下列关于钢桥安装时的高强度螺栓连接施工要求的说法，错误的是（ ）。A.高强度螺栓的穿入方向应全桥一致，且应自由穿入孔内B.对不能自由穿入螺栓的孔，应采用气割方法扩孔C.施拧高强度螺栓时，对大面积节点板应从中间部分向四周的边缘进行施拧D.
25、施拧高强度螺栓时应在当天终拧完毕答案：B解析：本题考查的是钢桥施工。对不能自由穿入螺栓的孔，应采用铰刀进行铰孔修整，严禁采用气割方法扩孔，所以选项B错误。参见教材P203。在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（ ）承担。A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人共同D. 监理工程师答案：A解析：本题主要考查索赔的分类。不可预见的外部障碍或条件索赔：如果在施工期间，承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件，例如地质与预计的（发包人提供的资料）不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常应该由发包人承担。本题中
26、的情况属于不可预见的外部障碍或条件索赔，因此其风险应由发包人承担。综上所述，本题正确选项为A项。 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。A使用许可证和产品合格证B产品许可证C生产许可证D生产许可证和产品合格证正确答案：D属于施工项目定期的、经常性的中间成本分析是（ ）成本分析。 A. 竣工B. 月（季）度C. 分部分项工程D. 年度答案：B解析：本题主要考查成本分析。月（季）度成本分析，是施工项目定期的、经常性的中间成本分析。对于具有一次性特点的施工项目来说，有着特别重要的意义。因为通过月（季）度成本分析，可以及时发现问题，以便
27、按照成本目标指定的方向进行监督和控制，保证项目成本目标的实现。综上所述，本题正确选项为B。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门做强度和严密性试验的比例是（ ）。A.5%B.10%C.30%D.100%答案：D解析：2022版教材P169 / 2022版教材P158对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验。关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由答案：C解析：索赔是指合同一方因对方不履行或未正确履行合同规定义务或未能保证承诺的合同条件而遭受损失后向对方提出的补偿要求，业主、
28、承包商都可以提出索赔。业主(监理工程师)可以确定索赔是否成立，在接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在28D内予以答复。发生工程变更会产生工程量的变化，导致费用变化，往往都要进行索赔。而施工单位自身的施工安排不一定会产生索赔事件。因此，答案为C。一级建造师历年真题解析9辑 第6辑 在压力钢管内施工时，照明电压上限为（ ）。A12VB24VC36VD110V正确答案：A 某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（ ）。A应以书面方式订立|来源：建设工程教育网|B如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C利率不得
29、低于银行同类贷款利率D利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算正确答案：ABCE96. ABCE自然人之间的借款合同，其规则如下：(1)借款合同不一定采用书面形式，可以灵活约定形式。(2)借款合同未约定利息的，视为无息。(3)借款合同利息可以适当高于法定利率，但是最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，且不允许复利。（2022年真题）施工项目专项成本分析包括（）。A.月度成本分析B.年度成本分析C.成本盈亏异常分析D.工期成本分析E.资金成本分析答案：C,D,E解析：P104-112针对与成本有关的特定事项的分析,包括成本盈亏异常分析、工期成本分析、
30、资金成本分析等内容。公路工程项目施工成本的控制方法不包括（ ）。A：以施工方案控制资源消耗B：以目标成本控成本支出C：用置换法进行工期成本的同步控制D：运用目标管理控制工程成本答案：C解析：C:用净值法进行工期成本的同步控制。关于高填方路堤沉降原因的说法，错误的是（ ）。A.地基压实度不足B.未严格按分层填筑分层碾压工艺施工C.填料中混进了碎石D.路基纵、横向填挖交界处未按规范要求挖台阶答案：C解析：2022版教材P50/2022版教材P46该题主要考察的是：高填方路基沉降的防治原因分析1.路基施工前未认真设置纵、横向排水系统或排水系统不畅通，长期积水浸泡路基而使地基和路基土承载力降低，导致沉
31、降发生。2.原地面处理不彻底，如未清除草根、树根、淤泥等不良土壤，地基压实度不足等因素，在静、动荷载的作用下，使路基沉降变形。3.在高填方路堤施工中，未严格按分层填筑分层碾压工艺施工，路基压实度不足而导致路基沉降变形。4.不良地质路段未予以处理而导致路基沉降变形。5-路基纵、横向填挖交界处未按规范要求挖台阶，原状土和填筑土密度不同，衔接不良而导致路基不均匀沉降。6.真筑路基时，未全断面范围均匀分层填筑，而是先填半幅，后填另半幅而发生不均匀沉降。7.施工中路基土含水量控制不严，导致压实度不足，而产生不均勻沉降。8.施工组织安排不当，先施工低路堤，后施工高填方路基。往往高填方路堤施工完成后就立即铺
32、筑路面，路基没有足够的时间固结，而使路面使用不久就破坏。9.高填方路基在分层填筑时，没有按照相关规范要求的厚度进行铺筑，随意加厚铺筑厚度；压实机具按规定的碾压遍数压实时，压实度达不到规范规定的要求，当填筑到路基设计高程时，必然产生累计的沉降变形，在重复荷载与填料自重作用下产生下沉。10.路堤填料土质差，填料中混进了种植土、腐殖土或辦沼土等劣质土，由于土壤中有机物含量多、抗水性差、强度低等特性的作用，路堤将出现塑性变形或沉陷破坏。在计算财务净现值过程中，投资现值的计算应采用（ ）。A. 名义利率B. 财务内部收益率C. 基准收益率D. 投资收益率答案：C解析：2022年建设工程经济真题第1题题主
33、要考查了财务净现值分析。技术方案的财务净现值是指用一个预定的基准收益率（或设定的折现率），分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到技术方案开始实施时的现值之和。综上所述，本题正确答案为C项。 下列对设备磨损理解不正确的是( )。A设备磨损分为有形磨损和无形磨损两大类B设备的有形磨损反映了设备使用价值的降低c无形磨损也会引起设备原始价值的贬值D技术进步使设备的有形磨损加快，无形磨损减缓正确答案：D一级建造师历年真题解析9辑 第7辑关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法，正确的有（）。2022真题A、施工环境温度不低于0 B、做好操作面的通风 C、做好防水、防毒、防腐措施 D、防腐
34、涂料与防火涂料应具有相容性 E、涂装油漆按一般工种管理答案：B,C,D解析：本题考查的是防腐涂料涂装。选项A，施涂环境温度、湿度，应按产品说明书和规范规定执行，当产品说明书无要求时，环境温度宜在538C之间，相对湿度不应大于85%。选项E，防腐涂料和防火涂料的涂装油漆工属于特殊工种。 矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（）。A.法律关系的证明材料B.规范、标准及技术资料C.事件发生的时间和地点D.事件经过的相关证明 答案：C解析：索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面，因此索赔证据的收集应该是在日常工作中就应留意的应该按照标准
35、工作流程去收集整理日常的工作资料。通常应留意可作为常用证据的材料一般有：双方法律关系的证明材料，如招投标文件、中标通知、投标书、合同文件等；索赔事由的证明，如相关的规范类文件，现场记录等；索赔事情经过的证明，包括各种会议纪要，来往函件、签单，录像、照片以及人材物的投入证明等；其他相关材料包括类似工程处理过程、结果等。事件发生的时间和地点通常不能作为索赔证据。建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是 根据进度计划的不同（ ）编制的。 A.功能 B.深度C.周期 D.编制主体答案：B解析：根据施工组织设计编制的广度、深度和 作用的不同，可分为：（1)施工组织总
36、设计；（2单位工程施工组织设计；（3)分部（分项）工程施工组 织设计或称分部（分项）工程作业设计。 列出本工程静态部分费用组成和动态部分费用组成，计算本工程总概算额。正确答案：）“静态部分”费用由工程费用（或其组成），其他费用（或其组成）和基本预备费（或其组成）组成（3分）：“动态部分”费用由建设期贷款利息组成（1分）。工程总概算额=工程费用+其他费用+基本预备费+建设期贷款利息=5300+1990+570+200=8060万元（2分）无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（ ）。A. 欠付工程款B. 实
37、际施工人的损失C. 实际施工人主张的权利D. 实际施工人违法承揽工程的罚金答案：A解析：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。综上所述，本题的正确答案为A。某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（)。A.各自应负责的安全生产管理范围B.各自应尽的安全生产管理职责C.各自应釆取的安全措施D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E.双方的安
38、全责任由总承包单位确定答案：B,C解析：本题考查生产的监督管理。在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、（ ）以及验收所带来的法律后果作说明。 A.时间、程序B.时间、地点C.人员、责任D.质量、进度答案：A解析：在合同分析中，应对重要的验收要求、 时间、程序以及验收所带来的法律后果作说明。#一级建造师历年真题解析9辑 第8辑机电工程项目成本控制中,在施工准备阶段项目成本的控制要点是()。A.优化施工方案B.分析计划成本C.成本差异分析D.注意工程变更答案：A解析：教材P333 二、各阶段项目成本控制的要点：1.施工准备阶段项目成本的控制要点：（1）优化施工方案，对
39、施工方法、施工顺序、机械设备的选择、作业组织形式的确定、技术组织措施等方面进行认真研究分析，运用价值工程理论，制定出技术先进、经济合理的施工方案。（2）编制成本计划并进行分解。（3）做出施工队伍、施工机械、临时设施建设等其他间接费用的支出预算，进行控制。能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是（）A、资产负债率B、权益乘数C、流动比率D、产权比率答案：D解析：本题考查的是偿债能力比率。产权比率表明每1元股东权益相对于负债的金额。权益乘数表明每1元股东权益相对于资产的金额。泥沙颗粒的（）大于01mm的海岸为沙质海岸。A最大粒径B最小粒径C中值粒径D公称粒径答案：C解析：海岸带按照泥
40、沙的中值粒径大小分为沙质海岸和淤泥质海岸；沙质海岸颗粒间无粘结力，在高潮位线附近泥沙颗粒较粗，海岸剖面较陡；从高潮线到低潮线泥沙颗粒逐步变细，坡面变缓。下列插座接线中，符合要求的是（ ）。A.同一场所三相插座的接线相序一致B.插座保护接地线端子与中性线端子连接C.保护接地线在插座之间串联连接D.相线与中性线用插座的接线端子转接供电答案：A解析：教材P1764.插座接线要求：（3）三相四孔及三相五孔插座的保护接地线应接在上孔；插座的保护接地线端子不得与中性线端子连接；同一场所的三相插座，其接线的相序应一致。某工程双代号时标网络计划如右图所示（单位：周)，则在不影响总工期的前提下，工作E可以利用的
41、机动时间为（ ）周A.1 B.2 C.3 D.4答案：A解析：建设工程项目利用信息技术手段进行信息管理，其核心手段是（ ）。A.数据库技术B.数据库的不断更新C.信息处理的工作平台D.基于互联网的信息处理平台答案：D解析：2022教材P344 / 2022教材P339在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。 建设工程项目质量控制系统是面向对象而建立的质量控制工作体系，它和建筑企业或其他组织机构按照GB/Tl9000标准建立的质量管理体系的不同点有（ ）。A建立的目的不同B服务的范围不同C控制的目标不同D作用的时效不同E依据不同正确答案：ABCD
42、一级建造师历年真题解析9辑 第9辑施工质量计划的审批程序中，建设工程项目施工企业内部的审批首先应从()的角度，审查实现合同质量目标的合理性和可行性，以项目质量计划向发包方提供可信任的依据。A.确保承包人利益B.确保项目利益C.确保工程质量目标D.履行工程承包合同答案：D解析：本题考核的是施工质量计划审批关系的处理原则。在执行审批程序时，必须正确处理施工企业内部审批和监理工程师审批的关系，充分发挥质量自控主体和监控主体的共同作用，在坚持项目质量标准和质量控制能力的前提下，正确处理承包人利益和项目利益的关系；施工企业内部的审批首先应从履行工程承包合同的角度，审查实现合同质量目标的合理性和可行性，以
43、项目质量计划向发包方提供可信任的依据。?某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元，改造后年运行成本50万元；若采用全新工艺方案需要投资200万元，年运行成本40万元，设基准投资收益率为12%。则两方案相比较的增量投资收益率为（）。( 2022真题 ) A.5% B.10% C.15% D.20%答案：B解析：本题考查的是增量投资收益率法。根据增量投资收益率公式:R（2-1）=(C1-C2)/(I2-I1)=(50-40)/(200-100)=10%。 高强石膏适用于（ ）。A石膏板B装饰制品C强度要求较高的抹灰工程D各种混凝土墙E大型公共建筑正确答案：ABC铁路工程项目施工进度的关
44、键节点工期中，以轨道工程铺通并能行车为目标的工期是（）。A.站前工期B.站后工期C.线下工期D.线上工期答案：A解析：铁路工程项目施工分为站前工程和站后工程，站前工程又分为线下工程和线上工程。站前工程工期是以轨道工程铺通并能行车为目标的工期。线下工程工期包括钢轨(不含)以下的桥梁(不合机架梁)、隧道、路基、道砟工程施工的工期，只有线下工程完成后才可以进行铺架工程；线上工程工期主要是指铺架工程的工期。根据以上知识点判断，选项“A站前工期”最符合题意。下列权利中，属于用益物权的是( )。A.房屋租赁权B.建设用地使用权C.土地所有权D.船舶抵押权答案：B解析：房屋租赁权一般认为是债权，不是用益物权。目前国内用量最大、品种最多的混合炸药是（）炸药。 A.硝铵类 B.硝化甘油类 C.芳香族硝基化合物类 D.其他工业答案：A解析： 下列转让效力的表述中，正确的有（ ）。A甲承包商应当向丙企业行使抗辩权B甲承包商应当向乙公司行使抗辩权C甲承包商应当向丙企业行使抵销权D甲承包商应当向乙公司行使抵销权E该10万元的延期利息属于丙企业正确答案：ACE