一级建造师考试真题6卷.docx

《一级建造师考试真题6卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考试真题6卷.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一级建造师考试真题6卷一级建造师考试真题6卷 第1卷根据国家有关规定，（ ）等处应当设置明显的安全警示标志。A、楼梯口B、大门口C、桥梁口D、出入通道口E、隧道口答案：A,C,D,E解析：2022教材P326 / 2022教材P328（四）警示标牌布置与悬挂（2）根据国家有关规定，施工现场入口处、施工起重机具（械）、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等属于危险部位，应当设置明显的安全警示标志。路基边缘压实度不足的原因不包括（ ）。A.压实机具碾压不到边B.路基边缘漏压或压实遍数不够C.采用三轮压路机碾压时，边缘

2、带(075cm)碾压频率低于行车带D.路基基底存在软土且厚度不均答案：D解析：本题考核的是路基边缘压实度不足的原因。路基边缘压实度不足的原因：(1)路基填筑宽度不足，未按超宽填筑要求施工；(2)压实机具碾压不到边；(3)路基边缘漏压或压实遍数不够；(4)采用三轮压路机碾压时，边缘带(075cm)碾压频率低于行车带。关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护答案：C解析：在沉箱重力式码头施工中，沉箱安放就位填充完毕后，后方抛

3、石棱体及倒滤层的抛填，应（ ）。A.从墙后开始抛填B.在岸边从陆上向海中推填C.根据施工方便随机抛填D.海、陆双向对头抛填答案：A解析：2022版教材页码P292-P293抛石棱体及倒滤层的抛填。抛填顺序应从墙后开始，避免将岸坡淤泥挤入棱体下。临时道口发生障碍时，应迅速做好防护，包括()。A.立即通知车站和邻近道口B.显示停车信号拦停列车C.尽快处理道口故障D.立即向领导汇报E.增加停车信号答案：A,B,C解析：关于施工标准化与安全措施费的说法，正确的有（）。A、指工程施工期间为满足安全生产、施工标准化、规范化、精细化所发生的费用 B、该费用包括施工期间为保证交通安全而设置的临时安全设施和标志

4、、标牌的费用 C、该费用不包括预制场、拌和站、临时便道、临时便桥的施工标准化费用 D、该费用以各类工程的直接费之和为计算基数 E、作为规费的组成部分，其费率由交通主管部门统一发布答案：A,C解析：施工标准化与安全措施费。施工标准化与安全措施费：指工程施工期间为满足安全生产、施工标准化、规范化、精细化所发生的费用。该费用不包括施工期间为保证交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌的费用，需要时，应根据设计要求计算。该费用也不包括预制场、拌合站、临时便道、临时便桥的施工标准化费用，应根据施工组织标准化要求单独计算。施工标准化与安全措施费以各类工程的直接工程费之和为计算基数。关于项目管理和工程管理，

5、下列说法中正确的是（ ）。A. 项目管理的时间是项目的全寿命周期B. 工程管理的时间是项目的实施阶段C. 项目管理的核心任务是目标论证D. 工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值答案：D解析：本题主要考查项目管理和工程管理。D项：工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值。所以D项正确。AB项：项目管理的时间是项目的实施阶段，而工程管理的时间是项目的全寿命周期。所以AB项错误。C项：项目管理的核心任务是项目的目标控制，所以C项错误。综上所述，本题正确答案为D。*一级建造师考试真题6卷 第2卷下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除答案：A,C,D,E解析

6、：2022 / 2022版教材P52 行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。钻孔桩浇筑水下混凝土前，应测量沉渣厚度，柱桩一般不大于（ ），摩擦桩不大于（ ）。A.10cm，30cmB.20cm，30cmC.10cm，20cmD.20cm，40cm答案：A解析：钻孔桩浇筑水下混凝土前，应测量沉渣厚度，柱桩一般不大于10cm，摩擦桩不大于30cm。 6. 政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（ ）。A. 监督检查施工项目进度及投资B. 监督工程建设各方主体的质量行为C. 监督检查施工现场的安全状况D. 验收工程项目施工质量正确答案：B6B各级政府质量

7、监督机构对建设工程质量 监督的依据是国家、地方和各专业建设管理部门颁 发的法律、法规及各类规范和强制性标准。其监督 的只能包括两大方面：监督工程建设的各方（包 括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘 察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法 律法规及各项制度的规定；查处违法违规行为和质 量事故。监督检查工程实体的施工质量，尤其是 地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安 全和使用功能的施工质量。板桩码头的施工工序包括（ ）。A预制和施工板桩 B预制和安设锚定结构C制作和安装导梁 D加工和安装拉杆E夹桩答案：A,B,C,D解析：某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地

8、上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2。施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“至2022年6月15日竣工，工期目标470日历天；质量目标合格；主要材料由施工单位自行采购；因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费”。合同签订后，施工单位实施了项目进度策划，其中上部标准层结构工序安排如下：上部标准层结构工序安排表桩基施工时遇地下溶洞（地质勘探未探明），由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元。地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监

9、理工程师及建设单位、勘察单位、设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。工程竣工后，幕墙专业分包单位将资料整理后移交监理工程师，再由监理工程师移交建设单位；总包单位将自施的资料整理后直接移交建设单位。1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图，找出关键线路，并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天？2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处？并说明理由。3.施工单位索赔成立

10、的工期和费用是多少？逐一说明理由。4.资料移交有哪些不妥之处？写出资料移交的正确做法。答案：解析：1.（1）网络图如下（2）关键线路：ABCEG；（3）每层工期是8天。2.不妥之处一：施工单位自检合格后，项目负责人立即组织验收。理由：施工单位确认自检合格后提出验收申请。不妥之处二：项目负责人立即组织验收。理由：应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。不妥之处三：组织总监理工程师及建设单位、勘察单位、设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。理由：应组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。3.索赔成立

11、的工期为35天，费用为35万元。（1）桩基施工时遇地下溶洞（地质勘探未探明），由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元。索赔成立，因施工单位造成的损失可以索赔工期20日历天，补偿误工费20万元。（2）施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。索赔不成立，材料由施工单位自行采购，建设单位不负责索赔；因建设单位要求设计变更可以索赔，索赔工期15日历天，补偿误工费15万元。

12、4.事件四中的不妥之处有：（1）幕墙专业分包商将资料移交监理不妥；（2）监理工程师将幕墙分包商资料移交建设单位不妥。资料移交的正确做法：幕墙专业分包应将资料移交总承包商，由总承包汇总整理后将施工资料移交建设单位；监理单位直接将监理资料移交建设单位。根据民用建筑工程室内环境污染控制规范，下列属于类民用建筑工程的有（ ）。A.商店B.图书馆C.体育馆D.幼儿园E.餐厅答案：A,B,C,E解析：2022教材P372 / 2022教材P373（2）类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。关于施工企业质量管理体系文件构成

13、的说法， 正确的是（ ）。A.质量计划是纲领性文件B.质量记录应阐述企业质量目标和方针C.质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限D.程序文件是质量手册的支持性文件答案：D解析：一级建造师考试真题6卷 第3卷 如果当时甲方采取措施防止损失的扩大而支付了1万元措施费用，那么该笔费用应由（ ）承担。A违约方B非违约方C双方各一半D依据责任的大小双方分担正确答案：A环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（ ）必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位答案：B解析：在城市范围内，

14、建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。在铁路施工中，分项工程的施工顺序称作()。A.施工方向B.工序的施工顺序C.作业顺序D.总体施工顺序答案：C解析： 滥用代理权表现为（ ）。A以被代理人的名义同自己实施法律行为B代理双方当事人实施同一个法律行为C超越代理权限范围进行活动D代理权终止后进行活动E代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益正确答案：ABE超越代理权限范围进行活动和代理权终止后进行活动属于无权代

15、理的情况，应予以排除。本题正确选项为A、B、E。下列施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的有（）。（2022）A制定专人定期清扫施工现场道路B工地茶炉采用电热水器C化学药品库内存放D使用封闭是容器处理高空废弃物E施工现场不得无故甩打模板答案：A,B,D解析：C水污染 E噪声污染工程项目管理信息系统中，进度控制的功能包括（ ）。A.绘制网络图和计划横道图B.确定合同工期C.进度计划执行情况的比较分析D.编制资源需求量计划E.根据工程的进展进行工程进度预测答案：A,C,D,E解析：2022教材P356 / 2022教材P351进度控制的功能：（1）计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作

16、和关键路线；（2）绘制网络图和计划横道图；（3）编制资源需求量计划；（4）进度计划执行情况的比较分析；（5）根据工程的进度。当航站楼公共广播系统有多种用途时，（）具要最高优先级。 A业务广播 B服务广播 C应急广播 D娱乐广播答案：C解析：2022版课本P74：当公共广播系统有多种用途时，应急广播应具有最高优先级。一级建造师考试真题6卷 第4卷预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，其中，采用黄色表示（ ）。A.级预警 B.级预警 C.级预警 D.级预警答案：B解析：预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，如：级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。级预警，表示受到事故的

17、严重威胁，用橙色表示。级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。关于项目信息门户，下列说法正确的是（ ）。A. 项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMIS）B. 项目信息门户是一种企业管理信息系统（MIS）C. 项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理D. 项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务答案：D解析：本题主要考查项目信息门户的概念。D项：项目信息门户为项目参与各方提供一个高效率信息交流和共同工作的环境，即为一个建设工程的各参与方服务。故D项正确。AB项：由上述概念可知，项目信息门户既不同于项目管理信息系统，也不同

18、于管理信息系统。因此AB项错误。C项：管理信息系统（MIS）主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理。故C项错误。综上所述，本题正确答案为D。关于工程质量保证金的说法，正确的是（ ）。A.承包人已经提供履约担保的，发包人可以同时预留工程质量保证金B.承包人提供质量保证金的方式优先采取按相应比例的工程款扣回C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%D.最终结清时，承包人被预留的质量保证金是抵减发包人工程缺陷维修费用的上限答案：C解析：本题考查的是竣工结算与支付质量保证金。A.承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。B.承包人提供质量保证金的方式优先采取

19、质量保证金保函D 错误，最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分。背景资料：某办公楼工程，建筑面积18500m2，现浇钢筋混凝土框架结构，筏板基础。该工程位于市中心，场地狭小，开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位，并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同。施工总承包单位进场后按合同要求提交了施工总进度计划，如图所示(时间单位：月)，并经过监理工程师审查和确认。施工总进度计划网络图合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，

20、选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案。事件二：基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、总监理工程师进行了分部工程验收。事件三：当施工进行到第5 个月时，因建设单位设计变更导致工作B 延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000 元和施工机械操作人员窝工费2000 元。施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月?指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。答案：解析：(本题3 分)施

21、工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是18个月(1 分)。该工程总进度计划的关键线路为(2 分)。起重吊装作业所使用的钢丝绳是由（ ）制成的。A.高碳钢 B.中碳钢C.低碳钢 D.合金钢答案：A解析：起重吊装作业所使用的钢丝绳是由高碳钢丝制成的。每一根钢丝绳由若干根钢丝拧成 股，各股绕绳芯（有植物纤维绳芯和金属绳芯等）捻成粗细一致的绳索。使用时主要考虑：钢丝绳 钢丝的强度极限、钢丝绳的规格、钢丝绳的直径、安全系数、许用拉力等。在工程网络计划中，关键工作是（ ）的工作。A.总时差最小B.关键线路上C.自由时差为零D.持续时间最长E.两端节点为关键节点答案：A,B解析：教2022教材P214 /

22、 2022教材P216关键工作：是网络计划中总时差最小的工作。在双代号时标网络图上，没有波形线的工作即为关键工作。关键线路：全部由关键工作所组成的线路就是关键线路。关键线路的工期即为网络计划的计算工期。关于屋面卷材防水施工要求的说法， 正确的有（ ）。A.先施工细部，再施工大面B.平行屋脊搭接缝应顺流水方向C.大坡面铺贴应采用满粘法D.上下两层卷材垂直铺贴E.上下两层卷材长边搭接缝错开答案：A,B,C,E解析：卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后自屋面最低标高向上铺贴。平行屋脊的搭接缝顺流水方向。立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材

23、不得相互垂直铺贴。上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的13。一级建造师考试真题6卷 第5卷根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。( 2022真题 ) A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整 B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动 C.对单价计算的措施项目，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价 D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整 E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目并考虑承包人报价浮动因素进

24、行调整答案：B,C,E解析：本题考查的是工程变更价款的确定方法。安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价；按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。砂砾石地基的特点包括（ ）。A.空隙大B.孔隙率高C.渗透性强D.含水量大E.触变性强答案：A,B,C解析：2022/2022教材P60砂砾石地基是由砂砾石、砂卵石等构成的地基，它的空隙大，孔隙率高,因而渗透性强。中国仲裁协会是（ ）。A. 国家行政机关的组成部分B. 国家司法机关的组成部分C.

25、 国家事业单位的组成部分D. 依法成立的社团法人答案：D解析：2022年建设工程法规真题第65题根据中华人民共和国仲裁法第十五条规定，中国仲裁协会是社会团体法人。仲裁委员会是中国仲裁协会的会员。中国仲裁协会的章程由全国会员大会制定。综上所述，本题正确答案是D。水利水电工程竣工初步验收的成果是（ ）。A.竣工验收鉴定书初稿B.初步验收鉴定书C.初步验收工作报告D.初步验收签证答案：C解析：2022版教材P280 / 2022版教材P283竣工技术预验收的成果性文件是竣工技术预验收工作报告，竣工技术预验收工作报告是竣工验收鉴定书的附件。 民用建筑室内楼梯扶手的设计，符合国家标准规定的是（ ）。A扶

26、手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.0mB扶手高度自踏步板宽度的中心线量起不宜小于0.0mC扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于1.0mD扶手高度自踏步板中心线量起不宜小于l.0m正确答案：A下列不属于地下连续墙的挖槽方式的是()。A抓斗式B回转式C冲击式D人工挖槽答案：D解析：杜邦财务分析体系中的核心指标是（ ）。A. 销售净利率B. 净资产收益率C. 总资产报酬率D. 总资产周转率答案：B解析：2022年建设工程经济真题第43题本题主要考查了财务指标综合分析-杜邦财务分析体系。杜邦财务分析体系是利用各主要财务比率指标之间的内在联系对企业财务状况和经营成果进行综合系统评价的方法。该体系是以净资产收

27、益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。综上所述，本题正确答案为B项。一级建造师考试真题6卷 第6卷港口与航道工程中，地质勘查特殊性岩石主要不包括()。A.混合土B.填土C.红黏土D.淤泥质土答案：D解析：本题考核的是地质勘查特殊性岩土。地质勘查特殊性岩土主要包括湿陷性土、红黏土、软土、混合土、填土、多年冻土、膨胀土、盐渍土、残积土等。故本题选择D选项。对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用，但对工程寿命有一定影响的时（ ）。A.重大质量事故B.一般质量事故C.特大质量事

28、故D.较大质量事故答案：D解析：政府对建设工程质量监督的职能不包括()。A.制订行业质量管理规程B.监督工程质量验收C.抽查工程建设参与各方主体的质量行为D.抽查工程实体质量答案：A解析： 关于钢筋加工的说法，正确的是()。 2022年A、不得采用冷拉调直B、不得采用喷砂除锈C、不得反复弯折D、不得采用手动液压切断下料 答案：C解析：钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直，也可采用冷拉调直；钢筋除锈： 一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈； 二是可采用机械除锈机除锈、 喷砂除镑、 酸洗除镑和手工除锈等。钢筋加工宜在常温状态下进行， 加工过程中不应加热钢筋。钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器

29、进行。 钢筋弯曲成型可采用钢筋弯曲机、 四头弯筋机及手工弯曲工具等进行。 钢筋弯折应一次完成， 不得反复弯折。下列不开槽施工方法中，施工速度快且成本较低的是（）法。A.盾构B.夯管C.水平定向钻D.浅埋暗挖答案：B解析：背景资料南方某港地处潮汐河口的淤泥质地区，拟在己建码头的侧面扩建三个5 万吨级的集装箱泊位，码头为重力式圆筒结构，港区道路及堆场建在吹填砂上。经设计方案比选，对道路及堆场区域的软基采取打排水板真空预压法进行处理。经过招投标，A 施工单位承担了港区500 万m3 的吹填及10 万m2 的道路及堆场的施工任务。道路及堆场的典型设计断面如下图所示。问题该道路及堆场工程中应用了何种土工合成材料？其相应的功能是什么？答案：解析：工程中应用了土工格栅。主要应用了其加筋作用、其次是隔离作用和排水作用。分期实施的疏浚工程按()划分单位工程。A.工程量B.疏浚土质情况C.施工阶段D.工期长短答案：C解析：