《21年招标师考试历年真题精选7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年招标师考试历年真题精选7节.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年招标师考试历年真题精选7节21年招标师考试历年真题精选7节 第1节下列各项中，属于经过总体合同结构分解应达到的效果的有()。A、明确项目相关所有合同的种类、数量，并确定合同主体B、合同结构分解应分解至最小合同单元C、合同结构分解应分解至最小工作单元D、合同分解的成果应以书面形式固定E、合同分解的成果必须采用树状结构形式表达答案：A,C,D解析：经过总体合同结构分解应达到的效果包括：明确项目相关所有合同的种类、数量，并确定合同主体；合同结构分解应分解至最小工作单元并优化重组成招标合同单元，招标合同单元构成的体系能完全覆盖项目所有工作；合同分解的成果应以书面形式固定，并可以采用网状结构、树状
2、结构或表格等形式表达。 关于建设工程施工合同效力，下列说法错误的是（? ）。A.施工合同无效，工程经竣工验收合格的，发包人可不支付工程价款B.依法必须招标的建设工程没有经过招标，所签署的施工合同是无效合同C.承包人违法分包工程的，分包合同无效D.承包人超越资质等级签订的施工合同无效 答案：A解析：P198合同法第53条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。因违反法律、行政法规等有关发包承包的强制性规定，导致建设工程合同无效的情形有：一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工
3、程施工合同无效。二是承包人非法转包、违法分包建设工程的，转包合同及分包合同无效下列不属于评审建议书评审标准的是 （）A.咨询人与该工作任务相关的经验B.建议的工作方法的质量C.建议的工作方法的效率 D.建议的关键专家的资历答案：C解析：解析 评审建议书的评审标准包括：（1）咨询人与该工作任务相关的经验；（2）建议的工作方法的质量；（3）建议的关键专家的资历；（4）知识转让，如果任务大纲要求时；（5）在执行任务所需关键专家中本国专家的参与程度。根据国务院有关部门制定的条款规定，货物招标项目资格预审文件的内容一般不包括( )。A、资格预审邀请书B、申请人须知C、资格预审申请文件格式D、资格审查标准
4、和方法答案：C解析：卖方对信用证审核的主要内容有()。A、信用证的性质与开证行付款责任审查B、通知行的资信审查C、有关商品的说明D、单据条款E、特殊条款答案：A,C,D,E解析：卖方接收信用证后，应当依据合同以及UCP600的规定对来证进行审核。审核的内容主要有：开证行的资信审查。信用证的性质与开证行付款责任审查。应当特别关注开证行是否在信用证中加列限制性或保留性条款，如“信用证付款要在货物清关后再行支付”等，一般不能接受。信用证的金额与币种。有关商品的说明。信用证的装运期、效期、交单期和到期地点。单据条款。审核来证中要求提供的单据种类、份数以及其他要求。特殊条款。如指定船公司、船籍、船龄，以
5、及限制转运港口等条款，一般不应当轻易接受。下列关于栅栏评标法的说法正确的是()。A、栅栏评标法主要适用于技术、性能相对复杂，对投标人的财务状况和融资能力要求比较高的项目B、栅栏评标法是特许经营项目融资招标评标方法最常用的评标方法C、栅栏评标法第一阶段先对融资方案、技术和管理方案、项目协议响应方案进行评估D、栅栏评价法第一阶段是对所有合格投标人的投标报价按投标价格高低排序答案：C解析：特许经营项目融资招标评标方法分为综合评估法和栅栏评标法两种。其中最常用的评标方法是综合评估法。而栅栏评标法适用于对技术、性能没有特殊要求，对投标人的融资能力要求不高的项目。栅栏评标法分为两个阶段进行评标：第一阶段先
6、对融资方案、技术和管理方案、项目协议响应方案进行评估。各部分都符合要求的投标为合格投标，进入第二阶段评审。第二阶段对所有合格投标人的投标报价按投标价格高低排序。某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收
7、标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对
8、。事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。问题1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。答案：解析：1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。理由：按照建设工程施工合同（示范文本）规定，承包方应在收到设计变更后14d内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计
9、变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2.中央空调设备在结算时应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程以达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163
10、万元质量履约保证金没有依据。某项目有甲、乙、丙、丁 4家单位投标。投标过程中下列情形可以被认定为投标人相互串通投标的是（） A.四家单位商定由甲中标，甲按合同价提取10%的金额作为配合费支付给其他三家单位B.甲和乙属于同一集团公司，甲为提高乙的中标概率，主动退出投标C.甲和乙属于某一集团公司，按照集团要求，甲和乙相互配合以提高中标机会D.开标时，工作人员发现甲的开标一览表封在乙的投标文件中E.乙、丙、丁三个单位同属于一个协会，协会要求三个单位不能低于成本进行恶性竞争，应当根据自身实力合理确定投标价格答案：A,C,D解析：招标投标法实施条例第40条规定有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（
11、1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。货物投标文件一般内容组成部分包括 （）A.商务和技术偏差表B.联合体协议书C.投标保证金 D.技术性能参数的描述E.有关资格证明文件答案：A,D,E解析：货物投标文件一般由下列内容组成：投标函、投标一览表、法定代表人身份证明或授权委托书、货物制造商和代理商资格声明以及授权函、技术性能参数的详细
12、描述、商务和技术偏差表、投标保证金、资格后审证明文件或资格预审更新资料。BC两项属于服务投标文件的内容。21年招标师考试历年真题精选7节 第2节符合颁发生产许可证条件的，由( )作出准予许可的决定，并颁发证书。A、省级以上质量技术监督机构B、国家质量监督检验检疫总局C、国家认证认可监督管理委员会D、国家工商行政管理机构答案：B解析：项目沟通管理的主要工作过程有()。A、组建项目组织B、编制沟通计划C、信息发布D、编制绩效报告E、薪酬管理答案：B,C,D解析：项目沟通管理主要包括以下工作过程：识别利益相关方，识别所有受项目影响的人员或组织，并记录其利益、参与情况和对项目成功的影响；规划沟通，确定
13、项目利益相关方的信息需求，并定义沟通方法；发布信息，按计划向项目利益相关方提供相关信息；管理利益相关方期望，为满足利益相关方的需要而与之沟通和协作，并解决所发生的问题；报告绩效，收集并发布绩效信息（包括状态报告、进展测量结果和预测情况）。招标代理委托合同争议的仲裁应当开庭进行，经书面通知，申请人无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。 A.缺席裁决 B.视为撤回仲裁申请C.不开庭 D.不公开进行答案：B解析：申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。下列关
14、于服务项目的采购与合同内容的说法中，正确的是（ ）。A.合同中需特别约定针对服务人员和服务成果的条款B.服务项目在一定规模以上必须通过公开招标方式采购C.咨询服务机构的报价是选择服务方时主要考虑的因素D.只能选择仲裁作为争端的最终解决方式答案：A解析：B项，目前，国家法律法规及政府部门规章对大多数服务项目未强制采用招标方式采购，除非法律法规已有明文规定，客户可以通过包括招标在内的各种方式选择 合适的服务方；C项，服务费用往往仅占服务所影响的项目成本的很小比率，而服务水平对项目的成败又具有较大的影响，所以报价的高低不是选择服务方的主要考虑因素；D项，争端的解决分为争端的友好解决、仲裁。下列关于勘
15、察业务的说法错误的是()。A、勘察业务一般由业主委托专业的勘察设计单位承担，或是由具有勘察资质的工程设计单位承担B、勘察合同均为一次性签订C、勘察合同范围可以按工程所处行业或专业的惯例、项目的预定管理方案、项目勘察任务的具体情况等确定D、勘察合同范围可确定为单纯的可研勘察、可研勘察+初设勘察或者可研勘察+初设勘察+详细勘察答案：B解析：B项，勘察合同既可以一次性签订，也可以分期签订。机电产品国际招标项目采用综合评价法进行评标的，应当对每一项评价内容赋予相应的权重，其中价格权重不得低于( )。A、30%B、45%C、50%D、60%答案：A解析：()是招标采购活动的根本目的。A、价格合理低价B、
16、合同完善无歧义C、中标、合同、结算价格基本一致D、采购到符合质量要求的工程、货物和服务答案：D解析：质量标准是招标采购的基本要求，采购到符合质量要求的工程、货物和服务是招标活动的根本目的。采购质量可分解为采购工作质量和采购标的实体质量，均与招标采购管理方案的编制质量密切相关，应合理设定采购项目的质量标准，采购质量标准的编制不仅要充分满足项目质量特性的要求，而且应当适应招标市场的现实。ABC三项是质量控制的目标。潜在投标人在购买招标文件时就提交了投标保证金，但在投标文件提交截止时间前没有提交投标文件，投标人将承担的后果是（）。 A.投标保证金被没收B.被记人违约黑名单C.不承担法律责任D.造成本
17、次招标失败的，应当赔偿招标人损失答案：C解析：某依法必须招标的工程建设项目，评标委员会推荐了三名中标候选人。评标结果公示后，有投标人质疑：排名第一的中标候选人的项目经理（建造师）正在其他在建工程担任项目经理，根本不可能按招标文件要求到位履职。招标人调查后确认属实，在此情况下，招标人可以（）。A.直接确定排名第二的中标候选人为中标人B.重新组建评标委员会评标，并报有关监管部门核准C.向有关行政监督部门报告，由行政监督部门决定中标人D.要求原评标委员会复评标后，确定排名第二的中标候选人为中标人答案：A解析：国有资金控股或者占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标
18、人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。21年招标师考试历年真题精选7节 第3节建筑工程方案设计招标投标管理办法规定，建筑工程方案设计投标文件一般包括( )。A、商务文件和技术文件B、设计文件和商务文件C、设计文件和资格证明文件D、技术文件和资格证明文件答案：A解析：A市政府为加强对医疗废物的管理，根据国务院医疗废物管理条例拟建设A市医疗废物集中处置中心，投资运营模
19、式为特许经营。A市政府决定，由市政府采购中心对医疗废物集中处置中心的项目投资方进行公开招标。此次公开招标对投标人资质要求是具有省级以上环保部门颁发的医疗废物经营许可证资格证书。采购中心在指定政府采购信息发布媒体上发布了招标公告。报名时间截止，满足资质要求的投标人不足三家。因此，采购中心重新修改了对投标人的资质要求，再次发布招标公告，共有10家供应商作出响应。随后，采购中心组织了标书集中答疑会。会上，投标人认为招标文件中不明确的事项较多，如医疗废物集中处置中心的职责是对A市(含八个县市区)的医疗废物进行集中处置，但这些医疗机构地址、规模等具体资料标书中没有提供，医疗废物集中处置中心建立地点也不确
20、定，征地费用也没有明确。通过答疑的形式，投标人真正了解了该项目。按照招标公告规定的时间，招标大会如期举行。9位专家对7份投标文件进行独立评审，最终确定了中标供应商。1.标书集中答疑会上，某投标人问及了工程材料设备的采购方式，如果你是招标人。可提供的采购方式有几种?2.甲投标人要求招标商提供该工程的外部条件，具体是指哪些内容?3.该市医疗废物集中处置中心采用了施工承包方式，简述这种方式的优缺点。答案：解析：1.在工程承包方式中，工程材料设备通常有三种采购供应方式：(1)招标人自行采购供货。招标人为了控制工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊材料设备的质量和价格，通常采取自行采购供货的方式，与
21、供货商签订供货合同，供货商按照承包人提出并经招标人审核批准的供货计划定期供货。这种供货方式加大了招标人的采购控制权，也加大了招标人的责任和风险，材料设备价格的市场波动、规格匹配、质量控制、按计划供应以及与承包人的衔接等责任风险也随之由招标人承担，从而减轻了承包人相应的责任和风险。(2)承包人采购。这种方式与招标人采购供货方式的利弊关系正好相反，责任风险均由承包人承担，采购和结算操作管理简单。这种方式比较适用于工期比较短、规模较小或材料设备技术规格简单的工程建设项目。工期较长的大型工程建设项目，如由承包人采购材料设备，宜在合同条款中设置相应材料设备的价格调整条款，以减少价格波动给承包人带来的过多
22、风险。(3)招标人与承包人联合采购供货。招标人联合承包人以招标方式组织材料、设备采购，或由承包人选择，招标人决策，承包人与供货商签订并履行货物采购合同。2.工程建设项目的主要外部条件有：(1)工程现场作业面条件。工程施工必须具备与工程规模和技术管理方案相适应的现场作业面，包括钢筋混凝土和钢结构预制场地的条件。征地拆迁、土地平整是工程施工前必须完成的工作，现场施工作业面规模、地形决定和影响工程施工组织设计布局和技术管理方案的选择。(2)工程地形、地质和水文条件。通过勘探、测量获得的工程地形、地质及水文条件，是工程设计和施工方案设计的主要技术依据，直接决定和影响工程基础、地下建筑工程、施工措施的选
23、择和实施，是影响工程造价的重要因素，因此也是工程招标文件必需的技术资料。(3)工程施工进场道路和水电通信条件。施工进场道路和水电通信是工程施工必须具备的基本条件，其优劣状况是确定施工投标方案及其报价的重要因素。(4)工程周围原有建筑物。包括交通道路、航道、水利设施、地下管线、电力通信线路、潜在地下文物等，不同程度地制约和影响工程施工技术管理实施方案以及投标报价的高低，涉及招标投标双方的责任分工和可能发生的拆迁、恢复补偿，招标文件合同条款应当详细阐述。此外，工程建设项目所在地的气象条件、潮汐情况、风俗习惯等也是影响工程建设的外部因素。3.采用施工承包进行项目的承包与管理，即项目实施往往划分成一个
24、或若干个单项、单位工程合同段承包，相应的工程责任和风险由一个或若干个承包人承担。承包人可以将部分非主体和非关键工程分包给有相应资质条件的分包人承担，并由承包人和分包人对分包工程共同承担连带责任。该承包模式的建设周期一般较长，责任较难界定，设计与施工间的管理协调工作比较复杂，容易发生纠纷，工程质量、进度、造价控制较难。但这种工程承包模式的运用简单、成熟，对承发包双方的素质要求不高，且招标人对工程设计和施工各阶段实施的控制影响力较大，风险亦较分散。招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用不包括()。A、节约成本、提高效率B、明晰权利义务界限，分清责任C、减少各参与主体之间的纷争D、提升项目
25、竞争力答案：D解析：招标采购合同规划是为实现工程建设项目或政府采购活动的目标而作出的全局性统筹安排，是对项目采购系列活动的系统性筹划。其对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在：有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率；招标采购合同规划有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥主观能动作用；招标采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争。根据政府采购法的规定，政府采购的主要采购方式是()。A、竞争性谈判B、询价C、公开招标D、单一来源采购答案：C解析：标准设计施工总承包招标文件规定，承包人建议书属
26、于()的组成部分。A、资格预审文件B、招标文件C、投标文件D、合同文件答案：D解析：承包人建议书由承包人随投标文件一起提交，主要包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件，并构成合同文件的组成部分。应当通过电子招标投标公共服务平台体系集中整合和公开共享的信息主要有()。A、招标公告B、评标结果C、中标结果D、企业资格业绩E、法律法规政策答案：A,B,C,E解析：法律法规政策以及依法必须进行招标的项目交易全过程各个环节，包括招标投标交易主体、项目招标公告、招标文件、开标、评标结果、中标结果、合同签订和履行等信息应当通过电子招标投标公共服务平台体系集中整合和公开共享。为做好工程质量控制，在工程招标投
27、标的具体实施过程中，需要()。A、做好信息的收集和统计分析B、严把资质审查关C、严把招标投标程序关D、加大执法力度，会同有关部门，排除各方干扰，做好招标投标的管理工作E、严把监督关在建设工程项目的整个招标投标过程中，都应依法接受地方建设行政主管部门的监督管理答案：B,C,D,E解析：在工程招标投标的具体实施过程中，为体现建设工程招标投标的“公开、公平、公正”的原则，需要做到：严把资质审查关；严把招标投标程序关；加大执法力度，会同有关部门，排除各方干扰，做好招标投标的管理工作；严把监督关，在建设工程项目的整个招标投标过程中，都应依法接受地方建设行政主管部门的监督管理。关于服务方案中计划编制的说法
28、，正确的是 （）A.范围计划是进度计划和成本计划编制的基础B.人力资源计划是确定项目的工作内容C.进度计划一般不存在严格的时间约束D.成本计划不是服务项目计划编制的重点答案：A解析：服务方案主要要解决五个问题：即What(做什么）、Who(谁来做）、How(怎么做），When(什么时候做）、Howmuch(花费多少来做），相应的，服务方案的内容主要有项目范围计划、组织和人力资源计划、时间计划、成本计划等。其中，服务项目范围计划是为了完成服务项目的目标而必须完成的工作或活动，因而，范围是回答服务项目要“做什么”这个问题。项目活动实施的起点就是要弄清楚项目要“做什么”，因而，服务项目计划的首要工作
29、就是范围计划。范围计划是服务项目时间计划、组织和人力资源计划、成本计划等计划的基础。关于不能按合同约定支付出让价款的违约处理，下列说法错误的是()。A、未按照出让合同约定支付国有土地使用权出让金的，土地管理部门有权解除合同，并可以请求违约赔偿B、土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额1的违约金C、受让人应当按照合同的约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款D、受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，向出让人缴纳违约金，延期付款超过90日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要
30、求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失答案：D解析：D项，受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。21年招标师考试历年真题精选7节 第4节招标采购计划实施过程中，检查计划实施情况的重点内容有 （ ) A.招标采购工作的人员组成 B.招标采购费用支出C.招标采购委托合同 D.招标采购中面临的风险E.招标采购工作进度答案：A,D,E解析：招标采购项目实施的检查内容比较复杂，主要检查的内容包括：（1)招标采购方
31、案内容及其相关影响因素；（2)招标文件的使用情况；（3)招标采购工作进度的符合性；（4)招标采购工作的人员组成与招标需求的衔接程度；(5) 招标采购过程的相关方信息反馈；（6)招标采购项目面临的风险和不确定性的判别和控制。在工程建设项目合同中，按项目基本过程分类有 （）A.勘察合同B.设计合同C.施工合同 D.总价合同E.单价合同答案：A,B,C解析：解析 按照项目基本过程分类的建设工程合同有前期咨询服务合同、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同。在民事诉讼中，举证责任的分配应遵循()原则。A、原告承担举证责任B、被告承担举证责任C、谁主张，谁举证D、原告与被告共同承担举证责任答案：C解析：
32、当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。此即是对“谁主张，谁举证”原则的描述。服务项目招标采购的流程中，刊登广告的下一程序是()。A、建议书的评审B、准备短名单C、谈判和授予合同D、准备并发出建议书征询文件答案：B解析：本题的考点为服务
33、项目招标采购的流程。服务项目招标采购的流程：(1)编制任务大纲；(2)估算咨询费用；(3)刊登广告；(4)准备短名单；(5)准备并发出建议书征询文件；(6)接收建议书；(7)建议书的评审；(8)谈判和授予合同。下列有关协商优先原则的说法正确的有()。A、合同争议发生后，合同当事人应首先尽量选择和解的方式解决争议B、调解不仅能够节约当事人的时间和社会资源，同时还能保持缔约双方良好的互信关系C、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议D、和解是当事人的法定权利E、商事合同发生争议之后，当事人通常首先寻求通过友好协商的方式解决争议答案：A,C,D,E解析：B项，以和解作为解决合同纠纷的优先选择项，不仅
34、能够节约当事人的时间和社会资源，同时还能保持缔约双方良好的互信关系，继续推动交易的顺利进行，也有利于为未来继续合作积累基础。按照工程项目建设程序，下列投资控制目标排列顺序正确的是（ ）。A.投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算、合同价格B.设计概算、投资估算、施工图预算、竣工决算、中标价格C.投资估算、设计概算、招标控制价格、合同价格、竣工决算D.设计概算、投资估算、施工图预算、合同价格、竣工决算答案：C解析：工程建设项目造价控制一般按建设程序划分为四种目标形式：工程可行性研究投资估算；工程初步设计概算；工程施工图预算造价；工程结算造价与竣工决算投资。工程造价控制次序是：项目投资估算控制工
35、程设计概算，工程设计概算控制工程施工图预算，工程施工图预算控制工程结算造价与竣工决算投资。质量具备的特性不包括()。A、经济性B、广义性C、时效性D、绝对性答案：D解析：质量就是适用性、可靠性与经济性。综合来看，质量具备以下特性：质量的经济性；质量的广义性；质量的时效性；质量的相对性。招标人可能对同一产品的功能提出不同的需求，需求不同质量要求也不同，质量达标的标准就是满足需求。根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标202244号），施工现场按规定缴纳的工程排污费应计入建筑安装工程()。A、风险费用B、措施费C、企业管理费D、规费答案：D解析：本题的考点为规费的组成。规费是指按国家法律、法规规定
36、，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括：社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）；住房公积金；工程排污费。中标人有不履行与招标人订立合同的情况，其处罚参与投标的资格期限比其他违法行为要更为严厉，其取消参与投标的最高期限为( )年。A、2B、3C、5D、7答案：C解析：21年招标师考试历年真题精选7节 第5节某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施
37、工合同（示范文本）（GF19990201）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为盾量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履约过程中发生了如下事件：事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费用。事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在
38、政工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算，双方发生争议。事件三：办公楼工程经四方竣工验收貭量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保
39、证金是否合理？说明理由。4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。答案：解析：1.发包人不同意支付合理。理由：按照建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201），承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2.应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终
40、确认的设备价款。3.不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程已达到合同约定的合格标准所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。4.不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。根据工程建设项目施工招标投标办法，招标人要求中标人提供履约保证金，招标人一般应向中标人提供（ ）。A.资金来源证明 B.等额履约担保C.等额预付款 D.工程款支付担保答案：D解析：工程建设项目施工招标投标办法第62条和工程建设项目货物招标投标办法第51条规定，
41、招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款或者货物款支付担保。合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。A、履行时间B、履行地点C、争议解决D、质量检验答案：C解析：本题的考点为合同的权利义务的终止。合同的权利义务终止是指合同权利和合同义务归于消灭，合同关系不复存在。合同终止使合同的担保等附属于合同的权利义务也归于消灭。合同权利义务的终止不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。对于以投资补助或贴息资金方式使用政府投资资金的企业投资项目，应在项目核准或备案后向国家发展改革部门报送()。A、可行性研究报告B、专业
42、评审意见C、第三方审核方案D、资金申请报告答案：D解析：根据国发2022(31)号文件的规定，申请中央预算内投资补助或贴息资金的投资项目，应按照有关工作方案、投资政策的要求，向国家发展改革部门报送资金申请报告。某工程项目依法必须招标，招标人编制的招标日程表如下:指出表中不符合相关规定的环节，并说明理由答案：解析：不妥之处及理由如下：（1）递交资格申请文件的时间22日16:00前不妥，应自资格预审文件停止发售之日少于5日，至少应为23日16：00前；（2）确定投标人编制投标文件的时间期限不妥，应当从出售招标文件之日起不少于20日；（3）开标时间10:00不妥，应为投标截止时间同一时间；（4）中标
43、结果公示期2日不妥，应当不少于3日（5）退还保证金的时间程序和金额不妥，应当在合同签订后5日内退还，退还本金及其利息；（6）签订合同的时间不妥，应自发中标通知书之日起30日内签订书面合同。生产间隔期是（ ）类型企业编制生产作业计划的重要依据。A.大批量流水线生产B.成批轮番生产C.单件生产D.大量生产答案：B解析：本题考查成批轮番 生产企业的期量标准。成批轮番生产企业的期量标准有：批量、生产周期、生产间隔期、生产提前期等，参加教材P86.下列各项属于工程建设项目特征的有()。A、一次性B、风险性C、建设要素流动性D、可复制性E、可移动性答案：A,B,C解析：工程建设项目具有唯一性、一次性、产品
44、固定性、建设要素流动性、系统性、风险性等特征，项目的唯一性、产品的固定性和建设要素的流动性是工程建设项目的三个最基本特征，也是工程招标需要把握的三个基本因素。机电产品国际招标项目采用综合评价法评标时，下列价格评分的规定符合要求的是（）。答案：D解析：价格打分可以采用公式计算或列表对比的方法，并应符合低价优先的原则，即评审后价格最低的应为最髙分值，价格打分的最大可能分值和最小可能分值应当分别为价格满分和O分。故ABC三项都不符合规定的要求。施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，编制()等进度计划。A、施工总进度纲要B、不同深度的施工进度计划C、直接指导项目施工的进度计划D、不同计划周期的
45、施工进度计划E、不同项目参与方的施工进度计划答案：B,C,D解析：本题的考点为施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。21年招标师考试历年真题精选7节 第6节政府采购货物招标投标过程中，出现（ ），应予废标。A.某投标函未加盖公章，且授权人未签字的B.某投标文件未响应招标文件要求和条件的C.某投标文件未逐页小签的D.投标人的报价均超过了采购预
46、算，采购人不能支付的答案：D解析：政府采购法第36条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。下列比较中，属于BOO模式和BOT模式区别的是()。A、“经营(Operate)”与“移交(Transfer)”的先后次序发生了变化B、特许经营项目是否需要修复更新C、在BOO模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权；而BOT模式中，项目建成后，特许经营者通常仅享有项目的经营权D、在BOO模式中，
47、特许经营者有权不受任何时间限制地经营特许经营项目；而在BOT模式中，特许经营者在特许期结束后必须将项目设施移交给政府答案：D解析：A项，BTO与BOT的不同在于“经营(Operate)”与“移交(Transfer)”的先后次序发生了变化；B项，ROT与TOT的主要区别是特许经营项目是否需要修复更新；CD两项，与BOT模式相比，在BOO模式中，特许经营者有权不受任何时间限制地经营特许经营项目；而在BOT模式中，特许经营者在特许期结束后必须将项目设施移交给政府。服务项目管理中，工作大纲和咨询服务计划应分别由()提供、编制。A、招标代理机构和客户B、客户和咨询服务单位C、招标代理机构和咨询服务单位D
48、、咨询服务单位和客户答案：B解析：在以招标方式进行投融资服务的采购时，业主的需求往往都明确写在合作大纲(TOR)里，服务方对于TOR中任何有疑问的地方要通过与业主的澄清予以明确。当咨询机构被业主选中并接受委托后，需要和业主签订相应的委托服务合同，以明确需要提供的服务的内容。因此，服务大纲由业主即客户提供、编制；咨询服务计划由咨询机构即咨询服务单位提供、编制。实践中，国际贸易买卖合同主要使用()形式。A、书面B、口头C、合同D、保证书E、确认书答案：C,E解析：实践中，国际贸易买卖合同主要使用合同和确认书两种形式，经买卖双方签署的合同和确认书都是法律上有效的文件，对买卖双方具有同等的约束力。关于资格预审，下列说法正确的是（ ）。A.资格预审的办法包括合格制和有限数量制B.资格预审是招标人向特定的潜在投标人发出投标邀请C.资格预审方法比较适合于技术难度较大或投标文件编制费用较高，且潜在投标人数量较多的招标项目D.资格预审缩短了招标投标的过程E.资格预审减少了评标阶段的工作量答案：A,C,E解析：B项，资格预审是招标人通过发布招标资格预审公告，向不特定的投标人发出投标邀请函；D项，资格后审缩短了招标投标过程。新产品研究和开发完成后，在投入生产前体现产品竞争力的主要环节是()。A、产品评估B、产品设