《21年二级建造师考试真题9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师考试真题9章.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年二级建造师考试真题9章21年二级建造师考试真题9章 第1章李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（）。A.应当与其签订固定期限劳动合同B.应当与其签订无固定期限劳动合同C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工答案：B解析：2022新版教材P128页用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订
2、立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。工业管道施工中，系统清洗工序的紧前工序是（） A 管道系统检验 B 管道系统试验 C 气体泄漏试验 D 防腐绝热答案：D解析：2022版教
3、材P 76管道工程的一般施工程序为：施工准备（技术、人员、机具、材料、现场）配合土建预留、预埋、测量管道、支架预制附件、法兰加工、检验管段预制管道安装管道系统检验管道系统试验防腐绝热系统清洗资料汇总、绘制竣工图竣工验收。故选D。施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是（ ）。A.对住建委吊销其资质证书的行政处罚行为不服的B.对交通行政执法机关查封其违法车辆的行政强制行为不服的C.认为行政机关侵犯其中标权利的D.认为某住建委的对其不予行政信访登记的行为错误E.认为某住建委核心党小组会议中对当地企业的批评侵犯自己企业权利的答案：D,E解析：下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1
4、）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行为；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或
5、者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。根据堤防和疏浚工程施工合同范本，造成工期延误，应由发包人承担责任的情况包括( )等。A.发包人增加合同中任何项目的工作内容B.发包人增加合同以外的工程项目C.承包人未按规定时间进场D.发包人提供图纸延误E.发包人改变合同中任何一项工作的标准答案：A,B,D,E解析：2022版教材P202 1.发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照约定办理。(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人延迟提供材
6、料、工程设备或变更交货地点的；(4)因发包人原因导致的暂停施工;(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。玻璃幕墙工程技术规范规定，当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距离地面约3 m高度处，应设置挑出宽度不小于（）m的水平防护网。A.4B.5C.6D.7答案：C解析：2022版教材P305页 （7）当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。管线的起点、终点及转折点称为管道的（）。 A.主点B.中心点C.基准点D.控制
7、点答案：A解析：本题考核的是管线工程的测量。管线的起点、终点及转折点称为管道的主点；其位置已在设计时确定。某建筑工程公司进行经济性裁员，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑公司应当优先留用的人员有（）。A.技工小王与该公司签了无固定期限劳动合同B.业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某，家庭无其他就业人员，需抚养老人和子女D.工程师老李与本单位订立有10年固定期限劳动合同E.员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满答案：A,C,D解析：2022新版教材P134页 裁减人员时，应当优先留用下列三种人员：（1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；（2）与本单
8、位订立无固定期限劳动舍同的；（3）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位在6 个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。根据注册建造师施工管理签章文件目录（试行），下列水利水电工程施工管理文件中，属于注册建造师签章文件的有()。A、验收申请报告B、法人验收质量结论C、施工管理工作报告D、合同工程完工验收鉴定书E、代表施工单位参加工程验收人员名单确认表答案：A,B,C,E解析：建造师签章文件，水利水电工程注册建造师施工管理签章文件目录表表2F333003-121年二级建造师考试真题9章 第2章在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的
9、生产能力相适应，即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量，必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。这主要是为了避免( )出现。A.冷缝B.水平缝C.临时缝D.错缝答案：A解析：2022版教材P101页 分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输浇筑能力的限制，若分块尺寸和铺层厚度已定，要使层间不出现冷缝，应采取措施增大运输浇筑能力。某工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，其各工序之间的逻辑关系如下表（时间单位：月）。各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作C 开始后，施工单位发现设计存在问题，依据有关要求履行了设计变更程序。事件2
10、：施工中遭遇不可抗力，导致工作G 停工2 个月、工作H 停工1 个月，并造成施工单位20 万元的窝工损失，应建设单位要求，为确保工程按原计划时间完成，产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请，要求费用补偿35 万元，工程延期3 个月。1.指出该施工总进度计划的总工期及关键工作，工作G 的总时差为多少个月？2.针对事件1，写出施工单位发起设计变更的一般程序。3.事件2 中，项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少？说明理由。4.施工进度计划调整的原则有哪些？答案：解析：1.根据工作之间的逻辑关系绘出双代号网络图如下：（不要求画到答题纸上）总工期25 个月，关键工作：A、E、H、
11、J、L、N 和C、F、H、J、L、N 工作G 的总时差为3个月。2.施工单位发现需要设计变更时，应由项目部专业工程师提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审签后，送交建设（监理）单位审核。经设计单位同意后，由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位（监理）会签后生效。3.应批准的费用补偿为 15 万元，工期不予索赔。理由：根据建设工程施工合同（示范文本），发生不可抗力事件，承包人的施工机械损坏及停工损失，应由承包人承担；发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担。所以施工单位20 万元的窝工损失不能索赔，而应建设单位要求的赶工费 15 万元可以补偿。H 工作为关键工作，停工 1 个月后在建设单位要
12、求下通过赶工使 H 工作按原计划完成，所以不影响总工期。而工作 G 有 3 个月总时差，停工 2 个月不影响总工期，所以工期不予延期索赔。4.施工进度计划调整的原则（1）当出现进度偏差影响到后续工作或总工期，需要采取进度调整时，首先应确定可调整施工进度的范围，主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。（2）调整的对象必须是关键工作，并且该工作有压缩的潜力，同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最低的水利水电工程标准施工招标资格预审文件中，应不加修改引用的是（）A、招标人须知B、评标办法C、通用合同条款D、申请人须知答案：C解析：2022版教材P191页4.水利水电工程标准施工招
13、标文件年版）中的“投标人须知”投标人须知前附表及附件格式除外）、“评标办法”评标办法前附表及附件格式除外）、“通用合同条款”，应不加修改地引用。其他内容，供招标人参考。根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）A.进度计划施工过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述答案：A,B,C,E解析：施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：进度计划实施情况的综合描述；实际工程进度与计划进度的此较；进度计划在实施过程中存在的问题，及其原因分析；进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；将
14、采取的措施；进度的预测。关于供热管道安装焊接的说法，错误的有()。A、 管道任何位置不得有T字形焊缝B、 在管道焊缝及其边缘处不得开孔C、 管道焊口应避开构筑物的墙壁D、 对接管口时，应检查管道的垂直度E、 管道安装长度不够时，可加焊长度为100mm的短节答案：A,B,D,E解析：供热管道安装与焊接施工技术要点如下：(1)在管道中心线和支架高程测量复核无误后，方可进行管道安装；(2)管道安装顺序：先安装干管，再安装检查室，最后安装支线；(3)管道的纵向坡度应符合设计要求；(4)钢管对口时，纵向焊缝之间应相互错开100mm弧长以上，管道任何位置不得有十字形焊缝；焊口不得置于建筑物、构筑物等的墙壁
15、中；(5)对接管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差为1mm，在所对接钢管的全长范围内，最大偏差值不应超过10mm;(6)严禁采用在焊缝两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对口焊接。(7)管沟和地上管道两相邻环形焊缝中心之间距离应大于钢管外径，且不得小于150mm。(8)不宜在焊缝及其边缘上开孔。当必须在焊缝上开孔或开孔补强时，应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行射线或超声检测，确认焊缝合格后，方可进行开孔。被补强板覆盖的焊缝应磨平，管孔边缘不应存在焊接缺陷。由上述内容可知，“A、管道任何位置不得有T字形焊缝”修改
16、了第(4)点要求；“B.在管道焊缝及其边缘处不得开孔”的说法是错误的，因为其违反了第(8)点要求；“D.对接管口时，应检查管道的垂直度”修改了第(5)点要求；“E.管道安装长度不够时，可加焊长度为100mm的短节”的说法是错误的，因为其违反了第(7)点要求。题干又要求选出错误选项，可见，本题的正确选择是ABDE。考点：供热管道安装与焊接施工。高等级路面中，沥青面层可以包括( )。A.磨耗层B.垫层C.面层上层D.面层下层E.基层答案：A,C,D解析：2022版教材P2页 高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层，或称上(表）面层、中面层、下（底）面层。下图是某设备安装施工进度计划，该机电工程
17、进度计划的总工期是（）。A.85天B.110天C.160天D.180天答案：D解析：本题考查的是机电工程施工进度计划表示方法。网络计划关键工作如下图所示：总工期为60+75+25+20=180天。某建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误和施工费用增加，则该风险属于()。 A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险答案：C解析：建设工程项目的风险包括组织风险、经济与管理风向、工程环境风险和技术风险。其中工程环境风险又包括：自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、气象条件、引起火灾和爆炸的因素等。本题中，建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱
18、土层属于工程环境风险。21年二级建造师考试真题9章 第3章关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（ ）。A、 合同变更内容约定不明确，推定为未变更B、 合同变更与工程变更的范围一致C、 合同变更协议自签字之日起生效D、 发包人可依据其单方意思变更合同答案：A解析：当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。设备基础对安装精度的影响主要有（ ）。A.基础的外形尺寸不合格B.平面的平整度不符合要求C.基础强度不够D.沉降不均匀E.没有预压答案：C,D解析：2022版教材P55本题考查的是影响设备
19、安装精度的因素。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。推土机是一种能独立完成（）作业的施工机械。A:推土B:运土C:卸土D:装土E:平土答案：A,B,C解析：本题考查的是开挖方式和方法。推土机可以独立完成推土、运土及卸土三种作业。下列关于工程监理职责和权限的说法中，正确的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款C.未经监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收D.监理工程师无权决定是否允许施工单位进行下一道工序的施工答案：A解析：建设工程质量管理条例规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工
20、程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选项A正确。 合同法的核心是（ ），它是合同当小人订立合同的根本目的。A违约责任B合同履行C纠纷的解决D合同的标的正确答案：B关于施工总承包费用控制特点的说法，正确的有（ ）。A.投标人的投标报价依据较充分B.不利于业主对总造价的早期控制C.在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔D.业主的合同管理工作量大大增加E.合同双方的风险较低答案：A,C解析：2022版教材P223页施工总承包特点：（1）在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有
21、依据；（2）在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制；（3）若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔。故A、C正确根据建设工程项目管理规范GB/T503262022若经评估材料价格上涨的风险发生概率为4级，且造成的后果属于1级损失，则此种风险等级评估为（）等风险。A.IB.IIC.IIID.IV答案：B解析：简便算法：(4+1）/2=2.5。取整2即为风险的风险等级。事故处理需要进行设计变更的应( )。A.由事故发生单位提出设计变更方案B.由原设计单位提出设计变更方案C.由有资质的单位提出设计变更方案D.由监理单位提出设计变更方案E.需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部
22、门审定后实施答案：B,C,E解析：2022版教材P222事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。21年二级建造师考试真题9章 第4章某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高4.5m，工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架，位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为8m8m。项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：项目部完成浇灌筑的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，
23、混凝土浇筑至桩顶设计标高。分别指出事件一中的不妥之处，并写出正确做法。答案：解析：不妥之处：项目部完成浇灌筑的泥浆循环清孔工作后，随机放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混凝土浇筑至桩顶设计标高。正确做法：放置钢筋笼、下导管之后应进行二次循环清孔，灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出0.81.0m。某承包商于某年承包某外资工程的施工，与业主签订的承包合同约定：工程合同价2000万元；若遇物价变动，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35，水泥占23，钢材占12，石料占8，砂料占7，不调值费用占15；开工前业主向承包商支付合同价20的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60时，
24、开始从超过部分的工程结算款中按60o抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。 问题： 1工程预付款和起扣点是多少 2当工程完成合同70后，正好遇上国家采取积极财政政策，导致水泥、钢材涨价，其中，水泥价格增长20，钢材价格增长15o，试问承包商可索赔价款多少 合同实际价款为多少 3若工程保留金为合同预算价格的10计算，则工程结算款应为多少答案：解析：1本例工程预付款为合同价的20；起扣点为合同价的60。故：工程预付款为：2000 20=400万元预付款起扣点为：T=2000 60=1200万元2计算应调部分合同价款；列出价格调整计算公式，计算调整价款；承包商可
25、索赔价款为调整后价款与原合同价款的差值；合同实际价款为调整价差与原合同价之和。价格调整计算公式：P=P0 (015+035AA0+023BB0+012cC0+008DD0+007EE0)式中 P调值后合同价款或工程实际结算款；P0 合同价款中工程预算进度款；A0、B0、C0、D0、E0 基期价格指数或价格；A、B、C、D、E 工程结算日期的价格指数或价格。当工程完成70时，P0=2000 (1-07)=600万元应索赔价款为：P=PP0=600(015+0351+02312+0121154-00814-0071-1)=384万元合同实际价款：2000+384=20384万元3工程结算款为合同实
26、际价款与保留金金额之差；本例中，保留金金额为原合同价的10。保留金：2000 10=200万元工程结算款：20384-200=18384万元 当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（ ）。A债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行B债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行C债权人可随时要求履行，债务人可随时履行D债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行正确答案：C受交变荷载反复作用时，钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象，称为( )。A.冷脆破坏B.疲劳破坏C.拉伸破坏D.冲击破坏答案：B解析：2022版教材P28(三）疲劳性能.受交变荷载反
27、复作用时，钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象，称为疲劳破坏.不属于项目施工应当具备的条件是（ ）。A.项目已列入公路建设年度计划B.初步设计文件已经完成并经审批同意C.征地手续已办理，拆迁基本完成D.施工、监理单位已依法确定答案：B解析：项目施工应当具备以下条件（1）项目已列入公路建设年度计划;（2）施工图设计文件已经完成并经审批同意;（3）建设资金已经落实，并经交通运输主管部门审计;（4） 征地手续已办理，拆迁基本完成;（5）施工、监理单位已依法确定;（6）已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收
28、等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。A.建设项目规划审查部门 B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构 D.工程建设标准批准部门答案：C解析：参见教材P257。本题考查强制性标准实施监督机构的职能划分，实施工程建设强制性标准监督 规定规定了实施工程建设强制性标准的监督机构的职能划分：（1)建设项目规划审查机关应当对工程 建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；（2)施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶 段执行强制性标准的情况实施监督；（3)建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全 强制性标准的情况实施监督；（4)工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、
29、验收等段执行强制性 标准的情况实施监督；（5)工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。 则C选项正确。地基施工结束，宜在一个间歇期后，进行质量验收，间歇期由()确定。A.建设单位B.设计单位C.勘察单位D.监理单位答案：B解析：2022版教材P189页2A320222地基基础工程施工质量管理，一、一般规定（3）地基施工结束，宜在一个间歇期后，进行质量验收，间歇期由设计确定。下列给水排水构筑物工程所用的产品应符合的要求，符合规范要求的有( )。A.可以使用国家明令淘汰的产品，但是禁止明令使用的产品一律不得使用B.质量必须符合国家有关标准的规定C.性能必须满足设计要求D.
30、严禁使用国家明令淘汰的产品E.严禁使用国家明令禁用的产品答案：B,C,D,E解析：2022版教材P347页 给水排水构筑物工程所用材料、产品的规定中原文是根据给水排水构筑物工程施工及验收规范第1.0.3条的规定给水排水构筑物工程所用的原材料、半成品、产品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，其质量必须符合国家有关标准的规定，接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。严禁使用国家，命令淘汰、禁用的产品。21年二级建造师考试真题9章 第5章机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括()。A、净化工程B、燃气工程C、动力站工程D、建材工程E、制氧工程答案：B,D,E解析：(一）机电安装工程包括：
31、一般工业、民用、公用机电安装工程、净化工程、动力站安装工程、起重设备安装工程、消防工程、轻纺工业建设工程、工业炉窑安装工程、电子工程、环保工程、体育场馆工程、机械汽车制造工程、森林工业建设工程等。为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ）。A.加强施工调度，避免窝工损失B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案C.对各种变更及时落实业主签证D.研究合同条款，寻找索赔机会答案：A解析：2022版教材P100页施工成本管理措施归纳为组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。其中组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。施工成本控制是全员的活动，如实行项目经理责任制，落实施工成本管理
32、的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。施工成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施的另一方面是编制施工成本控制工作计划，确定合理详细的工作流程。要做好施工采购规划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本；加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗；加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加。成本控制工作只有建立在科学管理的基础之上，具备合理的管理体制、完善的规章制度、稳定的作业秩序、完整准确的信息传递，才能取得成效。组织措施
33、是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用，运用得当可以收到良好的效果。结合选项分析，A属于组织措施，B属于技术措施，C属于经济措施，D属于合同措施。因此，正确选项是A。在流沙严重时，一般不能采用的基坑排水方法是（ ）。A.井点排水法B.集水坑排水法C.沉井法D.帷幕法答案：B解析：2022版教材P122集水坑排水法。除严重流沙外，一般情况下均可适用。关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是（）。A.热稳定性好B.热稳定性差C.防火性能较好D.抗拉强度高于抗压强度答案：B解析：本题考查的是净片玻璃。选项A、C、D错误。平板玻璃的特性为：（1）良好的透视、透光性能；（2）隔声、有一定的保
34、温性能，抗拉强度远小于抗压强度，是典型的脆性材料；（3）有较高的化学稳定性；（4）热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂。施工场地进行硬化处理的主要目的是( )。A.方便运输B.减少扬尘C.方便施工D.防止积水答案：B解析：2022版教材P247页 （1）为了减少扬尘，施工场地的主要道路、料场、生活办公区域应按规定进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘等措施。建筑管道中排水主立管应进行（）试验。A.压力试验B.泄漏性试验C.通水试验D.通球试验答案：D解析：排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。关于工程
35、总承包企业、承包模式及其项目管理的说法，错误的是（）。A.建设单位可以根据需要依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业B.政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，可以依法取得安全生产许可证E.工程分包合同明确约定由分包单位承担分包工程全部责任的，免除工程总承包企业的合同义务和法律责任答案：D,E解析：A正确。建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业。工程总承包评标可以采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备
36、采购方案、施工计划、工程业绩等。工程总承包项目可以采用总价合同或者成本加酬金合同。B正确。国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见中规定，装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。C正确。建设工程质量管理条例进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。D错误。工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，应当依法取得安全生产许可证；将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应资质的施工企业完成的，
37、施工企业应当依法取得安全生产许可证。工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。E错误。住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见进一步规定，工程总承包企业对工程总承包项目的质量和安全全面负责。工程分包不能免除工程总承包企业的合同义务和法律责任，工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任。建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的（）。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系答案：D解析：2022版教材P11页建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人
38、与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的合同关系。21年二级建造师考试真题9章 第6章碳的含量大于2%的铁碳合金称为（）。A.生铁B.铸铁C.型钢D.钢答案：A解析：本题考查的是黑色金属材料。碳的含量大于2%的铁碳合金称为生铁。碳的含量不大于2%的铁碳合金称为钢。关于仲裁开庭和审理，下列说法正确的是()。A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式B.当事人应当对自己的主张提供证据C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证D.仲裁庭不能自行收集证据E.仲裁庭不能进行缺席裁决答案：A,B,C解析：2022新版教材P335页仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决
39、，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。盖挖逆作法施工时， 先施做车站周边围护桩和结构主体桩柱， 然后将结构盖板置于桩柱上，（ ）。A.自上而下完成土方开挖， 自下而上完成边墙、 中隔板及底板衬砌的施工B.自上而下完成土方开挖和边墙、 中隔板及底板衬砌的施工C.由一侧向另一侧完成土方开挖和边墙、 中隔板及底板衬砌的施工D.由中间向两侧完成土方开挖和边墙、 中隔板及底板衬砌的施工答
40、案：B解析：盖挖逆作法施工时，先施作车站周边围护桩和结构主体桩柱，然后将结构盖板置于桩（围护桩）、柱（钢管柱或混凝土柱）上，自上而下完成土方开挖和边墙、中隔板及底板衬砌的施工。盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的，施工过程中不需设置临时支撑，而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实现对基坑围护桩（墙）的支护作用锅炉系统安装施工程序中，水压试验之后应做的工作是（）。A.风压试验B.烘炉煮炉C.蒸汽吹扫D.试运行答案：A解析：本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。锅炉系统安装施工程序：基础和材料验收钢架组装及安装汽包安装集箱安装水冷壁安装空气预热器安装省煤器安装低温过热器安装
41、高温过热器安装刚性梁安装本体管道安装阀门及吹灰设备安装燃烧器、油枪、点火枪的安装烟道、风道的安装炉墙施工水压试验风压试验烘炉、煮炉、蒸汽吹扫试运行。下列选项中属于焊接中检验的是（）。A.射线检测B.焊接原材料检查C.焊接环境检查D.焊缝与母材之间的过渡成型应良好答案：D解析：焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。A是焊接后检验，BC是焊前检验。喷浆修补法，按其结构特点，又可分为( )。A.钢筋网喷浆B.金属网喷浆C.无筋素喷浆D.柔性网喷浆E.刚性网喷浆答案：C,D,E解析：2022版教材P110页 喷浆修补法，按其结构特点，又可分为刚性网喷浆，柔性网喷浆，无筋素喷浆三种。由于建筑产品的
42、单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，体现了施工质量控制（）的特点。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.过程控制要求高D.终检局限大答案：B解析：2022新版教材P155页施工质量控制的特点包括：(1)需要控制的因素多。(2)控制的难度大。由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产没备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境
43、差，都加大了质量控制的难度。(3)过程控制要求高。(4)终检局限大。 背景（十二） 甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据建设工程施工合同（示范文本）（GF990201）签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给了乙劳务分包公司，并根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20220214）签订了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。事件l：2022年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常进行，检验结果不合格。事件2：5月15日屋面工程施工完成后，监理
44、工程师对屋面天沟某处的防水工程质量有疑虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。根据背景（十二），回答下列问题。第61题：对于事件1，影响施工正常进行造成的损失由（ ）承担。A甲承包商B监理工程师C业主D监理工程师或业主正确答案：A21年二级建造师考试真题9章 第7章工程量清单计价模式下，关于分部分项工程量和定额子目的说法，错误的是（）。P63A.清单工程量是按施工图图示尺寸和工程量清单计算规则计算得到的工程净量B.定额子目工程量应严格按照与所采用
45、的定额相对应的工程量计算规则计算C.一个清单项目对应一个定额子目时，清单工程量和定额工程量很可能不同D.清单工程量是承包人履行合同义务中应予完成的实际施工工程量答案：D解析：2022新版教材P65页(2)计算定额子目工程量由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致；即便一个清单项目对应一个定额子目，也可能由于清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的差异，而导致二者的计价单位和计算出来的工程量不一致。因此，清单工程量不能直接用于计价，在计价时必须考虑施工方案等各种影响因素，根据所采用的计价定额及相应的工程量计算规则重新计算各
46、定额子目的施工工程量。定额子目工程量的具体计算方法，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算。施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提答案：C解析：2022新版教材P202页三、政府监管住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解B用人单位与劳动者
47、发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解C企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：本题考查劳动争议的解决。选项B，劳动争议调解委员会不是必经的程序。选项C，劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。选项D，可向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁。某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（）。A.就此向建设单位要
48、求赔偿B.就此向市政有关部门要求赔偿C.施工单位自行负担一切损失D.建设单位和市政管理部门承担连带责任答案：A解析：2022新版教材P276页建设工程质量管理条例规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。保证这些资料的真实、准确、齐全，是建设单位最基本的责任和义务。 在工程网络计划的工程优化过程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键工作的（ ）。A直接费用最小B持续时间最长C直接费用率最小D直接费用与间接费用总和最小正确答案：C下列冶金设备中，不属于轧制设备的是（ ）。A.拉坯机B.结晶器C.转炉D.矫直机答案：C解析：2022版教材P19轧制设备包括：拉胚机、结晶器、中间包设备、板材轧机、轧管机、无缝钢管自动轧管机、型材轧机和矫直机等。（2022年真题）浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是（