《2022监理工程师模拟试题9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师模拟试题9章.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022监理工程师模拟试题9章2022监理工程师模拟试题9章 第1章分包工程开工前 , 项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，对分包单位资格审核的基本内容包括（ ）。A.分包单位资质及其业绩B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书C.生产许可文件D.施工单位对分包单位的管理制度E.分包单位施工规划答案：A,B,C解析：建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。A、建设单位、供货单位、施工单位 B、供货单位、施工单位、项目监理机构 C、建设单位、施工单位、项目监理机构 D、供货单位、设计单位、施工单位答案：C解析：2022版教材质量控制P 20
2、3本题考查的是现场施工准备质量控制。由建设单位采购的主要设备应由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（ ）。A.施工操作依据B.质量保证所必需的管理制度C.检查情况D.质量检查情况E.质量特性指标答案：A,B,C,D解析：本题考查重点是“检验批的质量验收”。质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的施工操作依据，检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，这是检验批合格的前提。因此，本题的正确答案为ABCD。随着建
3、设工程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足（）的要求。A.要把握工程项目运行脉搏B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成答案：A解析：考点:“监理规划编写要求”。监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的动态性决定了监理规划的具体可变性。监理规划要把握工程项目运行脉搏，是指其可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善。在工程项目运行过程中，内外因素和条件不可避免地要发生变化，造成工程实际情况偏离计划，往往需要调整计划乃至目标，这就可能造成监理规划在内容上也要进行相应调整。因此，本题的正确答案为A。某公路工程在完成监理、施工招标后,驻地高
4、级监理工程师分析了该工程项目的规模和特点,准备按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制订工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。（1）常用的监理组织结构有哪几种?答案：解析：（1）常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。下列用于生产工人的费用中,属于建筑安装工程费中人工费的有()A.劳动保护费B.流动施工津贴C.劳动竞赛奖金D.加班工资E.工会经费答案：B,C,D解析：下列关于邀请招标特点的表述中，错误的是（）。A.邀请招标不需要发布招标公告，但是需要进行资格预审B.邀请招标可以使招标程序得到简化C.邀请招标可以节约招标费用，缩短招标时间D.邀请招
5、标选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限答案：A解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。采用邀请招标方式，建设单位不需要发布招标公告，也不进行资格预审(但可组织必要的资格审查)，使招标程序得到简化。这样，既可节约招标费用，又可缩短招标时间。邀请招标虽然能够邀请到有经验和资信可靠的工程监理单位投标。但由于限制了竞争范围，选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限，可能会失去技术和报价方面有竞争力的投标者，失去理想中标人，达不到预期竞争效果。建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:( )。A同一设计阶段不同专业设计之间的协调B建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调：（ ）。同一设计阶段不同
6、专业设计之间的协调不同设计阶段不同专业设计之间的协调不同设计阶段同一专业设计之间的协调与外部环境因素进行协调与技术规范、标准进行协调正确答案：ABCD2022监理工程师模拟试题9章 第2章建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（ ）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同答案：B解析：2022版教材P76-78建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
7、因为建设工程勘察业务需要专门的技术和设备，只有取得相应资质的企业才能经营。根据标准设计施工总承包合同，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令答案：C解析：合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要
8、求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。 在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人( )情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.有法定代表人的签字和盖章C.投标人业绩超出招标文件的要求D.按照招标文件要求逐页签字 答案：A解析：投标人未提交保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的视为没有实质性响应。设计施工总承包合同
9、模式下，关于缺陷责任期的说法正确的有()。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复答案：B,D,E解析：2022版教材P137-138本题考查的是缺陷责任期管理。选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，全部费用由责任方
10、承担。某高速公路工程的建设单位通过公开招标方式与甲施工单位签订施工合同。经项目监理机构审查，并经建设单位同意，甲施工单位将基坑支护土方开挖工程分包给乙施工单位，并依法签订了分包合同。施工过程中发生如下事件：事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工程延期10天合费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元/天）的要求。事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了报批。监理工程师在现场发现乙施工单位未按调
11、整后的土方开挖方案施工，并造成基坑围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发“工程暂停令”，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行监理指令仍继续施工，监理工程师及时报告有关主管部门。后因基坑围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高边坡处理工程专项施工方案，经项目经理签字后报监理工程师审批的同时，就开始组织施工。施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未交工验收的地下车库内。2.根据建设工程安全生产管理条例，分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理
12、由。答案：解析：2.根据建设工程安全生产管理条例，事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任及理由如下：（1）甲施工单位和乙施工单位对事故承担连带责任，由乙施工单位承担主要责任。理由：甲施工单位属于总承包单位，乙施工单位属于分包单位，他们对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位不服从管理导致的生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（2）监理单位承担监理责任。理由：监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。下列选项中，属于工程项目一览表在工程项目中作用表现的是()。A.规定分年度计划B.以便预测各个年度的投资规模C.明确各个
13、项目的按期投产D.以便各个部门按统一口径确定工程项目的投资额和进行管理答案：D解析：2022教材P6-9本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目一览表是将初步设计中确定的建设内容，按照单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按照统一口径确定工程项目的投资额并以此为依据对其进行管理。已竣工工程交付使用之前应由（ ）负责成品保护工作。A.建设单位 B.施工单位C.监理单位 D.协商确定单位答案：B解析：国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（ ）的备用金。A.施工方B.业主方C.供货方D.施工总承包管理方答案：B解析：本题考核的是暂列金额。暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部
14、分的施工，或提供货物、材料、设备或服务，或提供不可预料事件之费用的一项金额。暂列金额是业主方的备用金。2022监理工程师模拟试题9章 第3章根据标准设计施工总承包合同，关于工程款支付管理说法正确的有（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量答案：A,D,E解析：本题考查的是工程款支付管理。选项B，设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同；选项C，除专用条款另有约定外，
15、工程进度付款按月支付。人工消耗定额，指完成一定（）所消耗的人工的数量标准。A.合格产品B.产品数量C.投资数额D.单位答案：A解析：按照反映的物质消耗的内容，可将定额分为：人工消耗定额，指完成一定合格产品所消耗的人工的数量标准；材料消耗定额，指完成一定合格产品所消耗的材料的数量标准；机械消耗定额，指完成一定合格产品所消耗的施工机械的数量标准。哪些项目应执行建设工程工程量清单计价规范?( )A全部使用国有资金投资的大中型项目 B所哪些项目应执行建设工程工程量清单计价规范？（ ）全部使用国有资金投资的大中型项目 所有大中型项目以国有资金投资为主的大中型项目 自筹资金的大型项目正确答案：AC下列关于
16、施工专业分包工程的管理，说法正确的是（）。A.发包人或监理人就分包工程施工的有关指令和决定应直接发送给分包人B.分包人应执行发包人和监理人就分包范围内有关工作的指令C.分包人接到监理人的指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施D.分包人执行发包人或监理人的指令而导致施工成本增加和工期延误情况时，有权向承包人提出补偿要求答案：C解析：本题考查的是施工分包合同履行管理。当分包人接到监理人的指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施。建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B. 勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计
17、划，报请发包人批准C. 除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担D. 临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。答案：A解析：2022版教材P78-83勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐明监理单位的（ ），并描述其质量管理体系的文件。A.质量保证B.质量计划C.质量方针D.质量评审E.质量目标答案：C,E解析：本题考核的是质量
18、管理体系文件的构成。质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐明监理单位的质量方针和质量目标，并描述其质量管理体系的文件，它对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述。某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。1在施工合同签订后，施工单位发现在施工合同文件中，专用条款、通用条款和中标通知书相关条款对于某一分项工
19、程的义务的叙述存在自相矛盾的地方。在这种情况下，当事人应当以哪一种文件的解释为准？2施工合同文件由哪些文件组成？3由于设计工作尚未完成，施工范围内有待实施的工程虽然性质明确，但是工程量难以确定。建设单位和施工单位商定后采用总价合同的形式签订了施工合同，以减少双方风险。这种合同形式是否合适？为什么？4本工程建设单位与施工单位应当在施工合同文件的哪一个组成部分中约定工程进度款的支付时间和支付方式？工程进度款的支付方式包括哪几类？答案：解析：1施工单位发现在施工合同文件中，专用条款、通用条款和中标通知书相关条款对于某一分项工程的义务的叙述存在自相矛盾的地方，根据施工合同文件的优先解释顺序，上述三种文
20、件的顺序为：中标通知书一专用条款一通用条款。因此，在这种情况下，当事人应当以中标通知书的解释为准。2施工合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；施工合同专用条款；施工合同通用条款；计算标准和要求；图纸；工程量清单；其他合同文件。3本工程采用总价合同的形式签订施工合同并不合适。由于该项目工程图纸尚未完成，工程量难以确定，采用总价合同的形式容易在建设实施过程中造成经济纠纷。4本工程建设单位与施工单位应当在施工合同文件的专用条款中约定工程进度款的支付时间和支付方式。工程进度款的支付方式包括：(1)按月计量支付；(2)按里程碑完成工程的进度分阶段支付；(3)完成工程后一次性支付。依据建设
21、工程监理范围和规模标准规定，下列项目中，必须实行监理的是()A、建筑面积4000m2的影剧院项目B、建筑面积40000m2的住宅项目C、总投资额2800万元的新能源项目D、总投资额2700万元的社会福利项目答案：A解析：根据建设工程监理范围和规模标准规定第七条，学校、影剧院、体育场馆不论规模大小，均必须要实行监理。选项B，正确的应为“成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理”。选项C、D总投资达到3000万以上时必须实行监理。2022监理工程师模拟试题9章 第4章在建设工程项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.投资B.决策C.设计D.控制答
22、案：C解析：考点: “投资控制的重点”。投资控制贯穿于项目建设的全过程，这一点是毫无疑义的，但是必须重点突出。影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。据西方一些国家分析，设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下，但正是这少于1%的费用却基本决定了几乎全部随后的费用。由此可见，设计
23、对整个建设工程的效益是何等重要。这里所说的建设工程全寿命费用包括建设投资和工程交付使用后的经常性开支费用(含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和局部更新费用)以及该项目使用期满后的报废拆除费用等。因此，本题的正确答案为C。建设工程项目初步设计，一般依据（）编制相应的经济文件。A.估算指标B.概算指标C.概算定额D.预算定额答案：B解析：本题考查的是建设工程项目投资的特点。建设工程项目初步设计，一般依据概算指标编制相应的经济文件。根据建设工程监理合同(示范文本)(GF20220202)，需要在协议书中约定的内容有()。A.监理合同文件组成B.总监理工程师C.监理与相关服务酬金支付方式D.
24、合理化建议奖励金额的确定方法E.监理与相关服务期限答案：B,E解析：考点:建设工程监理合同订立。协议书明确了委托人和监理人，明确了双方约定的委托工程监理与相关服务的工程概况(工程名称、工程地点、工程规模、工程概算投资额或建筑安装工程费)；总监理工程师(姓名、身份证号、注册号)，签约酬金(监理酬金、相关服务酬金)；服务期限(监理期限、相关服务期限)；双方对履行合同的承诺及合同订立的时间、地点、份数等。下列选项中，属于监理规划中工程造价控制技术措施的有()。A.及时进行计划费用与实际费用的分析比较B.减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等C.对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位
25、D.通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化E.落实工程造价控制责任答案：C,D解析：2022教材P109-122工程造价控制具体措施:1) 组织措施:包括建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实工程造价控制责任。2) 技术措施:对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位;通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化。3) 经济措施:包括及时进行计划费用与实际费用的分析比较;对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励。4)合同措施:按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付。减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等。选项A，
26、属于工程造价控制的经济措施；选项B，属于工程造价控制的合同措施；选项E，属于工程造价控制的组织措施。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由( )组织编制。A.项目负责人B.项目技术负责人C.施工单位负责人D.施工单位技术负责人答案：B解析：三、施工方案审查总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括的基本内容:编审程序应符合相关规定；工程质量保证措施应符合有关标准。程序性审查应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监
27、理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。内容性审查审查施工方案的基本内容是否完整，包括：工程概况；编制依据；施工安排；施工工艺技术；施工保护措施；计算书及相关图纸。应重点审查：施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及标准，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员；是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性。审查的主要依据建设工程
28、施工合同文件及建设工程监理合同，经批准的建设工程项目文件和勘察设计文件，相关法律、法规、规范、规程、标准图集等，以及其他工程基础资料、工程场地周边环境（含管线）资料等。根据担保法，关于留置的说法，正确的是（ ）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产答案：A解析：（四）留置 （1）留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权 就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。 留置只适用于动产 。 留置权是法定担保物权，无须取得对方的同意；抵押和质押是约定担
29、保物权，须取得对方的同意。 因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。当事人可以 在合同中约定不得留置的物。 建设工程合同（勘察合同、设计合同、施工合同）债权人无留置权下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有()。A.监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容B.由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制C.可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善D.工程项目的动态性决定了监理规划的具体可变性E.留有必要的时间，以便监理单位技术负责人进行审核签认答案：A,C,D,E解析：考点:监理规划编写依据和要求。选项B，正确的表述应为“监
30、理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制”。下列属于工程建设程序的是（）。A.策划B.设计C.施工D.投入生产E.运营答案：A,B,C,D解析：考点:“工程建设程序的概念”。工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。工程建设程序是建设工程策划决策和建设实施过程客观规律的反映，是建设工程科学决策和顺利实施的重要保证。因此，本题的正确答案为ABCD。2022监理工程师模拟试题9章 第5章建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A、性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B、效力相同，即经
31、过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C、适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D、申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则；合同鉴证与公证的内容和范围相同；合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。合同公证与鉴证不同点包括：合同公证与鉴证的性质不同、合同公证与鉴证的效力不同和合同公证与鉴证的适用范围不同。当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是()。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计
32、算D.租赁设备按照台班租金计算答案：C解析：某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见表。工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，实际只完成估算工程量的25%。事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%；施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始。问题1：根据第4周末的检查结果，在图2-15上绘制实际进度前锋
33、线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。问题2：若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？答案：解析：1.根据上图中实际进度前锋线，分析如下：（1）工作B拖后1周，工作B总时差为1周，所以不影响工期。（2）工作C拖后1周，工作C总时差为3周，所以不影响工期。（3）工作D拖后2周，工作D总时差为0，所以影响工期2周。2.第4周末就B、C、D出现的进度偏差可知，B、C两项工作不影响工期，而工作D拖后2周，影响工期2周。故批准工程延期2周。工期延期的时间确定关于Partnering协议的说法，正确的有()A
34、、Partnering协议由业主与施工单位双方签署B、Partnering协议签订时间可能迟于提出Partnering模式的时间C、Partnering协议应采用标准、统一的格式D、Partnering协议不是法律意义上的合同E、Partnering协议通常由施工单位作为起草方答案：B,D解析：A项，Partnering协议并不仅仅是业主与施工单位双方之间的协议，而需要建设工程参与各方共同签署，包括业主、总包商或主包商、主要的分包商、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等；C项，由于Partnering模式出现的时间还不长，应用范围也比较有限，因而到目前为止尚没有标准、统一的Partne
35、ring协议的格式；E项，Partnering协议没有确定的起草方，必须经过参与各方的充分讨论后确定该协议的内容，经参与各方一致同意后共同签署。 单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理(建设)单位、施工单位B.施工单位、监理(建设)单位C.设计单位、质监站D.施工单位、质监站 答案：B解析：验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写。并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。在工程勘察工作中，应进行施工勘察的情形包括（）。A.工程地质条件复杂B.有特殊施工要求的重要工程 C.项目投资大的工程
36、D.工程地理位置偏僻E.建设单位要求答案：A,B解析：考点:工程勘察质量管理。对工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程，应进行施工勘察。(2022年真题)下列合同文件中，列入标准施工招标文件中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A协议书、投标保函、履约保函B投标保函、履约保函、预付款保函C协议书、预付款保函、履约保函D工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单答案：C解析：（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括 合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写
37、的内容包括：发包人和承包人的名称施工的工程或标段签约合同价合同工期质量标准项目经理人选工程建设程序是建设工程策划决策和建设实施过程客观规律的反映，是（）的重要保证。A.有利于强化建设工程经营管理B.建设工程科学决策C.顺利实施D.保证工程质量E.顺利开展建设工程监理答案：B,C解析：2022版教材P10-11本题考查重点是“工程建设程序的概念”。工程建设程序是建设投资决策和实施过程客观规律的反映，是建设工程科学决策和顺利实施的重要保证，工程监理必须遵循工程建设程序。因此，本题的正确答案为BC。2022监理工程师模拟试题9章 第6章（2022年真题)某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置
38、费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间主要税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805答案：B解析：本题考查的是建设工程项目投资的概念。固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资两个部分；其中，静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。因此，该项目的静态投资（部分）300040006007600（万元）。动态投资部分包括涨价预备费和建设期利息。某土方工程中,承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明
39、有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度慢,使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。（2）在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面?答案：解析：（2）本事件使承包人由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外工程费用,因此,应包括费用索赔和工期索赔。与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（ ）。A.单位时间内的资源需求量B.各项工作之间的逻辑关系C.各项工作的持续时间D.各项工作之间的搭接时间答案：B解析：考核建设工程
40、进度计划的表示方法。网络计划特点：（1）网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；（2）通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；（3）通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；（4）网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验
41、的费用，但不包括合理利润答案：D解析：2022版教材P137-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。建设工程项目设计和施工图设计应依据（）设置投资控制目标。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程量清单答案：B解析：考核投资控制的目标。投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标。参见教材P4。（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同答案：A解析：考点:“英国NEC合同文本”。工程施工合同(ECC)的管理理
42、念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。因此，本题的正确答案为A。（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。A.雇主，承包商B.雇主，项目经理C.承包商，雇主D.承包商，项目经理答案：A解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。伙伴关系协议明确各方工作应达到的关键考核指标，以及完成考核指标后应获得的奖励。雇主负责支付咨询顾问费用，承包商负责支付专业分包商的费用。因此，本题的正确答案为A。 建设工程监理规范规定，总监理工程师应由具有（ ）年以上同类工程监理工作经验的人员承担。A1B2C3D5正确答案：C2022监理工程师模拟试题9章 第7章在建设工程进度计划的执行过程中，缩短
43、某些工作的持续时间是调整建设工程进度计划的有效方法之一，这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上（ ）的工作。A. 持续时间较长B. 直接费用率最小C. 所需资源有限D. 自由时差为零答案：B解析：2022版教材P71本题考查的是进度计划的调整方法。当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象，当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象建设工程质量管理条例规定,( )。A设计单位不得指定生产厂和供应商 B除特殊要求外,设计单建设工程质量管理条例规定，（ ）。设计单位不得指定生产厂和供应商除特殊要求外，
44、设计单位不得指定生产厂和供应商设计单位可以指定生产厂和供应商除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂和供应商正确答案：B下列选项中，进行风险分析与评价的重要基础是()。A.风险分析与评价B.风险对策的决策C.风险对策的实施D.风险识别成果答案：D解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A、价格清单 B、分析软件 C、设计文件 D、计算书答案：C解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约
45、定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见教材P113。在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的（）。A.质量问题成因B.质量薄弱环节C.计划质量能力D.实际生产过程能力答案：D解析：作出直方图后，除了观察直方图形状，分析质量分布状态外，再将正常型直方图与质量标准比较，从而判断实际生产过程能力。目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是()。A.详细勘察B.初步勘察C.试验D.可行性研究勘察答案：D解析：在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场
46、所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源 B.施工重大控制点 C.施工危险源 D.施工控制点答案：C解析：本题考查的是施工危险源辨识。水利水电工程施工危险源定义为：指在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外
47、的原因造成答案：D解析：2022教材P133-135监理工程师批准的工程延期必须符合合同条件，也就是说，导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外的，否则不能批准为工程延期。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。2022监理工程师模拟试题9章 第8章 Project Controlling与项目管理服务的主要不同之处有()。A.两者的工作属性不同B.两者的地位不同C.两者的工作内容不同D.两者的权力不同E.两者的服务时间不尽相同 答案：B,C,D,E解析：2022版教材P201-2052022版教材Project Controlling与工程项目管理服务的不同之处主要表现在以下几个方面：(
48、1)两者地位不同。(2)两者服务时间不尽相同。(3)两者工作内容不同。(4)两者权力不同。某工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A、B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价如表5-1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图5-1所示。施工过程中，发生如下事件：事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。事件2：建没单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对