《2022屋面防水施工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022屋面防水施工合同_1.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022屋面防水施工合同屋面防水施工合同1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商确定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。详细约定如下：一、施工期限：自年日起至年月日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的缘由而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，阅历收合格，赐予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的缘由，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿赐予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责
2、任：非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必需持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。七、质保要求：乙方应保证运用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、其他未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)
3、：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同2发包方：承包方：依据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的看法，甲乙双方公允、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格仔细负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱护层。三、工程总造价(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期
4、满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工平安1、乙方必需按本工程屋面防水修理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必需做到平安生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通
5、。3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。4、乙方在施工中发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费运用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费运用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参与验收，验收合格后移交甲方管理运用。八、合同期限：年 月 日始 年 月 日此。九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方须要乙方接
6、着修理，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发 包 人：承 包 人：年月日：屋面防水施工合同3甲方：乙方：经甲乙双方共同协商确定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。详细约定如下：一、施工期限：自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥ 元。如遇降雨或因甲方的缘由而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字
7、后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，阅历收合格，赐予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的缘由，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿赐予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必需持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场
8、出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。七、质保要求：乙方应保证运用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲 方： 乙 方：负责人： 负责人：经办人： 经办人：年 月 日 年 月 日屋面防水施工合同4甲方：_乙方：_经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属_广场大厦、_公寓及中餐厅层面和局部防水修理工程事宜达成如下协议：1、工程详细范围：_广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面
9、防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，详细工程量见，详细材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。2、双方约定以上工程采纳包工包料的方式由乙方承包，包干价为_元。3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采纳符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对修理后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不行抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责刚好修复，乙方担当修复的.全部费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙
10、方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人修理，全部费用由乙方担当。4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起起先计算。如因雨天或其它不行抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行爱护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_元，其余20%即_元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避开对物业正常运用的影响。工程施工中的平安问题由乙方自行负责，甲方不
11、对因本工程所产生的任何干脆或间接平安事故负任何责任。7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一样的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。甲方：_商贸有限公司乙方：_授权人签字：_授权人签字：_年_月_日屋面防水施工合同5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水
12、屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚
13、B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方
14、式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保
15、金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发
16、生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人
17、在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中
18、途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程
19、全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：屋面防水施工合同6发包人(全称)：_(以下简称甲方)承包人(全称)：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、
20、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程(包括以上全部工程的土建、电气、安装工程)二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：_竣工日期：_四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据_年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(_)89号文件。六、付款方式竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全
21、部付清。七、工程保修承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任。双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限;2.防水工程为年;3.装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5.供热与供冷系统为6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当。七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付
22、合同价款及其他应当支付的款项。八、合同生效合同订立时间：_年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同7甲方：乙方：经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、工程名称地点及材料1、工程名称：2、工程地点：3、工程材料：依据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程实行用B4.0厚施工。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理
23、、包平安、包平安文明施工、保进度等总包方式。三、工程造价：按每平方米元计算。四、双方责任：1、甲方责任(1)应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。(3)为乙方施工，供应便利、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任;(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。(2)协作公司整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方
24、各种形式的惩罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_XXXX_年。五、付款方式：2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为_XXXX_年，保修期满一次性付清。六、其它：本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：乙方：联系电话：联系电话：_XXXX_年_月_日_XXXX_年_月_日屋面防水施工合同8甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑
25、法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1。工程地址：湖北随县开发区2。工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1。屋面SBS每平米8元(含燃气)2。厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1。施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，
26、排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1。 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。2。 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符
27、合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 。甲方:乙方：年月日：屋面防水施工合同9甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一样，订立本合同。第一条、工程概况及承包内容1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包内容：屋面防水施工工程屋面防水采纳改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积 。其次条、施工工期乙方在接到甲方通知后2日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施
28、工工程。第三条、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等承包方式。为满意施工所需的全部施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。第四条、工程造价屋面SBS防水每平米 元;(含税金)总价款 整(工程量按实结算)。第五条、材料规格及质量标准5.1 材料规格：(本工程屋面防水等级为级)屋面防水采纳SBS防水卷材，厚3mm。5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。5.3 施工质量标准：防水施工必需具有二级以上
29、防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。基层必需干燥，含水率要求在8%以内。基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷匀称干燥8小时以上方可铺沾卷材。困难部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为810cm。上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。卷材遇墙、壁、管、设备基础等须要上翻时，上翻高度不小于
30、土建完成面以上25cm。防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格根据国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。第六条、平安生产文明施工1、平安生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件协作建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装平安设施、服装和用品。严格依照陕西省建设工程平安生产管理条例和国家各项平安生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的全部后果均由乙方负责，并担当由此给甲方造成的经济损失。2、文明施工：乙方在施工中应严格根据建筑施工各项平安文明措施实
31、施，乙方现场施工人员的全部劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满意须要，达到甲方和监理单位的验收。主动落实甲方和监理单位制定的各项平安文明施工措施，对不仔细履行的，甲方有权进行指责、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么状况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。第七条、工程验收进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按建筑工程质量验收统一标准(GB50300-20xx)和合同规定验收。第八条、违约责任8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方担当由此
32、产生的一切损失。8.2工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。8.3因乙方缘由终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。第九条、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。第十条、其他约定10.1本合同的签定地点为 西安市 。10.2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事
33、人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。10.3本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：负责人： 电话:负责人： 电话:年 月日 年月 日屋面防水施工合同10发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程（包括以上全
34、部工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任、双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；2、防
35、水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当、七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同11甲方：乙方：
36、就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它修理事宜达成如下修理协议：1、 乙方按甲方预先敲定的修理方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责选购，材料选购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格根据甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的修理方案）2、 修理费用按双方依据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方干脆与房产局进行结算，甲方协作完善各种必要的手续。3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、 在施工过程中，应当把平安责任放在第一位，乙方负责全部的施工平安责任。由施工所造成的全部平安事故，甲方不担
37、当任何责任。5、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及平安事宜。6、 修理质量的监督：在修理期间，甲方定期必需派人在现场予以质量监督，修理完工后，由各楼的修理质量监督人员验收签字。7、 房屋修理期间所产生的垃圾由乙方刚好清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、 修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。9、 质保期间：自修理结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，修理没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必需担当再次修理的责任，再次发生的修理费用由乙方全部负责。10、 本协议一式两份，双方各持一份。11、 其他
38、未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人（签名）：乙方：经办人（签名）：20xx年 月 日屋面防水施工合同12甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。3、卫生
39、间天沟按20元/结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，
40、甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日屋面防水施工合同13甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北_县_区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面
41、B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方
42、将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：_年_月_日屋面防水施工合同14甲方：乙方： 身份证号码： 电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材