《2023年建筑工程合同协议书范文【三篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程合同协议书范文【三篇】.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑2023年建筑工程合同协议书范文【三篇】 承包建筑工程自然要注重相应的质量才行，而且作为发包方自然得要做好监督，因此需要通过合同的签订建立保障。以下是由为大家整理的2023年建筑工程合同协议书范文，仅供参考，欢迎大家阅读。 1.2023年建筑工程合同协议书范文 单位（甲方）：_ 施工单位（乙方）：_ 根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 1、工程名称：_。 2、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。 3、工程内容 （1）乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收； （3）绿
2、地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）； （3）工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）； （4）施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植； （5）种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 4、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。 5、付款方式 （1）第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_%； （2）第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_%； （3
3、）第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_%； （4）余款待一年养护期满、合格后一次性付清。 6、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。 7、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。 8、其他约定 _。 9、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。 甲方（签章）：_乙方（签章）：_ _年_月_日_年_月_日 2.2023年建筑工程合同协议书范文 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。 1、工程概况 （1）工程名称
4、：_. （2）工程地点：_. （3）承包内容：_. （4）承包范围：_. （5）承包方式：_. （6）质量要求：_. （7）工期要求：_年_月_日至_年_月_日。 2、甲方工作 （1）甲方指派_为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 （2）负责向乙方提供临时水电。 3、乙方工作 （1）乙方_为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。 （2）做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作
5、由乙方负责。 （3）未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 4、关于质量的约定 （1）乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。 （2）如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 （3）如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 （4）本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 5、关于工期的约定 （1）如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 （2）如因
6、乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 （3）因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。 6、关于价款和结算的约定 （1）双方商定本工程合同承包价格_元（人民币）。 （2）本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 （3）付款方式： 1）开工后8日内，甲方付款30%_元作为乙方的前期进场费。 2）水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%_元 3）瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%_元。 4）竣工验收合格后，甲方付款20%_元。 5）余款5%_元待_年保修期满后结清。 7、关于材料的约定 （1）甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场
7、。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 （2）乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。 （3）所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 8、关于安全生产的约定 （1）甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 （2）乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。 （3）乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 9、关于违约责任的约定 （1）乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或
8、转包。 （2）因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_元。 （3）乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。 （4）如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（签章）：_ 乙方（签字）：_ 日期：_年_月_日 3.2023年建筑工程合同协议书范文 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙
9、双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 2、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为_年。甲方对该土地享有所有权和使用权。 3、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 4、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。 5、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中
10、的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 6、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。 7、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 8、该建筑工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 9、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： （1）、该建
11、筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_%支付乙方投资回报。 （2）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，所有款项在_月_日前付清。 10、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 11、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。 12、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的
12、各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。 13、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 14、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 15、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。 16、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由_人民法院或_中级人民法院管辖。 该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ _年_月_日_年_月_日 第 10 页 共 10 页