《公司委托合同范文汇总十篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司委托合同范文汇总十篇.docx(31页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 公司委托合同范文汇总十篇公司托付合同 篇1 发包方(以下简称甲方):_ 托付代理人:_单位:_住宅地址:_联系电话:_ 承包方(以下简称乙方):_ 法定代表人:_注册地址:_联系电话:_ 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上,为保证工程顺当进展,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。 第一条工程概况 1、1工程地点:_市_区(县)_路_号_楼_室。 1、2住房构造:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。 1、3工程承包方式,双方商定实行以下第_种承包方式: (1)乙方包工、包全部材料 (2)乙方包工、局部包料,甲方
2、供应局部材料 (3)乙方包工、甲方包全部材料 1、4总价款:_元,大写(人民币):_。其中:材料费:_,人工费:_,治理费:_,设计费:_,垃圾清运费:_,税金:_,其他费用:_。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更局部的工程款按实另计。 1、5工程期限_天;开工日期_天_月_日;竣工日期_天_月_日; 1、6工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工工程确认表、附表二:装饰装修工程内容和做法一览表)。 其次条施工单位资格 乙方是经过工商行政治理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建立行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等
3、级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当马上返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。 第三条材料供给 3、1按合同商定由甲方供应的材料、设备(见附表四:甲方供应装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续; 3、2按合同商定由乙方供应的材料、设备(见附表五:乙方供应装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。 第四条工程质量 4、1本工程执行_(填建筑装饰工程技术规程)、_(填装饰装修验收标准)和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 4、2本工程由_方设计施工方案。 4、
4、3甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。4、4由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。 4、5在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系。在签订工程工程变更单(详见附件见)后,方能进展该工程的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。 4、6施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同商定的标准,认证过程支
5、出的相关费用由甲方负责。 第五条工程验收 5、1双方商定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收:_。乙方应提前_天通知甲方参与验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单); 5、2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见附表九:工程结算单); 5、3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。 第六条工程款支付方式 6、1双方商定按以下第_种方式支付工程款:(1)本合同签订后,开工前_至_日,甲方支付相当于总价款_%
6、的工程款;(2)完成_%的工程量之日后的_日内,甲方支付相当于总价款_%的工程款;(3)竣工验收后_日内,甲方支付相当于总价款_%的工程款。(4)竣工验收合格_年后或双方商定的保修期满,甲方支付相当于总价款_%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。 6、2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减局部的款项。 6、3双方款项往来,均应出具收据。施工完毕,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。 6、4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_%的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还
7、乙方。 第七条有关安全生产和防火商定 甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 第八条工程监理 8、1本工程甲方托付监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。 8、2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互穿插。非经甲方同意,总监理工程师及其代
8、表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的大事时,总监理工程师应作出公正的处理。 8、3为保证施工正常进展,甲乙双方应敬重总监理工程师的打算。对总监理工程师的打算有异议时,按协议条款的商定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任连续履行给予前任的权利和义务。 第九条施工图纸 双方商定施工图纸实行以下第_种方式供应: 9、1甲方在开工日期_天之前按协议条款商定的日期和份数,向乙方供应完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方商定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方担当。 9、2甲方托付乙方设计施工图纸,图纸一式_份,甲方、乙方、施工
9、队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。 9、3使用境外图纸,不能满意施工需要时,双方应在协议条款内商定复制、重新绘制、翻译、购置标准图纸等事项。 第十条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同商定的权利,履行合同商定的义务: 10、1乙方的要求、恳求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。 10、2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行爱护人员生命和工程、财产安全的紧急措施,
10、并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当费用。 10、3乙方代表易人,乙方应于易人前_天通知甲方,后任连续履行合同文件商定的前任的权利和义务。 第十一条甲方工作 11、1甲方应在开工前_天,向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋,去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明使用留意事项。 11、2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 11、
11、3如的确需要拆改原建筑构造或设计管线,负责到所在地房管部门或物业治理部门办理相应审批手续,并担当有关费用。 11、4不拆动室内承重构造,如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 11、5施工期间甲方仍需局部使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 11、6参加工程质量和施工进度的监视,负责材料进场、工程竣工验收。 第十二条乙方工作 12、1施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准,按期保质完成工程; 12、2严格执行本市有关施工现场治理的规定,不得扰民及污染环境; 12、3爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通
12、; 12、4保证施工现场的干净,工程完工后负责清扫施工现场。 12、5参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 12、6指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应准时书面通知甲方。 12、7乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。 第十三条工程变更 工程工程或施工方式如需变更,双方应协商全都,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。 第十
13、四条工期延误 14、1对以下缘由造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)工程量变化或设计变更;(2)不行抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他状况。 14、2因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方担当,工期顺延。14、3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 14、4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方担当,工期不顺延。 第十五条违约责任 15、1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均
14、由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失; 15、2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责; 15、3因一方缘由,造成合同无法连续履行时,该方应准时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失; 15、4由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的商定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。 15、5由于乙方缘由,工程质量达不到双方商定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延; 15、6由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付
15、违约金。 15、7甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。 15、8乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当责任。 第十六条合同的变更和解除 17、1合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场治理部门盖章见证)生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商全都后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。 17、2施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经
16、双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。 第十七条垃圾清运 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_元(此费用不在工程价款内)。 第十八条声明及保证 甲方: 18、1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力量履行本合同。 18、2甲方签署和履行本合同所需的”一切手续均已办妥并合法有效。 18、3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 18、4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署
17、人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方: 18、1乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力量履行本合同。 18、2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 18、3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 18、4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十九条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他
18、商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 其次十条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或
19、临时延迟合同的履行。 其次十一条通知 21、1依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。 21、2各方通讯地址如下:_。 21、3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。 其次十二条争议的处理 22、1本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 22、2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;
20、(2)依法向人民法院起诉。 其次十三条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解释。 其次十四条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。 其次十五条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 托付代
21、理人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 签订地点:_签订地点:_ 公司托付合同 篇2 托付方(甲方): 受托方(乙方): 依据有关法律、法规,在自愿、公平协商全都的根底上,甲方托付乙方就机关职工食堂有关事宜奠定以下合同。 第一条 托付事项: 食品制作,菜肴烹制,来料加工,为甲方职工供应三餐。 其次条 食堂治理: 甲方指派专人负责食堂治理,要求乙方根据公司食堂人员治理规定制度见附件,严格操作执行,保证优质文明效劳。 第三条 设 备: 甲方向乙方无偿供应职工食堂所必要的设施、场地、器物,清单附后。 第四条 经 费: 甲方负担食堂设施、水、电、暖、煤气等费用。 第五条 供
22、餐: 由甲方向职工销售就餐卡,职工刷卡按定额自主方式(早餐2元 午餐5元 晚餐3元)就餐。 第六条 劳务费: 乙方按甲方要求供应食品加工效劳,甲方按月支付乙方劳务费贰仟捌佰元整(含税)。每月由乙方开具劳务发票,在甲方报销领取。 第七条 食 谱: 乙方以周为单位确定食谱。食谱的制定以职工饮食调查结果为依据,并征得食堂治理员同意。 第八条 饭菜质量: 乙方要保障饭菜洁净、卫生、廉价可口。 第九条 客饭治理: 甲方遇有上级领导、相关职能部门检查来访等状况需派客饭时,由接待人员在公司办公室填写客饭单后,食堂方可安排进餐,进餐后由接待人员签字。 第十条 原料选购: 乙方提前一天向甲方食堂治理员报选购原料
23、种类及数量详单,由甲方食堂治理员进展选购。 第十一条 供餐时间: 乙方向甲方职工的供餐时间为: 早餐:7:208:20 中餐:11:5013:30 晚餐:18:0019:30 第十二条 损失赔偿: 乙方应妥当治理各类设施。因乙方责任造成有关设施损坏时,赔偿损失。 第十三条 卫 生: 乙方保证食堂环境卫生、食品卫生和从业人员个人卫生,并持有防疫部门鉴定颁发的个人安康证。 第十四条 卫生责任: 因供餐不卫生造成就餐职工食物中毒或患病时,追究乙方民事赔偿责任并移交卫生防疫部门处理。 第十五条 合同期限: 本协议的有效期为自签订日执行,有效期一年。 第十六条 纠纷处理: 发生本协议未规定事项时,双方应
24、协商解决,协商不成的向尧都区人民的法院起诉。 第十七条 生 效: 本协议自20xx年 月 日生效。 本协议一式二份,甲乙双方各存一份。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 签订时间: 签订时间: 公司托付合同 篇3 _(以下简称甲方)因申请股票上市,现托付_(以下简称乙方)的律师办理有关法律事务,经双方协商,订立以下各条,共同遵守履行: 一、乙方承受甲方的托付,指派_律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。 二、甲方应真实地向乙方律师供应有关的全部材料。乙方承受托付后,发觉甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止本合同,依约所收费用不予退还。 三、乙方律师应仔细负责,对甲方供应的全部材料进展法律方面的审
25、查,出具法律意见书,但对甲方供应材料的真实性不负责任。 四、由于乙方的过错,造成所出具的法律意见书消失错误,假如受损害的善意第三人提出赔偿恳求,甲方负责赔偿后,乙方应担当赔偿责任,最高赔偿额以_保险公司规定的为准。 五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出仔细的猜测分析,但该局部的法律意见书只是一种参考意见,乙方律师对此不担当任何责任。 六、甲方应为乙方在办理法律事务时供应便利,并担当乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用,该费用为律师的办案费。 七、参照中国司法部制定的律师业务收费治理方法及收费标准,经双方协商同意,律师费的计算方法一般状况按_计算,二项
26、总和为律师费。假如甲方托付的事务难度较大,所需时间较长,律师费的数额,甲、乙双方可另行协商收费。 八、乙方先按半数计收律师费,即_元,在签订本合同的三天内支付,该律师费无论甲方的股票最终能否上市,乙方都不予退还。余下局部的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清。 九、如乙方无故终止履行合同,律师费退还用方;如甲方无故终止,律师费不子退还。甲方未付的律师费用,乙方有权追索。 十、本合同有效期限,自签订之日起至股票上市为止。 公司托付合同 篇4 托付人:(下称甲方) 姓 名: 身份证: 通讯地址: 联系电话: 公司名称: 通讯地址: 联系电话: 受托人(下称乙方) 姓 名: 身份证: 通讯地址:
27、 联系电话: 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规,甲、乙双方本着自愿、公平、顺畅合作、互利共赢的经营原则,经双方充分协商,就托付经营*公司工程,订立本协议,谨以共同遵守: 第一条:甲方自愿将自己原经营的*公司托付给乙方实行统一经营治理,包括公司名称、各种证件,全部公用及帮助设施,甲方不参加生产经营治理。 其次条:在本协议有效期内,甲方不得与任何第三方签订租赁合同。 第三条:本协议有效期自双方签订之日起至 年 月 日。(有效期 年) 第四条:甲乙双方同意在协议签订后的第三年开头计回报金。 1、甲方同意乙方在协议签订后第一年亏损1000万元人民币。 2、乙方其次年零利润上交。 3、乙方在第三
28、年开头按年利润的25%上交给甲方。 4、乙方负责确保在岗工人工资按国家政策发放。 第五条:协议签订后公司全部产生的政策性费用及会议费、办公费、差旅费、款待费等由乙方负责。 第六条:由乙方在生产经营过程中,进展的大修、改造、改扩建等工程形成固定资产的,产权归乙方全部,解除协议时由甲方根据国家相关规定、程序购置此项固定资产。 第七条:各级治理机构和治理人员的配臵使用,由乙方负责。 第八条:甲方原有的财账、债权纠纷与乙方无关。 第九条:甲方的权力及义务 1、按本协议商定收取定额回报金的权利。 2、监视乙方在生产经营过程中遵守法律、法规的权利。若因乙方发生违法经营可能造成行政、经济上的责任,甲方有权向
29、乙方提出书面整改意见。若乙方收到甲方书面整改意 见三个月个不能改正时,甲方有权要求终止合同。 3、甲方有权对生产设施进展监视检查。 4、甲方有义务为乙方供应一个良好的外部经营环境,负责办理公司的消防、环保、安全等方面的许可证手续,发生影响托付经营时应担当相应责任。 5、甲方保证乙方公用设施的正常使用。如:水、电、汽、路等(上级水电部门限水、限电、检修等特别缘由导致停水、停电除外)。 6、甲方不得无故干扰乙方的自主经营权、人事权。 7、因诉讼、仲裁、发生民事纠纷案需办理有关手续的,甲方有义务供应相应手续和帮忙,费用由乙方担当。 第十条:乙方权利和义务 1、托付经营期间,甲方出让本协议商定之外产权
30、时,同等条件下,乙方享有优先权。 2、托付经营期满后,甲方需连续托付经营或出让产权时,同等条件下乙方享有优先权。 3、乙方有权猎取定额回报金之外的收益。 4、乙方有权在生产经营需要的状况下,对厂区或设备进展改造和改扩建。 5、乙方有义务选派有较高水平的治理人员,不断提高治理水平,制造更大利润效益。 6、乙方有义务遵守国家法律、法规进展生产经营、杜绝非法经营。 7、乙方有义务对托付经营期间的安全、环保等生产问题负责。 8、乙方有义务对生产设备,厂区进展日常维护与养护。 9、按商定的方式向甲方缴纳商定的回报金。 10、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。 第十一条:违约责任 假如一方
31、不履行本协议或履行本协议不符合商定或单方终止合同的,应当担当违约责任,由此给对方造成损失的应当担当全部赔偿责任。 在托付经营期间内若遇不行抗拒的缘由(如重大政策调整,政府征地或上级指令造成不能生产经营,重大自然灾难等)须解除协议的,双方相互免责。 第十二条:本协议在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方自行协商解决,如协商无果,任何一方均可向当地人民法院起诉对方。 第十三条:本协议未尽事宜,双方另行协商,所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。 第十四条:本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,每份具有同等的法律效力。 第十五条:本协议自双方授权代表签署之日起生效。 甲 方: 乙 方:
32、 代 表: 代 表: 签署时间:年 月 日 签署时间: 年 月 日 公司托付合同 篇5 (受理单位名称): 兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权托付我司员工:xxx性别:xx身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往贵处(司)办理,望贵处(司)赐予接洽受理为盼! 法人代表(签字): (单位名称)(盖章) 年 月 日 法人授权托付书 (受理单位名称): 现授权我司员工xxx性别:xx 身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 授权其办理以下权限: 授权日期: 年 月 日 授权有效期至: 年 月 日。请贵处(司)接洽! 法人代表(签字): (单位名称)(盖章) 年 月 日 授
33、权托付书 托付人:姓名、性别、诞生年月、民族、工作单位、职业、住址。(托付人为单位的,写明单位名称) 被托付人:姓名、性别、诞生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被托付人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称) 托付人因xxxx(写明案件性质及对方当事人)一案,托付xxx为xxxx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下: (托付刑事案件的辩护人,只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进展辩护”) (托付经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特殊授权的,应写明授权的详细范围,如代为起诉、提出反诉、进展和解、撤诉、上诉、签收法律文书等) 托付人:(签名或盖章) 被
34、托付人:(签名或盖章) xxxx年xx月xx日 公司托付合同 篇6 甲方:天津XX物业治理有限公司 地址:X市X区X路X号 电话: 乙方: 地址: 电话: 依据国家有关法律、法规,经双方在公平、自愿的根底上共同协商,就甲方托付乙方进展 修理效劳事宜,达成合意,订立本合同。 一、修理物名称、型号 价格、数量、金额、修理标准等 修理物名称 品牌型号 单价 单位 数量 金额 修理标准 备注 二、合同期限 合同有效期: 年 月 日始至 年 月 日止,如需续约,合同期满前一个月双方签订续约合同。 三、修理期限 免费保修期 年,自乙方修理完毕经甲方验收合格之日起计算。 四、付款时间与方式 自合同签订之日起
35、,每个月10日与乙方结算上个月发生的费用。乙方应向甲方供应当月实际发生修理款的发票,详细结算数额以送货单为准。甲乙双方依据结算数额安排每三个月进展一次付款。 五、双方的权利与义务 1、甲方在发觉问题以后准时通知乙方,乙方在接到通知后12小时内,派人赶到修理现场,假如修理物不需要提走的,乙方应在第一时间内修复完毕,假如修理物需要提走的,自提走当日起48小时日内修理完毕并返还甲方,由此发生的一切费用已含在本协议的价款中; 2、乙方应当每2个月对修理完毕的修理物,免费检修一次,对发觉的隐患应当准时排解; 3、乙方应当出具授权托付书指派修理人员到甲方指定地点进展修理,如需要提走的,需填写提收单; 4、
36、甲方应当根据合同的商定履行向乙方支付款项的义务; 5、甲方不得在合同期内将修理设备交给第三方进展修理; 6、乙方修理甲方的修理物应当严格根据双方商定的标准,没有商定按国家标准,确保修理质量和安全。 六、违约责任 1、乙方未能根据合同的商定修缮设备或者在质保期间修理物不能正常使用或有安全隐患的,乙方应当根据每次结算额的 %作为对甲方的违约金,由于修理物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的,乙方担当赔偿责任; 2、乙方在修理期间发生修理器材丧失的,应当照价赔偿; 3、因不行抗力造成乙方不能正常履行合同的,乙方不担当违约责任。 七、争议的解决 双方因履行本合同产生纠纷,应协商解决,协商不成,双
37、方同意将争议提交合同签订地(天津市南开区卫津南路76号)人民法院诉讼解决。 八、双方商定的其他事项: 九、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,本合同经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):天津XX物业治理有限公司 乙方(盖章): 甲方授权代表: 乙方授权代表: 签约日期: 签约日期: 公司托付合同 篇7 一、案情 原广州市龙津西路恩洲大巷145号705房是被上诉人全部的房产,广州市满堂红置业有限公司诉邓蕙托付合同纠纷上诉案。20xx年12月9日,被上诉人与上诉人签订了独家代理托付书。托付书商定:被上诉人托付上诉人出售广州市龙津西路恩洲大巷145号705房,托付期限为20xx年12月9日至20
38、xx年1月9日,双方在合同中其次条商定被上诉人保证不与上诉人所介绍的买家私下交易,如一旦发生此状况,被上诉人同意向上诉人交付买卖成交额的2。20xx年1月7日、8日,上诉人与郑子光签订了看房托付及证明,由上诉人介绍郑子光购置广州市龙津西路恩洲大巷145号705房,并与郑子光到该屋看房,但被上诉人并未与郑子光达成讼争房屋的买卖交易。20xx年1月20日,被上诉人与郑子光、游丽娟签订了广州市房地产买卖合同,被上诉人以380000元将房屋出售给郑子光、游丽娟,双方办理了房屋交易手续,现该屋已经交付给郑子光、游丽娟使用。 二、审理 原审法院认为,被告与原告签订的独家代理托付书中双方商定的托付期限为20
39、xx年12月9日至20xx年1月9日,而第2条的商定是该托付书中的内容,由于双方对第2条的适用时间没有特殊商定,故该商定的效力只能与托付书的期限相对应。现被告将房屋出售给郑子光的时间是20xx年1月20日,该时间已超过了托付书商定的托付期限,不应再受托付书的约束,原告要求被告按托付书第2条的商定担当违约责任不予支持。据此,原审法院遂于20xx年4月1日作出判决:驳回原告广州市满堂红置业有限公司要求被告邓蕙支付违约金9200元的诉讼恳求。案件受理费378元,由原告负担。 判后,上诉人广州市满堂红置业有限公司不服上诉认为:一、一审判决认定事实错误,依法不能成立,法学论文广州市满堂红置业有限公司诉邓
40、蕙托付合同纠纷上诉案。一审认定托付书其次条没有适用时间的特殊商定,应与合同的期限相对应。该推定违反诚恳信用原则及公正原则是明显不当的。在本案中上诉人为促成被上诉人胜利出售物业做了很多工作,为被上诉人供应中介效劳。包括公布广告、向他人推介物业。当郑子光有购置意向后,上诉人屡次带郑观看该物业,意在促成该买卖。上诉人已经尽职履行中介义务,虽在合同期内不能促成成交,但为双方供应了熟悉、了解的时机,并为买卖的成交供应了必要的条件,故上诉人在合同中列明其次条作为约束被上诉人。但被上诉人有意躲避托付期限,在期限届满后半个月内与上诉人介绍的郑子光私下成交,严峻违反了双方合同其次条的商定,应担当违约责任。二、上
41、诉人只有对合同中其次条不做期限限定,方能有效保障上诉人的合法权益。房地产中介市场中,普遍存在客户与业主私下成交的现象,严峻损害中介业从业人员的合法利益,不利于房地产中介业的安康进展。假如上诉人介绍买卖双方见面后,双方可以不受约束自行成交,在托付期限届满后才肆意成交以躲避中介费,中介行业就不能得到酬劳,所费时间、精力、损失也无法补偿。因此其次条的商定是必要的,旨在不管是否在托付期限之内,只要被上诉人与上诉人介绍的卖方熟悉后私下交易,即担当违约责任。该商定没有期限是合法合理的。一审法院推定其次条的适用时间为托付期限是不当的,据此,要求二审法院撤销原判予以改判,确认被上诉人与郑子光签订的合同无效,诉
42、讼费由被上诉人负担。被上诉人辩论同意原审判决。 二审法院认为,上诉人与被上诉人所签订的独家代理托付书是合法有效的,该托付书是被上诉人托付上诉人出售其全部的房屋,上诉人也已经按合同的商定履行其义务,介绍其他包括郑子光在内的购房人看楼。虽然上诉人最终没能在托付期限内促成被上诉人与郑子光的交易,但其为被上诉人出售房屋履行了其中介的义务,而被上诉人在双方签订的托付合同期限届满缺乏一个月的时间内却与上诉人介绍的客户郑子光达成了房屋买卖交易,被上诉人该行为实际是躲避合同商定的条款的行为,有违诚恳信用原则。依据托付合同的商定被上诉人不得与上诉人所介绍的购房人私下进展交易,如被上诉人违反该规定,则需由被上诉人向上诉人支付买卖成交额的2作为赔偿,故上诉人现在要求被上诉人根据其成交价款的2,即9200元支付违约金是符合合同商定。被上诉人在托付期限届满后短期内与上诉人所介绍的看房人郑子光达成协议,其行为有违诚恳信用原则,应担当违约责任。原审认定,合同中其次条的适用时间与托付书的期限相对应是缺乏法律依据,本院予以订