《公司人员劳务合同【五篇】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司人员劳务合同【五篇】.docx(24页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司人员劳务合同【五篇】 合同是一种民事法律行为。一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的。劳务合同怎么写你知道吗?下面给大家共享一些关于劳务合同的范本,更多劳务合同点击“合同大全”查看。 公司人员劳务合同1 甲方(用人单位)名称:_ 法定代表人(主要负责人)或者托付代理人_ 注册地址_ 联系电话_ 乙方(劳动者)姓名:_ 居民身份证号_ 户口所在地_省(市)_区(县)_乡镇_村 邮政编码_ 现住址_联系电话_ 依据劳动法、劳动合同法及有关规定,甲乙双方遵循同等自愿、协商一样的原则签订本合同。 一、合同期限 第一条甲、乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限: (一)有固定期限:自_年_月_
2、日起至_年_月_日止。其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。 (二)无固定期限:自_年_月_日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。 (三)以完成肯定工作(任务)为期限:自_年_月_日起至_工作(任务)完成时终止。 二、工作内容和工作地点 其次条甲方招用乙方在_(项目名称)工程中,从事_岗位(工种)工作。 乙方的工作地点为_。 经双方协商一样,可以变更工作岗位(工种)和工作地点。 乙方应仔细履行岗位职责,遵守各项规章制度,听从管理,按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位依法制定的规章制度,赐予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条
3、甲方支配乙方执行以下第_种工时制度: (一)执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。每周休息日为_。 (二)经当地劳动行政部门批准,执行以_为周期的综合计算工时工作制度。 (三)经当地劳动行政部门批准,执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、人社部、中国地震局联合召开会议表彰全国地震系统抗震救灾英雄产假、带薪年休假等假期。 甲方因施工建设须要,商得乙方同意后,可支配乙方加班。日延长工时、休息日加班无法支配补休、法定节假日加班的,甲方按劳动法第四十四条规定支付加班工资。 四、劳动酬劳 第四条甲方采纳以下第_种形式向乙方支付工资:
4、 (一)月工资_元,试用期间工资_元。甲方每月_日前向乙方支付工资。 (二)日工资_元,试用期间工资_元。甲方向乙方支付工资的时间为每月_日。 (三)计件工资。计件单价约定为_。 甲方生产经营任务不足,乙方同意待岗的,甲方向乙方支付的生活费为_元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。 五、社会保险 第五条甲乙双方按国家规定参与社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续,并担当相应的社会保险义务。乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴。 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。 乙方因工负伤或患职业病的待遇按国家有关规定执行。 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇,按国家有关生育保险政
5、策规定执行。 六、劳动爱护和劳动条件 第六条甲方应当在乙方上岗前进行平安生产培训,乙方从事国家规定的特别工种,应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。 甲方依据生产岗位的须要,根据国家劳动平安卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护设施,发放必要的劳动爱护用品。其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004)。对乙方从事接触职业病危害作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。 甲方依法建立平安生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度,不违章作业,防止劳动过程中的事故,削减职业危害。 乙方有权拒绝甲
6、方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方平安健康的行为,有权提出指责并向有关部门检举控告。 七、解除和终止 第七条本劳动合同的解除或终止,依劳动合同法规定执行。 八、劳动争议处理 第八条甲乙双方发生劳动争议,可以协商解决,也可以依照劳动争议调解仲裁法的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。 九、其他 第九条甲乙双方约定的其他事项_。 第十条本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份。 本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。 甲方(公章) 乙方(签字或盖章) 法定代表人或托付代理人 (签字或盖章) 签订日期:年月日 公司人员劳务合同2 甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法
7、及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允、诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,特签订本协议。 一、工程概况 工程名称:工程地点:工程内容: 二、工程形式:甲方供应工程材料、工程工具、施工图纸。乙方负责平安生产、文明施工,甲方支配一间房屋给乙方住宿、休息。 三、承包范围:按甲方供应的施工图以及依据现场状况执行。 四、劳务费用:每天元。甲方支付全部劳务酬劳,所发生的一切费用由乙方自己负责。 五、合同日期:开竣工日期:年月日至年月日。如工程工期延长,则劳务协议顺延至工程结束。 六、质量标准:依据施工设计方案中的标准执行 七、工程付款方式:每月10日支付上月完成工程量的劳务费用。 八、
8、工程平安责任 乙方从开工进入工程场所后,必需遵守施工平安有关规定执行,不得违规作业,一切防卫工作和施工平安由乙方负责。 九、工程验收 工程完成后,双方共同组织验收,并形成验收记录,参与验收人员签字存档。如有不合格的部分限期整改,费用由乙方自行负责。 十、场所及环境爱护 1、乙方每日收工必需刚好清理场所卫生、工具等。 2、原材料堆放要整齐,不得影响生产场所。 十一、争议解决 本合同发生纠纷时,双方应刚好协调,协调不成时,可选择以下方式处理: 1、向上级仲裁委员会申请仲裁。 2、向人民法院起诉。 十二、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。 甲方(签章):乙方(签章): 负责人:负责
9、人: 公司人员劳务合同3 甲方:姓名:性别:身份证号: 电话:家庭住址: 乙方:姓名:性别:身份证号: 电话:家庭住址: 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。 第一条本协议期限为。本协议于年月日生效,至年月日终止。 其次条乙方担当的劳务内容,要求为: 第三条乙方供应劳务的方式为: 第四条甲方认为,依据乙方目前的健康状况能依据本协议其次条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务,乙方也情愿担当所约定劳务: 第五条乙方负有保守甲方商业隐私的义务。
10、乙方负有爱护义务的商业隐私。 第六条按实际工作量技工(每天九个小时)每人每天按九十元记酬劳,每月月底截止。下月10号左右发工资。 第七条发生下列情形之一,本协议终止: 1、本协议期满的; 2、双方就解除本协议协商一样的;三、乙方由于健康缘由不能履行本协议义务的,如有病或病故甲方不担当任何责任。 第八条甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一方即可。 第九条本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。 第十条附书面说明,如给甲方造成损失,应予赔偿。 第十一条乙方在工作期间,严格根据施工要求工作。合理损伤甲方相应担当责任。 第十二条乙方在协议期间无条件听从甲方的一切规章制
11、度,违规后果自负。 第十三条乙方除享受规定的酬劳外,不享受其它的福利待遇。 甲方签字:乙方签字: 年月日 公司人员劳务合同4 发包人:_承包人:_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。 第一条:工程概况 工作内容:_。 工程名称:_。 工程范围:_。 其次条:作业人员 第三条:合同工期 风险提示: 明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方假如没有根据约定的时间支付相应的劳务酬劳,劳务发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。 另外,在涉及工程工
12、期的诉讼中,由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务酬劳的时间约定也会有所变更,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的状况要求特地制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避开将来发生诉讼时无据可查。 开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。 第四条:合同价款 1、合同价款为:_元(人民币),大写:_元。 2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划""): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认: (1)本合同价款为固定价格,在约定的风
13、险范围内合同价款不再调整。 (2)以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 (3)定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准) 第五条:合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料: (1)发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 (2)承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算: (1)发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结
14、算手续。 (2)工程交工后_日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付: (1)合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。 第六条:平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 1、平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。 2、重大伤亡及其他平安事故处理: (1)发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记
15、录或拍照。 (2)根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 第七条:工程质量、验收与保修 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一
16、样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。 第八条:工期延误 1、对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包
17、人施工代表确认,工期相应顺延。 2、承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法,视为其承认此事实。 3、非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。 第九条:文明施工 1、发包人、承包人应严格执行_市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包
18、人根据标准予以补偿。 第十条:材料机具供应 风险提示:对于选购材料和工程设备的义务与责任 承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的,根据发包人违约的约定办理。 1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。 2、承包人应遵守和执行
19、发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。 第十一条:发包人的权利及义务 1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套,供应必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条:承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细
20、审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。 3、在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_%,听从发包人的统筹支配,统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。 第十三条:违约责任 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相
21、应的惩处方法,通过明确违约时须要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。 1、发包人违约责任: (1)由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。 (2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。 (3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同
22、约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任: (1)因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 (2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合
23、同。 (3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。 第十四条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向_人民法院起诉。 第十五条:合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。 第十六条:本合同正本一式_份,具有同等法律效力,双方各执_份,备案留存一份,副本_份。 发包人:_承包人:_ _年_月_日_年_月_日 公司人员劳务合同5 甲方:_ 法定代
24、表人或托付代理人:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 电话_ 乙方:姓名_性别_ 居民身份证号码_诞生日期_年_月_日 家庭住址_邮政编码_户口所在地_省(市)_区(县)_街道(乡镇)通讯地址 第一条本协议于_年_月_日生效,至_年_月_日终止。 其次条乙方担当的劳务内容、要求为: 第三条乙方供应劳务的方法为:。 第四条甲方向乙方支付劳务费1000元人民币(大写:壹仟元整) 第五条乙方依据本协议其次条、第三条约定的劳务内容、要求、方法为甲方供应劳务,乙方也情愿担当所约定劳务。 第六条乙方负有保守甲方商业隐私的义务。乙方负有爱护义务的商业隐私主要包括: 第七条甲方支付乙方劳务酬劳的标准、方法:_银行
25、转账或支付宝_。 第八条乙方依法缴纳个人所得税40元人民币(大写:肆拾元整),甲方依法代为扣缴。 第九条发生下列情形之一,本协议终止: 一、本协议期满的; 二、双方就解除本协议协商一样的; 三、乙方由于健康缘由不能履行本协议义务的。 四、由于不行抗力致使合同中止的。 第十条甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一方即可。 第十一条本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十二条依据本协议第十条、第十一条约定终止或解除本协议,双方互不支付违约金。 第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请北京市人民法院进行仲裁
26、。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 第十四条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生改变,应马上书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。 第十五条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章):_乙方:_ 代表人(签字):_身份证号码:_ _年_月_日_年_月_日 公司人员劳务合同【五篇】本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页