建设工程承包合同【最新6篇】.docx

上传人:麒*** 文档编号:80286132 上传时间:2023-03-22 格式:DOCX 页数:27 大小:31.80KB
返回 下载 相关 举报
建设工程承包合同【最新6篇】.docx_第1页
第1页 / 共27页
建设工程承包合同【最新6篇】.docx_第2页
第2页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程承包合同【最新6篇】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程承包合同【最新6篇】.docx(27页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建设工程承包合同【最新6篇】建筑承包合同 篇一 发包方(甲): 承包方(乙): 经甲乙双方协商。一致同意签订本合同(如下): 第一条:工程概况 1、工程名称 2、施工地点 第二条:承包内容及方式 1、承包工作内容及范围: 2、承包方式: 第三条:工期 1、开工日期月 2、完工日期月日 第四条:合同价款 承包工程总造价 元。 第五条:质量及技术标准 质量 技术标准必须符合现行协议。 第六条:变更 工程如有变更,按变更项目及变更工程量另行签订变更协议。 第七条:结算程序和工程款支付 1、工程施工过程中,甲方首先支付生活费。 2、工程验收合格后,支付70%。 3、工程整体交工后支付20%,扣10%为

2、保修金,保修期满后,扣除保修其间因乙方原因发生的维修费,剩余保修金一次性支付给乙方。 第八第:安全施工 施工期间不得发生任何安全事故,如失火、人员伤亡等。一经发生,乙方负全部责任,包括法律责任、经济责任、连带责任。 第九条:工程保修 自竣工验收合格之日计算,保修一年,本工程的保修期为 年 月日至月日。 第十条:权力和义务 1、甲方派驻项目管理人员负责质量监控,负责组织协调工作,甲方有权力要求乙方按期完工。 2、乙方必须按施工图纸说明施工,如有合理地建议应征得甲方管理人员同意。 3、在甲方支付工程款后,乙方要公正合理的支付工人工资,不得引发纠纷。 4、乙方应注重材料的合理利用。 第十一条:违约责

3、任 1、乙方在合同约定进场时间内,未进场开工的及中途无故撤走人员从而延误工程进展,甲方有权终终止合同,并有权拒付未领取的工程款,且有权索赔。 2、因乙方责任造成质量事故和工期延误,每延迟一天乙方支付违约罚款 元,乙方要承担一切由此而造成的损失,质量未达标准的罚 元。 3、出现重大事故的,处以重罚。 4、材料浪费严重处以重罚。5002000元。 5、材料摆放整齐,每日下班后材料要入库,且每日下班后要清理卫生。如有不服从管理者,罚款100500元。 第十二条:合同的生效和终止 经双方法定或委托代理人签字后,即刻生效。在完成工作内容,保修期满后终止。 本合同一式三份(甲乙双方各一份,项目负责人一份)

4、。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 20xx年 月 日 20xx年 月 日 建筑承包合同 篇二 工程名称: 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同,要求双方共同遵照执行。 一、承包范围: 该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等,主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作,线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。 二、工期: 20xx年 月 日至 20x

5、x年 月 日,总工期为 天。 三、质量标准: 工程质量:按国家现行的建筑安装工程施及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。 四、图纸: 甲方在劳务分包工作开始时,向乙方提供图纸一套。在施工过程中,如图纸不够用由乙方自行解决。 五、承包价格: 按上述承包内容,采取按实际建筑面积计算,每平方以 元计价付款,施工期间,乙方每完成一层主体工程,预借本层建筑面积 %的工资,其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。 六、劳务报酬支付: 每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的 付款,剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。 七、双方义务 甲方义务:

6、1、向乙方提供施工图纸及技术资料,负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。 2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。 3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备,临时设施。 4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。 5、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方的。工作,确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。 6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 7、负责楼层主要轴线的定位,楼层标高的传递引上工作。 乙方义务:组织相应的熟练工人投入工作,负责完成主体验收工作,自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。 1、接受

7、甲方的全面管理,听从现场管理人员的指挥,分项工程自检合格必须报 甲方进行验收。 2、严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工,确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划,投入足够的人力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格按照有关单位对施工现场的管理规定,做到文明施工。 3、工程所需材料机械设备应提前一周上报计划,否则造成的损失由乙方自负。 4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后,所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔

8、出钉子分类堆放到规定位置。 5、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。 7、负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。 8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。 八、安全施工与检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,听从甲方的指挥,做好必要安全防护措施,消除事故隐患。施工期间发生的一切安全故事由乙方负责。 2、乙方应

9、对其在施工现场工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。 九、禁止转包或再分包 乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人,否则乙方将依法承担责任。 十、其它 1、甲方 (1) 对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方,如因甲方通知不及时而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。 (2)乙方如在甲方规定的时间内,人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求,甲方有权更换队伍并解除劳务合同。正常施工中乙方带班人员如不服从甲方管理甲方有权要求乙方在7日内另外更换带班人员。 2、乙方 (1)乙方按双方约定的工期、质量、安全进行施工、除特殊情况外,工期每拖延一天罚款 元,并按甲方要求采取措施进行补

10、救,否则甲方有权采取必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时,造成的一切损失由乙方承担。 (2)乙方必须做到每天清理现场,料物堆放整齐,现场文明、整洁。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工,否则造成的一切损失由乙方承担。 (3)乙方在施工中要团结友爱,不得打架斗殴,损害公共形象,如出现类似事件视情节严重程度进行处理。爱护公共物资,如丢失、损坏按双倍赔偿。 (4)乙方因管理不善造成的质量返工浪费按价赔偿,质量造成的罚款由乙方自负,甲方在付款中扣除。 (5)从业人员应健康,不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。 十一、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。 本合同一式贰份,甲

11、、乙方各一份,双方签字生效,工程款支付完毕自行失效。 甲方: 乙方 20xx年 月 日 建设工程承包合同 篇三 甲方: 乙方: 甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。 一、乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工内容详见附件。 二、包干承包费用:人民币_元整(小写_元)。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。 三、支付方式: 1、乙方进场施工之日,甲方向乙方预付人民币_元整(小写¥_元); 2、乙方完成全部装修施工后,支付进度款人民_元整(小写¥_元); 3、全部装修施工完成后天内,甲方支付余款

12、人民币_整(小写¥_元)。 四、工期:双方确定该房屋装修施工工期为天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。 五、其他约定: 1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料; 2、甲方应按合同约定及时付款,否则按_元/天支付违约金; 3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担; 4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按_元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失; 5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照_元/天予以处罚。如因

13、甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任; 6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。 六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建设工程承包合同 篇四 发包人; 承包人: 合同签订日期; 水电单项工程承包合同 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 有效证件: 承包人住址: 联系方式: 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律,遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则

14、,经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,特订立本合同如下: 一、工程概况及承包工作内容 1、工程名称:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目 2、工程概况:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区,包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所,工程总建筑面积约15000.00平方米。 3、结构类型:混凝土框架结构 4、建设地点:昭通市昭阳区 5、建筑面积(水电安装):以土建竣工实际面积为准 6、总建筑面积:以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工

15、协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期:年月日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 (二)承包范围: 1、给排水安装:给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。 2、电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、

16、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3、弱电安装:电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。 4、以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5、水电测试、试通水、试通电等。 6、工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。 (三)乙方承包工程相应的单价(包工包料):合计元/总价万元,结算面积以建筑施工图面积结算。 1、该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。 2、所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。 3、辅材指:氧

17、气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。 4、需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。

18、 5、对于设计变更,人工费增加1000元以内的甲方不再对乙方补价;超过1000元,超出部分按实补价。 五、工程要求: (一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。 1、必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2、乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。 3、乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4、对检出的不合格品(项),乙方

19、必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。 5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。 6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外,还应赔偿相应的材料费。 7、甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛,比技术比管理比进度比质量比安全文明施工,对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。 8、保修期为二年。 (二)工期要求 1、乙方必须按甲方

20、制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。 2、工期延误 (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。 (三)成本控制要求 1、乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。 2、各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的

21、工程损失全部由乙方承担。 3、乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。 4、乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。 5、乙方必须遵守甲方材料的管理制度。 (四)安全施工要求 1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3、乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。 4、乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。 5、乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、

22、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。 六、结算公式 基价结算方式:原则上根据乙方的施工进度,工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。 1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后,向乙方工程款的70%。 2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的93%。 3、3%的维修质保金,两年后一次性支付。 4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。 七、违约责任处理 (一)凡出现以下情况均视为违约: 1、乙方工程施工质量未达到本协议所列

23、述的各项工程要求; 2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包; 3、其他造成工程各种损失的过失行为; 4、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。 5、不服从甲方的管理。 (二)违约处罚 1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。 2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。 3、乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款10005000元。 4、乙方对材料管理不到位,甲方对

24、乙方一次罚款10005000元。 5、不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx5000元的。 (三)其他奖惩约定 发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。 九、附则: (一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找劳务队伍。 (二)本协议一

25、式_份,甲方执份、乙方执份,双方所执协议具有同等法律效力。 (三)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。 发包单位(章): 发包单位(章): 发包人(签章) 发包人(签章) 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 地址:地址: 电话:电话: 建设工程承包合同 篇五 甲方(建设单位):_ 乙方(施工单位):_ 遵照建设工程施工招标投标监督管理规定要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。 一、工程项目的综合说明 1、名称:_ 2、地址:_ 3、规模:_ 4、结构及层数:_ 5、发包方式:_ 6、发包范围:_ 7、xx

26、年xx月xx天。 8、质量要求。 二、工程造价 1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:_ 人民币:_元(大写:_) 人民币:_元(大写:_) 2、价格计算依据:_ (1)标定的定额为:_ (2)标定的取费标准:_ (3)政策性调价文件截止日期:_ 三、材料采购供应 1、材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_ 2、对材料质量的要求:_ 四、工程款支付方式 1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。 2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。 3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。 4、施工期允许调整的内容和依据:

27、_ 五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取 1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。 2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。 3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。 六、工程保修。本工程保修按建设工程质量管理规定执行。 七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。 八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列

28、方法之一进行解决:_ 1、由仲裁委员会仲裁; 2、向人民法院起诉。 以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。 甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_ 代表人(签字):_ 代表人(签字):_ 电话:_ 电话:_ 签约日期:_ 签约地点:_ 建设工程承包合同 篇六 发包人: (以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新XX标准厂房二期工程建设达成以下协议: 一、工程概况 1、工程名称 :淅化市新XX标准厂房二期工程。 2、建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。 3、工程造价:

29、两层综合楼按照1100元平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。 4、其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求给予施工安装。 5、工程地点:淅化市新XX。 6、工期: 1_日历天。开工日期:以开工通知书为准。 7、质量标准:合格。 8、协议签订地点:甲方办公室。 二、承包内容 1、承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。 2、承包方式:包工包料。 三、甲方责任与义务 1、甲方组建

30、与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。 2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。 3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。 4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定

31、履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。 5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。 6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。 7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后2_日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。 8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。 四、乙方责任与义务 1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需

32、的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。 2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。 3、乙方应按时向甲

33、方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。 4、乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。 5、乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠

34、工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。 6、乙方应严格执行9001质量体系标准、4001A环境体系标准及1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。 7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。 8、

35、乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。 9、乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。 10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。 1 1、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。 1 2、乙方须对进入现

36、场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。 1 3、乙方派驻工地现场代表为李同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。 五、工期约定 1、协议工期: 1_日历天。 2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。 六、质量与安全 1、质量检查与验收: (1)乙方应严格按照工程

37、承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。 (2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。 2、安全施工: (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。 (2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程

38、施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。 (3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。 (4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。 七、工程款支付方式 合同签订后,甲方_月份支付乙方工程款100万元,_月份支付乙方工程款100万元,_月份支付乙方工程款100万元,_月份支付乙工程款60万元,余款于201_年内分4次付清。 八、争议处理 甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。 九、其他情况 1、本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日27

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁