《建设工程施工合同电子版范本（7篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同电子版范本（7篇）.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工合同电子版范本（7篇） 建设工程施工合同电子版范本（7篇） 推荐度： 2023建设工程施工合同（范本7篇） 推荐度： 2022租房协议合法范本 推荐度： 2022租房合同书常用范本 推荐度： 护士个人述职报告范本2022年 推荐度： 想写建设工程施工合同电子版范本（7篇）却不知道该请教谁？为您认真收集了关于建设工程施工合同电子版范本（7篇）免费模板，欢迎大家写作借鉴，一起品鉴一下，当然您还可以搜索到更多与建设工程施工合同电子版范本（7篇）相关的范例。篇一：建设工程施工合同电子版（篇1） 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律
2、、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20_平米、635户智能家居设备及安装 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料 三、合同工期 开工日期：年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准：国家验收规范合格标准 五、合同价款 金额(大写)：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币) ￥：20_.00(每平方米总价29元)元 六、组成
3、合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。 十、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所： 住所： 法定代表人： 法定
4、代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码：篇二：建设工程施工合同电子版（篇2） 建设(发包)单位：(简称甲方) 施工(承包)单位：(简称乙方) 甲方为单位，根据中华人民共和国合同法之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。 一、概况 工程名称： 工程地点： 二、范围：0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝) 三、工期 南角年日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延： 1、可抗力。 2、甲方变更计
5、划、施工图纸而影响施工的。 四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。 1、土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。 五、工程量：3400m3。 六、质量要求 1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。 2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。 3、
6、对在施工中因乙方原因造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。 4、乙方必须在20_年10月27日退完土，否则每天罚款伍仟元整。 七、甲方责任 1、甲方按合同约定支付工程款。 八、乙方责任 1、服从甲方的监督、指挥和管理。 2、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。 3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金元，乙方在施工过程中如发生不安全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额承担。工程完成后，如乙方未发生不安全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险
7、保证金元。 九、其它条款： 1、违约金：由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元。 2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。 3、未尽事宜，甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。 4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。 5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日篇三：建设工程施工合同电子版（篇3） 承包单位(
8、甲方)： 法定代表人(负责人)： 分包单位(乙方): 法定代表人(负责人)： 按照_中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、建设工程概况 1、总体工程名称： 2、分包工程名称： 3、工程地点： 4、分包工程范围： 5、承包形式： 6、工程期限： 计划开工日期：_年_月_日，计划竣工日期：_年_月_日，合同总工期为_日。 7、质量标准： (1)?工程质量：按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行的建筑安装工程及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定等级。
9、(2)标准规范：除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： _ _ 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、双方的责任、权利与义务 1、甲方的责任、权利与义务 (1)负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作; (2)对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查; (3)督促乙方确保主合同责任的全面履行; (4)制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙 方按有关规定执行; (5)制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施; (6)向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底; (7)负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和
10、施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认; (8)负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作; (9)按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议; (10)根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。 (11)甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的。 (12)承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理
11、_。发包人已经办理的_视为承包人办理的_。 2、乙方的责任、权利与义务 (1)乙方应全面了解总(分)合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外); (2)对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的熟练工人投入工作;严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定;自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款; (3)未经甲方允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系; (4)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求，
12、按时提交每月的施工计划，有阶段期要求的提交阶段期计划以及相关的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。 (5)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗情况; (6)按时提交有关报表、完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收; (7)乙方须保证甲方交付后的工地条件良好，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施，同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品保护工作; (8)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类_，其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为：按相关规定办理。 (9)乙方要及时派驻合格的工地代表，
13、施工期间如要更换代表，不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的。 (10)分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害_，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理_，支付_费用。 第四条、承包价款的确定、支付与结算 1、本工程价款按下列两种方式确定:(?) (1)本工程为招标工程，合同价款为_元(大写：_元;本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。 (2)本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同
14、价款(暂估价)为_元(大写：_元;本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但_结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。 2、价格调整的因素 (1)工程遇到下列情况乙方应在_日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后_天内不确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。 (2)_有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整; (3)招标工程甲方或建设单位同意工程量增减或设计变更。
15、第五条、工程质量与检查验收 1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准; 2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。 3、工程质量按建设单位方规定要求合格率100% 4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担。 5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。 6、由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工
16、序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。 第六条、材料、机械设备供应与管理 1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚; 2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。 3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。 4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。 5、乙方领用材料必须与
17、使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。 第七条、安全生产与文明施工 1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。 2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。 3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。 4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质，不得安排无资质人员从事非本专业工作。 第八条、工期延误 1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措
18、施尽力减少损失。不可抗力事件结束_小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。 2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误。 3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方，准备相应索赔资料向建设单位索赔，索赔费用分配双方另行协商。 4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时。 第九条、保密 1、在合同履行期间，乙
19、方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。 2、未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。 3、未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。 4、对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。 5、本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。 第十条、工程转包与再分包 乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部
20、分再分包给他人。 第十一条、合同的担保 1、_自愿为乙方履行本合同所有义务(包括违约金、罚款)向甲方提供不可撤销的连带责任担保。本合同被解除或提前终止或无效，_仍应依担保约定继续承担担保或返还财产、赔偿损失等责任。 2、保证人_在本合同项下的保证范围包括乙方因本合同及乙方承包的每一个工程项下的与履行施工合同有关的一切债务(包括但不限于：拖欠的税款;拖欠的人工工资;拖欠的材料设备款;拖欠的施工机械模板、钢管租赁费;工程质量不合格造成的经济损失、违约金及赔偿金;工期违约的违约金及赔偿金;工程质量、安全事故造成的经济损失、违约金及赔偿金;工伤赔偿金等)、甲方为乙方垫付的款项、违约责任及甲方为实现债权
21、与担保权利而发生的相关费用(包括但不限于诉讼费/_费、_、鉴定费、差旅费等)。 3、_保证期间自签订本合同起至乙方承包的工程全部竣工、保修金收清后满两年时止(质量安全终身责任)。 第十二条、合同解除 1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同： (1)没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的; (2)延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_%的; (3)发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的; (4)拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。 2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的，乙方有权解除
22、合同。 3、乙方应在甲方解除合同_日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。 第十三条、违约责任 第十四条、争议解决 1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，可以调解或者和解，调解不成或者和解不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。 2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。 3、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程： (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工; (2)调解
23、要求停止施工，且为双方接受; (3)_机构要求停止施工; (4)法院要求停止施工。 第十三条、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。 第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。 甲方(盖章)： 住所： 代表人： 联系方式： _年_月_日 乙方(盖章)： 住所： 代表人： 联系方式： _年_月_日篇四：建设工程施工合同电子版（篇4） 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 根据民法典及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富_道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书： 一、工程名称及地点 1、工程名称：富_道二期二段工程 2、工程地点
24、：富加镇 二、合同期限 自_年_月_日至_年_月_日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。 三、合同内容 工程项目及工程量：富_道二期二段工程 边坡三维网植草，工程量约 65000 2。 乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。 四、合同价款 1
25、、工程单位： 2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。(注：此价不含税) 2、乙方向甲方支付保证金2万元。 3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。 4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国
26、家相关规定中所 暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。 五、结算方式 1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。 2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。 质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。 3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。 4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米
27、，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。 5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。 6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。 7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。 六、双方的责任和义务 甲方的责任和义务 1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。 2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。 3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度
28、、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。 乙方的责任和义务 1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。 2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。 3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任
29、。 4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款50020元，乙方无条件服从。 5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。 6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。 7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。 8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。 8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。 七、其它约定 1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无
30、故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。 八、争议解决方式 1、本协议未尽事宜，双方另行协商。 2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发
31、生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。 九、合同的生效和终止 1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 2、本合同自签订之日起生效。 甲方(签字)： 乙方：(签字) 联系电话： 联系电话： 签约日期： 签约日期： 签约地点： 签约地点篇五：建设工程施工合同电子版（篇5） 建设单位：(以下简称甲方)_ 施工单位：(以下简称乙方)_ 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围： 4
32、、承包方式：包工包料。 5、承包造价：_元(大写：)。 二、工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为20_年_月_日至20_年_月_日，总工期_天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌
33、握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作; (四)乙
34、方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日篇六：建设工程施工合同电子版（篇6） 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、承包范围：混凝土路面工程施工(混凝土搅拌、运输、振动、找平、收光、置筋、切缝、养护等) 4、承包方式：包工(施工方自带所
35、有施工必备机械及工具，包质量、包工期、包安全及验收通过等) 5、质量标准：合格 6、合同价款：每平方_元。工程完工后工程款按实际_平方米计算。 7、工期：从_年_月_日开工，至_年_月_日完工。工期为天。如因不可抗力因素不能按时开工或完工，工期顺延。 8、水泥混凝土路面标准C30，厚20厘米，使用42.5水泥。 二、路面施工工艺 1、混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用C30混凝土浇筑。20米道路纵向中线留1cm分格缝，横向每5米分块留1cm分格缝。纵横向分格缝内按设计要求设置钢筋拉杆。用平板振动器或振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍; 2、养护：用薄膜或草席覆盖养护，不少于
36、7天; 3、切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距5m; 4、施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度的90%以上方可开放上人通车使用。 三、工程款拨付 工程款经竣工验收合格后支付总价款的97%,剩余3%保证金，待质量保修期满一年后支付，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方7天内不到，由此发生的费用由乙方承担。 四、施工技术及质量 1、执行工程施工质量验收规范及现行国家、省相关技术标准、规范; 2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据; 3、质量标准：一次性验收合格，竣工资料符合规范要求。 五、双方权利责任 甲方： 1、甲方向乙方进行技术
37、交底。负责场地三通一平，水电接入; 2、进行工程协调、管理; 3、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见; 4、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作; 5、按合同约定支付工程款; 乙方： 1、严格按相关施工质量规范组织施工，保证施工工期进度; 2、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备的照管工作; 3、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不
38、当造成事故的责任和因此发生的费用; 4、未经甲方同意不得转包工程。 5、负责所施工工程的验收通过; 六、安全文明施工 1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。 3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进
39、行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。 八、违约责任 甲方违约： 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。 乙方违约： 1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。 2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 九、合同生效与终止 1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效; 2、合同订立时间：_年_月_日; 3、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。 十、其他 1、如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。 2、本合同一式份，甲乙各方份，经双方代表签字与盖章后生效。 3、本合同未约定事宜，