电力工程施工合同14篇_1.docx

《电力工程施工合同14篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程施工合同14篇_1.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、电力工程施工合同14篇电力工程施工合同1 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程 二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之

2、间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点：铜川汽车博览园 四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延) 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。 其次条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人： 姜国锦 三、施工方项目负责人：李志英 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管

3、理人员对全部施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、依据国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的.验收标准。

4、3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱惜工作，爱惜期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱惜工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。 二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东

5、胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方依据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不

6、成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 乙方： 年月日： 电力工程施工合同2 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，辽宁省电力X供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准： 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准

7、。 其次条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力X供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三依据乙方申报的开竣工报告，确定开

8、竣工时间。 四负责向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一依据国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。 四对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的验收标准。 五供应施工的工程进度方案及相应进度统计表和工程事故报表，供应前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。 六遵守

9、地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方担当发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工缘由造成的赔偿除外。 七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱惜工作，爱惜期间发生损失的，乙方应自费修复。 八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱惜工作。 九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方

10、担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。 二质量评定部门：辽宁省电力XX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第七条验收和重新检验 一甲方依据乙方的申请，组织辽宁省电力X供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 二检查和返工。乙方应认真依据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲

11、方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同商定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应准时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和连续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。 第八条工程预付款 本工程开工前不预付工程款。 第九条工程款支付 一工程款支付方式：支票 二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。 第十条竣工决算 一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲

12、方验收的日期。 二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。 三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种状况下均不计算利息。 第十一条保修条款 一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量。 二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可托付他人修理，因乙方缘由造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。 第十二条争议 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。 第十三条平安施工 在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安

13、，因乙方缘由造成的工程质量、财产损失和人身损害，由乙方担当责任，甲方概不负责;由于乙方施工缘由造成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任;由于乙方缘由造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工缘由造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方担当责任并担负全部经济损失。 第十四条合同的生效和份数 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 第十五条附加条款 合同条款中未尽事宜，双方协商解决。 甲方：辽宁省XX供电公司 负责人： 经办人： 年月日 乙方: XXXX供电公司 法人代表：

14、经办人： 年月日 电力工程施工合同3 合同编号：124917 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_年_月_日至_年_月_日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 其次条：关于材料供应的商定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工

15、程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范G和建筑装饰装修工程质量验收规范G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_方设计施工方案。 第四条：关于平安生产各防火的现场治理的商定

16、1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的商定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_米 4、乙方承包内容： 1、水电开槽、布线、穿线、埋槽； 2、电施工穿墙、打孔、切割；

17、 4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装；6后期灯具的安装； 7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同商定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它商定 1、

18、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方签字：_ _年_月_日乙方签字 电力工程施工合同4 发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方） 甲方

19、变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条 工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点： 科技学院教授新村 工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全部分接箱有甲方供应。其余材料选购有乙方购买。 承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢

20、安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 其次条 工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）； 2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整) 4、 双方盖章后合同开头生效。 第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。（

21、详细内容见合同附件） 2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方接受包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。 第五条 甲方职责 1、 在乙方供应的图纸上审核确定并签字。 2、 保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及关心; 5、 向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条 乙方职

22、责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电； 3、 关心甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。 第七条 技术规范 按甲方供应的.图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。 2、 甲方若不能如期付款，则乙方依据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺

23、延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关； 第九条 解约 1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方； 第十条 合同编号： 2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方患病之损失。 保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费

24、用；乙方供应终身有偿修理。 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 托付代理人（签章）：托付代理人（签章）： 单位地址： 单位地址： 账 号： 账 号： 合同签订时间： 合同签订时间： 费用计算表 建设单位： 其他项目费用 措施项目费用 电力工程施工合同5 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规规定，甲乙双方本着公正互利、协商全都的原则，经

25、共同商讨，达成以下协议： 工程(项目)名称： 一、主要内容： 质量要求：按电力部门和国家有关规定标准执行。 二、工程造价： 三、承包方式：包工包料，费用包干,甲方自签订合同之日全部付清。 四、技术资料，图纸供应方法：甲方在开工之日前应向乙方供应相关图纸和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方依据甲方供应的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。 五、开、竣工日期：本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工作造成停工，工期顺延。 六、违约责任：甲方未能依据承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的

26、实际损失;工程中途因甲方缘由停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补、削减损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。 七、甲方如对安装标准有特殊要求，必需在开工前向乙方供应有关资料。如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方缘由造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方商定。 八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工，费用由乙方担当，因乙方缘由造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金。 九、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友

27、好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民裁决。 十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，如需分送有关单位，份数另定。 十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。 十二、在施工过程中消逝的一切平安问题，由乙方自行担当。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 20xx年xx月xx日： 电力工程施工合同6 甲方（发包方）： 托付代理人： 乙方（承包方）： 托付代理人： 依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和恳切守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点：

28、 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必需达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必需符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应依据工程设计要求和国家规定的有关技术标准选购材料；所购的材料乙方必需供应合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、预备工期：_个日历天。 2、安装工期：_个日

29、历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开头时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必需在规定时间到达施工现场，开头施工。因天气不行抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：_元整。大写_。 2、本工程全部款项接受银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方供应完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格

30、的部分，乙方应实行修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可实行折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。 十一、工程质保期 1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费修理及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。 2、合同质保期满后的修理，由甲方购置材料，乙方负责修理、更换，发生费用由双方协商解决。 十二、双方责任 1、甲方 （1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。 （2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。 （3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电

31、合同、用电储蓄）四项手续办理。 2、乙方 （1）合同签订后3日内乙方应依据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。 （2）负责施工场地的临时生活设施支配，材料进入工地后负责卸车和保管。 （3）在施工中乙方应经常进行平安施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。 （4）准时向甲方供应开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。 （5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。 （6）依据有关规定供应竣工验收资料，办理竣工验收报告，并担当验收所发生的一切费用。 （7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。 （8）关心甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同

32、、用电储蓄）四项手续。 十三、违约责任 1、因乙方的缘由，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。 2、其他违约本合同有商定的依照商定，无商定的按合同法执行，违约方担当对方的经济损失。 十四、合同争议的解决方式 凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争吵，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方担当。 十五、附则 1、本合同双方签字盖章后生效。 2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。 3、本合同履行地点：_。 甲方：（公章）

33、 托付代理人： _年_月_日 乙方：（公章） 托付代理人： _年_月_日 电力工程施工合同7 编号：（工 字）第 号 （招标人）：_ 鉴于_ （以下简称投标人）参加_ 项目投标，应投标人申请，依据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件商定的义务以保证的方式向贵方供应如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方在投标人发生以下情形时担当保证责任： 1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即_年_月_日后至_年_月_日内未经贵方许可撤回投标文件； 2.投标人中标后因自身缘由未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同； 3.投标人中标后不能依据招标文件的规定供应履约保证； 4.招标文件规定的投标人

34、应支付投标保证金的其他情形。 我方保证的金额为人民币_元（大写：_）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后_日，即至_年_月_日止。 投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。 三、担当保证责任的形式 我方依据贵方的要求以下列方式之一担当保证责任： （1 ）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币_元。 （2 ）假如贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条商定的保证金额，即不超过人民币_元。 四、代偿的支配 贵方要求我方担当保证责任的，应向我方发

35、出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失状况的证明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_工作日内进行核定后依据本保函的承诺担当保证责任。 五、保证责任的.解除 1.保证期间届满贵方未向我方书面主见保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 2.我方依据本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。 3.依据法律法规的规定或消逝应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应按上述商定，自我方保证责任解除之日起_个

36、工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不担当保证责任。 2.依照法律规定或贵方与投标人的另行商定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3.因不行抗力造成投标人不能履行义务的，我方不担当保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本条所称交付是指：_ 保证人：_ 法定代表人（或授权代理人）：_ _年_ 月_ 日 电力工程施工合同8 甲方：_ 乙方：_

37、工程有限公司 一、工程名称：_项目 二、工程地点：_ 三、工程内容：_线路施工及配电箱安装 四、工程造价：_伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元) 五、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必需严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必需供应便利，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在

38、施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。 六、双方全都同意于工程托付合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。 七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方担当。 八、付款方式：_在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。 九、争议的处理：_ 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

39、_ (1)提交仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 托付代表：_托付代表：_ 签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日 电力工程施工合同9 工程项目名称： 委 托 方： 服 务 方： 工程建设项目管理合同建设单位： 项目管理单位： 依据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体状况，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方对其次条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下全都协议。 第一条 词语定义1.1业主：在协议书中商定，具有项目发包主体资格和支付

40、工程价款力气的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位：在协议中商定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位托付的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的托付代理人。 1.4设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位：指受发包人的合法托付，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位：在协议书中商定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价询问单位：指业主托付的负责本工程造价询问并取得相应工程造价询问资质等级