《劳务施工合同范本_3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务施工合同范本_3.docx(66页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、劳务施工合同范本劳务施工合同范本1 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着公正、自愿、公正、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成全都并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。 一、工程项目: 二、工程地点: 1、承包方式及范围: 2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下全部电线、电缆、照明用具,配电箱,全部工人的人身意外损害保险,特殊工种上岗证的费制。 3、
2、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。 4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖XX装、楼梯扶手。室内外回填土方等。 5、甲方应负责供应水电到位,道路通畅、硬化及施工场区XX全围护和住房,排解外部干扰。 三、合同期惩处条款: 1、年月_年_月_日完工。 2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方赐予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的惩处,南于气候和不行
3、抗力缘由造成工期延误,工期相应顺延。属于甲方缘由造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不准时,水电XX装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等全部租赁费由甲方担当)。 四、XX伞生产,文明施工。 (一)XX全生产 1、乙方在施工过程中,必需健全自己内部的XX全保证体系、严格依据施工现场XX全检查评分G59-9 9、建筑工程XX全生产管理条例等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方XX全生产部门组织的XX全检查中,施工现场XX全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准。 2、甲方对乙方担当的劳务项目做XX全生产总交底,提出明确要求并监督执行
4、,乙方应严格供应的XX全生产设施、XX全帽、XX全带等劳动爱惜用品由乙方妥当爱惜与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。 3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次赐予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严峻的移送当地司法部门处理。 五、付款方式 1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。 2、工作范围以外用工单位:按工元工日;普工元工日。 3、面积计算方式: (1)基础筏板按其建筑面积的计算。 (2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。 (3)有柱子的阳台按全面积计算。 (4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整
5、。 (5)不增减建筑面积的工程变更,劳动酬劳不予增减。 (6)每层楼的彩光井按全面积计算。 4、结算方式: 生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至元,粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后_日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金_年后十个工作日付清。 六、甲方的权利和义务。 1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产方案,资金闭幕,劳动力方案等,以确保生产的均衡性和连续性。 2、向乙方供应四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、XX全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。 3、甲方依据施工
6、需要,准时向乙方供应工程施工中需要的各种材料,供应的材料必需保证质量。 4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实状况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批判教育,惩处,情节严峻的清退出场。 5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、XX全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的.指标利任务。 七、乙方的权利和义务 1、进场人员必需是年满18周岁以上,身体健康、遵纪 守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、XX全合格证、身份证复印件准时报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。 2、乙方必需是有资质的,
7、成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。 3、乙方必需严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必需听从甲方的领导。 4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。 5、乙方负责适时供应材料方案,按月上报工程费完成状况报表。 八、其它 1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。 2、签订合问时,甲、乙方必需具备以下条件: (1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。 (2)进场人员花名册: 3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应准时通
8、知甲方。 九、违约责任: 甲乙双方按合同商定履行自身的权利和义务,任何一方违约须担当对方因此而造成的全部损失。 十、争议和纠纷处理程序 本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。 1、甲乙双方组织协商解决; 2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决。 十 一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。 十 二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。 甲方
9、(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 劳务施工合同范本2 发包方(全称): _(以下简称甲方) 承包方(全称):_(以下简称乙方) 为落实岗位责任,保证工程质量、工期与平安生产,双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规,遵循公正、自愿、公正的原则,现就“_”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。 一、 工程概况: 1、 工程名称:_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程) 2、 工程地点:_ 3、 设计单位:_ 4、 监理单位:_ 二、 工程承包范围: 1、
10、 甲方供应的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。 2、与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方依据实际状况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件协作,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。 三、 合同工期: 1、乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进行施工,不单独支配工期。合同签订后_天之内乙方应供应如何保障平安、施工质量的方案及依据土建工期编制施工方案,合理支配劳力、机械、材料进场施工。 2、 安装过程中,如发生
11、下列状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔: a、 因甲方缘由,需设计修改的确影响施工进度。 b、 因不行抗力造成的工期延误。 c、 1周内连续停水停电累计超过_小时且的确影响施工。 3、乙方在与其它承包施工单位施工协作过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款。如因乙方缘由延误交房的,乙方还应担当延误交房的责任。 四、 工程承包方式及计价方式: 1、 水电项目按以下计价条款进行计价: a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b) 安装定额套用_; c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程
12、中除管道附属构筑外分项项目套用_ ; d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补_%,然后由乙方负责选购、安装、保管; e) 关心材料费按合同签订月综合信息价进行计取; f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整; g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含关心材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;
13、 i) 按以上计价条款进行计价后下浮_ %(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价; 2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工,该部分按以下要求进行计价: a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b)、 土建定额套用_; c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(_ (_); d)、材料因土建部分均为甲方供应,考虑到甲方管理上的便利,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方供应,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用; e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整; f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整
14、; g)、本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价; 3、 以上计价模式均为定额计价模式,不接受清单计价模式;工程款审批时乙方均应供应接受“_”版软件套价的电子版预算及“_”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式; 4、 按以上结算条款进行结算,除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当; 5、 临时用水、
15、用电乙方有义务关心甲方进行该部分内容安装、维护,材料由甲方供应或签认乙方供应的材料,乙方不计取任何费用; 6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进行分摊,从工程款中扣除; 五、 付款方式: 1、 单体不低于_栋以上的主体结构封顶后开头对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。 2、乙方依据工程进度于每月_日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在_个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的_%支付该月工程进度款。 3、工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的_%。自办理交付使用之日起_个月内办
16、理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的_%。余款_%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_年后完成全部保修工作_天内付清余款。 4、 工程款的_以现金支付,但乙方应供应工资册,余下的_以公司户头转账至材料商的方式支付。 六、 工程质量标准及验收: 1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议,由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方担当。 七、 材料、设备管理要求: 1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入
17、验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。 2、本合同签订后_个月之内,乙方应供应工程所需材料清单。乙方承诺供应材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过_%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方担当。 3、无需定制的材料乙方应依据施工进度提前_个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应依据施工进度提前_个月进行审批。 4、乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方全部,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检
18、查,发觉了偷窃行为按偷窃物品的价值处以_倍以上的罚款。 八、 保修和售后服务 1、 本工程自验收合格之日起乙方供应_个月免费保修服务。 2、渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下,乙方承诺在甲方通知后_小时内赶到现场并于_小时内完成修理。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立刻到达事故现场抢修。其他状况下,乙方须在甲方通知后_小时内赶到现场,并于赶到现场之日起_日内完成通知所涉及之保修、修理项目。 3、 每个修理项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该修理项目本次修理完毕。 4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙
19、方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。 九、 甲、乙双方责任 1、 甲方的责任 (1)供应引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供应二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。 (2) 参与工程质量、施工进度、施工平安的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。 (3) 按合同商定支付工程款。 (4) 协议签订后,甲方供应完整的水电施工图纸_套。 2、 乙方责任: (1) 在施工期间,乙方至少需支配1位现场技术管理人员(联系人:),甲方发觉施工现场管理员不在岗,每次罚款_元。 (2)乙方遵守工程建设平
20、安生产、文明施工有关管理规定,严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第三方损失及有关费用)均由乙方担当。甲方可依据平安事故具体状况赐予罚款。 (3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱惜工作,并担当损害修复的费用。 (4)水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前_小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严峻程度赐予每次_元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。 (5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的爱惜工作,爱惜期间发生损坏,乙方自费予以修复
21、。 (6)乙方需自行供应劳保用具给一线施工人员,敬重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动酬劳,否则乙方要担当相应的经济责任。乙方必需准时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外损害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并担当费用。 (7)相应的内业资料由乙方负责完成,并供应完整的备案用竣工图_套,供应结算用竣工图_套和结算资料_份,有关格式要求按_档案室标准执行。 (8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方缘由
22、需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割任凭凿打破坏墙面。 十、 违约责任 1、 合同签订后_日内,乙方应交纳合同履约保证金_万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的状况下无息退还。 2、 当发生下列状况时视作甲方违约,由甲方担当违约责任,赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失: (1) 甲方不按时支付工程进度款。 (2) 甲方无正值理由不支付工程竣工结算价款。 (3) 甲方不履行合同义务或不按合同商定履行义务的其他状况。 3、 当发生下列状况时视作乙方违约: (1) 因乙方缘由不能依据商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 (2)
23、 因乙方缘由工程质量达不到商定的质量标准。 (3) 乙方不履行合同义务或不按合同商定履行义务的其他状况。 4、甲方未按合同条款商定的时间内支付预付款、工程款的,应依据逾期支付款项的逾期日内的日万分之_向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方,或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的,乙方应依据_元/天的标准向甲方支付违约金 5、 对乙方在工程施工过程中存在平安、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权实行 罚款、责令整改等措施。 十一、 争议解决 甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。 十二、 合同解除 1、 甲
24、方、乙方协商全都,可以解除合同。 2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件协作,并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金: 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故; 消逝质量、平安问题,又拒绝听从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意,无故拖延工期的; 十三、 合同生效与终止 1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本 合同即告终止。 2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循恳切信用原则,履行通知、关心、保密等义 务。 十四、 合同份数 1、 本合同一式肆份,
25、甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。 十五、 合同生效 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 劳务施工合同范本3 发包方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 因甲方承包_工程建设项目,为加快公租房建设及确保该工程进度,依照合同法、建筑法及相关法律规定,在双方自愿公正协商的.基础上,甲方同意将_施工以包工形式承包给乙方,为明确责、权、利特定如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:_ 2、工程地点:_ 3、工程规模:_ 二、承包范围 1、正负零以上:泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制。 2、泥工包括自带斗车、自用工具,钢筋
26、工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温,内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平,钢筋对焊。 三、工程质量 1、合格。 2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下 严格把关工程质量、生产平安、工程进度,严格依据规范要求施工,消逝问题由乙方担当。 四、工期 以承建方时间为准。 五、结算方式 泥工;钢筋工以建筑面积计算元每平方米。 六、工程款支付方式 以月为单位,在每月底支付实际工程进度款70%,主体完工付到90%,工程全部完工付清余款。 七、违约责任 1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必需无条件退场并向甲方赔偿一切损失。 2、由于甲方无
27、法按工程量支付进度款造成停工,不行抗力除外,甲方应赔偿乙方一切损失。 八、如有特殊状况,双方友好协商解决 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。 甲方(签章)_乙方(签章)_ _年_月_日_年_月_日 劳务施工合同范本4 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程具体状况,为明确双方责任,确保工程质量,工程进度及平安,经双方协商全都,签订本合同,以此共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 其次条:承包方式、价格及范围 1、承包方式:包工不包料,不包辅材,包质量、平
28、安、进度。 2、承包单价:110隐框玻璃幕墙 /,面积约 ;点式玻璃采光顶 元/,面积约 。 3、范 围:贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容 第三条:工程结算方式 1、 110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工,结清尾款; 结算总价依据实际完成工程量据实结算。 2、如甲方工程款不按时支付,乙方有权停工。 3、如甲方工程款不按时支付,因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方担当。 第四条:工期 1、在施工条件具备的状况下,工人进场施工开头计算工期, 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,历时 天。
29、2、在施工中如遇特殊状况,经现场监理工程签证后,工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。 第五条:工程质量 1、工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。乙方必需严格依据施工图纸和要求,细心组织施工,保证工程质量,并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。 2、乙方在施工中保质、保量进行施工,经甲方验收后如质量达不到标准,甲方有权限期整改。 3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方担当。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。 4、乙方参与现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件,所分担的工作通知甲方
30、,持证上岗。 5、乙方应听从项目管理人员、监理公司的管理。 第六条:现场管理及平安生产 1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理制度,严格依据平安要求进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退平安隐患,由于乙方平安措施不力,造成事故达到责任和因此而发生的费用由乙方自行担当。 2、甲方对乙方担当的工程要做平安交底,提出明确的要求,并进行监督检查,乙方必需认真贯彻执行有关平安施工的规章制度,严格遵守操作规程,对甲方供应的平安生产设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上诉规定而发生伤亡事故,其损失由乙方自负,乙方负责现场施工的各项平安管理工作,做好平安防
31、范,并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理,平安生产的教育。 3、乙方进场后,甲方需为乙方供应住宿。乙方的日常生活,炊具自行解决,生活费由乙方担当,须保证现场清洁卫生。 4、乙方必需在甲方的监督下,准时足额支付施工人员工资,由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。 5、在施工过程中,如不按平安管理违反操作规程造成的人生平安伤亡事故由乙方负责,并担当由此造成的经济损失和有关部门的罚款,因乙方缘由发生火灾等事故,由乙方负责,并赔偿甲方损失。 6、甲方须为全部进场施工人员购买意外损害保险。 7、乙方必需遵守甲方项目部的规定,甲方有权依据项目部管理规定对违反规定的人员进行惩处。 第七条
32、:材料及设施供应 1、本工程所需的材料,由甲方供应,乙方应在3天内书面提出用料单,交付甲方项目部。如不按期供应所用材料或因甲方缘由现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时),则甲方担当乙方的停工损失,按现场施工人员50元/人进行补偿。 2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料,妥当保管,合理利用,必需接受甲方现场监管,不得铺张。乙方进场的物资未经甲方允许,不得运出场外。 3、乙方组织工人文明施工,重要工种必需持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。合理使用甲方供应或租赁的机具,假如人为损坏、丢失则照价赔偿。 第八条:双方责任及义务 1、甲方权利及义务 (1)甲方有权对乙方违反合同条款内容实施
33、惩处、经济赔偿及辞退的权利。依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。 (2)甲方供应乙方具备本合同作业的施工现场。免费供应施工住房、用水、用电,使用机具及材料;准时供应所需建筑材料并准时到位; (3)甲方供应给乙方技术服务,给乙方制造施工条件,现场管理人员、监理公司对工程进度、平安施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的.处理,设计变更签证; (4)甲方负责各部门联系,协调各班组间协作,使工程达到平安高效。 (5)依据本合同向乙方支付工程款。 2、乙方权利及义务 (1)乙方有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保按时保质保量完成甲方交给的任务。
34、 (2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电; (3)严格依据施工图及说明施工,确保工程质量,按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。 (4)乙方不得在甲方未违约的状况下擅自离场,否则,甲方有权扣发乙方工资,并可向乙方追加因此而造成的损失。 第九条:违约责任 1、由于乙方缘由,不能按合同商定的期限交工的,每逾交付一天,则向甲方偿付违约金 元(按天计算)。 2、由于甲方缘由,不能按合同商定的期限支付工程款的,每逾支付一天,则向乙方偿付违约金 元(按天计算)。 3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得任凭变更或解除,若任何一方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。 第十条:争议的解决方式 合同执
35、行过程中,如发生争议,双方协商解决,协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。 其他合同为说明事项,一律按中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。 第十一条:本合同一式两份,双方各执一份,双方以盖章签字后生效。未尽事宜,双方另行协商。 第十二条:本合同工完帐清时,自动失效。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 劳务施工合同范本5 合同编号:_ 甲方:_ 乙方:_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在
36、公正合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力: 1本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2本项目工程质量检查、验收标准; 3本项目施工平安标准; 4本项目施工组织设计; 5本项目施工进度方案(含节点方案); 7业主、监理和甲方的文件; 8甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 其次条承包单价 详见(附件),不调价。 第三条有关商定 1乙方对甲方负责,承认并严格依据甲方与业主签订的有关质量、平安、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度方案(含节点方案)内完成施工。2计量支付
37、 21乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 22乙方应按甲方的施工方案组织施工。若因乙方缘由导致施工方案未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=_标的额延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的_%。同时,甲方有权终止本合同。 23本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付力气。 3工程材料供应 31所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。 32因道路堵塞、自然灾难等不行抗拒外力造成材料不能准时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。 4测量、试验、检验等技术工作 41甲方依据需要随时进行以书
38、面为主要形式的技术交底、测量。 42甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下协作甲方试验室检验。 5乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方担当由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_%的违约金。 6隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 7甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。 8依据劳动法,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动酬劳。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。 9甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责
39、任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额担当。 10乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。 11乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方托付代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。 12甲方有权就乙方的履约力气做出评估,假如乙方无力气履约(特别是质量、工期、平安),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_%向乙方索赔损失。 13本合同签订后,乙方人员、设备必需按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应惩处(惩处标准由甲方依据乙方违约程度确定,惩处限额为乙方任务量总价的
40、_%)。 14乙方对本工程平安负责,配备必要的平安防护设施,并依据国家有关平安生产法律、行政法规、操作规程办事,听从甲方平安监督和管理,不管何种缘由,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方担当全部责任,甲方不担当任何责任。 15乙方必需做到现场文明施工和环境爱惜,包括把握扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。 第四条争议解决 若履行合同时发生争议,双方商定以下列方式进行解决: 1和解。双方在自愿要友好的基础上,相互沟通、相互谅解,通过协商解决; 2调解。在第三方的主持下,通过第三方的劝告、引导、调停的方法解决争议,达成协议; 3仲裁。协商、调解不成的,由_市仲裁委员
41、会仲裁。 第五条附则 1本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。 3本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。 甲方:_ 乙方:_ 代表人:_ 代表人:_ 电话:_ 手机:_ 合同订立时间:_年_月_日 附件1:工程量清单(略) 劳务施工合同范本6 甲方: 乙方: 据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律法规,遵循公正自愿、公正和恳切信用的原则,双方就甲方 楼 施工劳务作业分包事项,协商全都,订立本合同。 一、 工程概况 1. 工程名称: 2. 工