建筑工程居间合同集锦14篇.docx

《建筑工程居间合同集锦14篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程居间合同集锦14篇.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建筑工程居间合同集锦14篇建筑工程居间合同 篇1 订立合同双方： 甲方： _保险代理人股份有限公司 乙方： _先生/女士 甲方详细地址：_ 乙方详细地址：_ 兹因乙方同意为甲方报告订立保险契约之机会，双方依恳切信用原则订立居间合约如下： 第一条 合意事项 双方依本合约之商定成立居间关系，不适用其它劳务关系相关商定或规定，乙方同意为甲方查找及指示可与其签订保险契约之相对人，而供应签约之机会。 其次条 居间酬劳 保险契约因乙方之居间而成立生效，并逾期契约撤销期限确定生效后，乙方始得按甲方之相关酬劳标准支领酬劳。 第三条 合约期间 本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效，乙方无异议同意以甲方核定

2、之生效日为准。本合约以个_月为一期，每期届满后一个月内如乙方无异议则视同续约。 第四条 权利义务 双方同意遵守本合约之规定，乙方倘有违反本合约及其它相关方法之商定，_或为本合约商定范围外之行为，致损及甲方或第三人权益时，应负损害赔偿责任。 第五条 合同争议的解决方式 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交惠州仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第六条 其它商定 本合约之条款及甲方所订其它相关方法均为本居间合约之构成部份。 本合约未尽事宜，悉依中华民国相关法令规章办理。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_

3、电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 建筑工程居间合同 篇2 甲方(托付人)：_ 法定代表人：_ 地址：_ 乙方(居间人)：_ 身份证号码：_ 地址：_ 甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下合同： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。 2、本工程项目主要状况 (1)工程名称：_。 (2)工程地

4、址：_。 (3)工程主要施工内容：_。 (4)其他状况：_。 二、甲乙双方权利义务 (一)甲方权利义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料; 2、甲方负责依据乙方供应的信息或商定的时间和建设单位进行合同谈判; 3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度; 4、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关; 5、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳; 6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务; 7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。 (二)乙方权利义务 1、乙方应向甲方供应有

5、关本工程项目的信息，关心甲方对本工程项目进行实地考察; 2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠; 3、乙方有权知情整个项目谈判全过程; 4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和恳切义务。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%; 2、甲方应在居间成功之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳; 3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同; 4、乙方账户信息如下： 户名：_。 卡号：_。 开户行：_。 5、甲方可以转账或现金的方式支付。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是

6、指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。 五、保密事项 1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐秘。 2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘做出不利对方的任何行为。 六、违约责任 1、甲乙双方应完全履行本协议商定，任一方违约的，均应担当违约责任。 2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金，拖延超过_日未支付的，乙方有权解除本合同。 3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金

7、。 七、通知 1、通知联系人 为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，具体负责通知和传达本合同相关事宜。 2、任何一方依据本合同商定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项商定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一方。 3、通知地址及方式 甲乙双方商定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。 (1)电子邮件地址 甲方：_乙方：_ (2)邮寄地址 甲方地址：_乙方地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ (3)传真号码 甲方：_乙方：_ (4)电话号码 甲方：_乙方：_ 4、通知视为实际送达的

8、日期确定如下： (1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。 (2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。 (3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。 (4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。 八、合同解除及终止 1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间成功及甲方全额支付居间酬劳之日止。 2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同商定内容解除本合同的，本合同终止。 九、争议解决 甲乙双方商定，如就本合同的解释、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法

9、院提起诉讼解决。 十、其他事项 1、甲乙双方均已经认真阅读和充分争辩本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 3、其他：_ 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程居间合同 篇3 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包方直接洽谈，

10、为甲方供应询问、建议，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供应材料品种及单价等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且

11、赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的.慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包方进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同

12、商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%。 2、首次付款时间为工程施工合同签订后日，甲方付给乙方居间费用总额的%；甲方收到第一次拨款后日内，甲方将剩余全部居间服务费一次性付给乙方。 3、甲方以银行转帐的方式支付。账户名：，收款账号：。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，自行担当全部居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的

13、甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为。 七、合同终止 1、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，由#人民法院管辖。 九、其他事项 1、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。 2、本合同在市县（区）签订。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日 建筑工程居间合同 篇4 甲方(托付人)： 联系地址： 乙方(居间人)： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等

14、价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、 乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和恳切义务。假如能够达成施工合同，那

15、么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 3、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料，并保证供应的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。 2、 假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、 假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式。 1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)的 %作

16、为酬金。 2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕，通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。 3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除

17、合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 建筑工程居间合同 篇5 甲方（托付人）： 联系地址：_联系电话：_ 乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话： _ 证件号码： 乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话： _ 证件号码

18、： 乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话： _ 证件号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分 协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_省_市（县） 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲 方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_ 签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书 面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合 等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向

19、甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该 工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和 恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义 务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳

20、的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即 万元 2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元； 在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付 %即 万元； 3、甲方可以转帐的方式支付，并且依据不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的.3% ） 居间人 居间费用的 %； 居间人 居间费用的 %； 居间人 居间费用的 %. 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当费用）。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业

21、隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）：_ 乙方（签字）：_ （居间人共同签字） 法定代表人或托付代理人：_ 法定代表人或托付代理人：_ 合同签订地：_ 合同签订日：_年_月_日 建筑工程居间合同 篇6 甲方(托付人)： 联系地址： 乙方(居间人)：

22、 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就 市 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 签订该工程项目的施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、 乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该工程项目进

23、行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的协调义务。假如达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 3、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、 居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的.专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、 居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式。 1、甲方需先支付居间活动费用

24、人民币 ;如居间不成功,则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费. 2、本项目居间费用为工程合同总造价的 %作为酬金。 3、居间成功后，在甲方签订正式施工合同后3日内支付总居间费用的50%，余款按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。 4、甲方以转帐的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后自动终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;

25、协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： _年_月_日_年_月_日 建筑工程居间合同 篇7 托付人： 以下简称甲方 居间人：以下简称乙方 依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。 第一条 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规

26、划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。 其次条 酬劳计算： 居间人促成合同成立的居间酬劳服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳服务费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居间服务费的支付 设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。 第四条 相关责任事项 1、甲方假如没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本酬劳服务费；甲方如私自与开发

27、商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳服务费。 2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立刻视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。 3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。 托付人签字： 居间人签字： 年月日： 建筑工程居间合同 篇8 托付人: _(

28、以下简称甲方) 地址: _ 身份证号:_ 联系方式:_ 居间人: _(以下简称乙方) 地址: _ 身份证号:_ 联系方式:_ 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，依据中华人民共和国合同法，甲乙双方在公正自愿、公正和恳切信用、等价有偿原则的基础上，经协商全都，达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 1.2“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方未中标，乙方仅为

29、甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 风险告知:居间事项应当商定清晰明确，关键留意是否符合法律规定，如以居间方式关怀招投标双方违规中标的，会被认定无效。居间成功具体指向何种状态，作为居间合同中居间方的核心义务，实践中由于商定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定，分为供应机会和供应中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等，关键事项商定的越清楚、明确越能削减纠纷的消逝。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目招投标的信息，并有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2.2乙

30、方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 2.3乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 2.4乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务，关心甲方做好标书的编制。假如能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。 3.2假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而

31、产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 4.1本项目居间酬劳为 4.2居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间酬劳 4.3甲方可以转账或现金的方式支付。 五、居间活动费用的担当 居间活动费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 风险告知:合同法规定，在居间不成功的状况下，居间费用可以由托付方担当，对此，一是可以商定居间费用由谁担当;二是可以可以明确具体担当的标准。 六、保密事项 6.1甲乙双方均应

32、充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 6.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 风险告知:合同法规定居间方有照实报告的义务，相比较而言，审慎审查的义务则对居间方的要求更加严格。可以依据具体居间内容，考虑居间事项的难易、居间酬劳的凹凸等，具体明确居间方的义务层级。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，假如_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 7.2假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同

33、意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 9.1乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 9.2本合同一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。 托付人(签章):_居间人(签章):_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程居间合同 篇9 甲方（托付方）： 地址： 法人代表： 身份证号： 乙方（中介方）： 身份证号： 上述甲方（托付方）托付乙方（中介方）关心甲方为其（ 有限公司）进行承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、 居间事项： 承包建筑工程： 二、 居间任务： 乙方为上述项目，供应信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。 依据中华人民共和国合同法第426条

34、关于 “居间人促成合同签订成功，托付人 应当按按商定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工总分包合同商定的时间、商定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方关心甲方取得该工程施工总分包权，甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元（税后）居间费； 2、付款方式： 1）、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费； 2）、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费； 3）、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方

35、一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费； 4）、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费。 三、 甲方责任和承诺： 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲 方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员全都的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 乙方促成甲方与该幅土地使用权全部者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与 乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方

36、中介费人民币捌拾万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人（广州南沙建安）；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、 甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密 方担当一切后果。 五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商 不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、 甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方确定或相对控股的 公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方： 乙方： 法人代表签章： 签名： 日期： 日期： 建筑工程居间合同 篇10 托付人：_（以下简称甲方） 通讯地址：_ 身份证号：_ 联系方式：_ 居间人：_