《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分通关300题含答案下载(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分通关300题含答案下载(湖北省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于措施项目费的计算，说法正确的是（ ）。A.大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价B.排水.降水费用可按日历天数按昼夜计算C.超高施工增加费，按超高部分的长度计算D.脚手架按建筑面积计算，不能按垂直投影面积计算【答案】 BCP1L9Z7E1E9X10J6HD9M6Q8O7J3K3A10ZJ2U6X6A8A3P3U12、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】 BCL5H4P10D9Y6P5H4
2、HQ2S9P3B7F2K3Q5ZI1K1Q10P7J10G3D83、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（ ）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】 CCK5X8R10A9Z2G1U2HN9G6Y3T9K10M3M6ZG8F5E4S9H7T7C64、某建设项目工程费用为7200 万元，工程建设其他费用为1800 万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1 年，建设期2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。A.564.54 B.
3、592.77 C.464.74 D.589.63【答案】 BCR9G3C8G4U1D3R6HF10R4K9V10F6O6L3ZD3L8U2P2U3B9J75、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】 BCW8G9S8N7I2P8B1HJ6M10F10R4N10Y9F5ZA10D9S1U8P9X4P96、某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】 DCZ1B7A1A7B10H
4、5N10HD5F2N2R9R2Q1Y9ZQ7A1F1F1H8H4N37、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【答案】 BCT7P4G3L7D5M10I10HF2A6Y3O10N5R6N1ZG6K7M3A2C6U1K68、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.4250B.4430C
5、.4550D.5050【答案】 CCH8X9L2U6Z3H2V6HJ4R4F7U5K7Y3K7ZV10Y4Z3E6I7P9E59、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息【答案】 BCK8J3B10U1S9Q6W2HZ5E1H10Q1A1Y5L9ZW9H8D5W9O3N7C910、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100
6、万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（ ）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】 CCZ10L1E7L6G7J10M4HG3D7K8I10J6Z2Z1ZF6Z2M9B8B4Y7Z311、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（ ）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACI8Z3I4N3X8C9K9HO4P6L8T3V4Z4D4ZG3O2J1Y7D1D3T1012、下列各项中属于影响工业建设项
7、目工程造价因素中总平面设计的是（ ）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置【答案】 ACX10I2R10O8S2X5R9HC5H8X10X8N8E1C6ZN10U9R2A5X5J1C413、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担【答案】 BCJ1O5E10H4J8A5B
8、10HE6P1K4L1Y4M2E2ZB2R9K8O2I4F2I514、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性【答案】 DCQ6E10H5G8M4D9Z1HS9K10R8T8S9B1N5ZA8O5G2B9G4K5X815、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10% ,外配套件费为5万元，包装费率为2% ,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。
9、A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCH4H1H2Z6Q10J3I10HM5T3Z1O8P7R7O2ZM8S9B8K5R6Q3S616、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用
10、D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCB10A4E2K2U1W1B3HY5G4N8P2H6X5C4ZW8E7E4I5L1P7M417、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费【答案】 BCK4X1U4D6V7C5D1HP7I3L10E5I10S6O4ZA1F6F2I9C7O2S618、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%
11、，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。 A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】 BCA9N1G8N5B5D4R8HO3N9E7N10M3P4W8ZN3A1M3D8F6I8A819、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】 BCV8L10U8E2R5Q7I3HK7B5U6J9X5Y8E6ZZ5E2X4W5Y5V2W820、已知某建设项目设备、工器具购置费为50
12、00万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】 ACJ1J1X2N3I4W8J9HL5K9Y9M8O4O3B5ZR2C5Q3K8Z5V4D421、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】 ACZ10W1G5H2U3O9O5HK9F1H3E1R
13、4L9K1ZA10V1Y8P2E5L10H422、关于现场签证，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】 CCF5O5T5E10J4I6X6HB4A5Z4M8V1O2D8ZH4T1E4I6I9H1O923、
14、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（ ）。A.工人的技术水平B.所用材料的规格和性能C.施工组织和施工方法D.工资分配方式【答案】 BCE8Y2H1S3D9Y8B8HI8D3U5C10Y10V7M10ZZ1S2L1R3O2V4R124、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程【答案】 CCS1L9C6B9M5T6F2HU4A6F1K2R1X6L5ZL6M10Q5K6J9M7B525、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时
15、，中跨数目越多越经济【答案】 DCF4Y10Z1T6D4Z7Q4HC9X10J7S2Y8L4F5ZL5D8J9O4S9D5H826、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【答案】 CCQ7X4C1W2Q2K7L1HM10A4L4I4A2Q7N6ZI8C10W9P10T4G1Z1027、 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费【答案】 BCV2U4T
16、10P10L9O8U2HN8B10G6Q3Q3Y6L1ZC10F10T10Y8H2U8N528、依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCP7T10S9P2G3O1U1HN3L10T8J10S5B5Z8ZH2G5P6I8A1M10F729、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【答案】 CCW6M1R1Y4T6J9F10HS2X4
17、A4L5I3V10A3ZV3V3L2O4S4K5S830、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理【答案】 BCI2X4F5O3U3W8T7HE4D6I2V6R6H1R1ZS7Q9H8K1Y9N3N1031、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工
18、程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACM4F4K9M6E7T3J10HP5L10I2J5O4L8F9ZQ6F5N2T3J3O1L1032、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（ ）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】 BCA9K3U10F9Q2G2P10HP5W1C2M3Y5O9J3ZA9K6F7L8U1E7G1033、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量人工日工资单
19、价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量机械台班单价）【答案】 DCT3A5A4K5E5B6N2HY5M4Y2L4J10W1E4ZE10Q4C4Z9D3H4D934、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【
20、答案】 BCC1N6Q1S4A4B3A5HB1X10L6N8G6F3R9ZW4V7W3C5H8H3U335、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税税率为16。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】 DCF10U1J1I8J1L3H6HK8F8X7N3E4L6G5ZQ9M2Y7E6O2W9U836、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。A.计日工表包括各种人工，
21、不应包括材料、施工机械B.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价【答案】 DCZ5J8F3V1I10P5S3HZ2B1E8F5B3B6H7ZY6Y9M1J4Y5Q9Z437、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】 BCU4T1
22、M3A1E8D3Q7HL9G7S10S1R8X10J10ZF4J1H8Z4N1R7E938、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。 A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】 DCA5E10B4Q5Y7F9S10HM6J1R4H6L3C4S6ZB1L5X1Q9V1P10B139、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【答案】 ACB5
23、L8R4B8F3N9R10HW7D4H9Q9V1K6J6ZH7W1V1I1D3Z7E1040、关于投标报价的说法，正确的是()。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】 BCT5H7S1O10Q6Q2X8HJ9P1U9D4Q2T3T6ZG6G4Z10D4Y4F3D1041、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称
24、完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】 DCD1K9J9S7I6S8Z4HI6Y7E3K9Y2D10F1ZY4A5H10Y4Q5C3L542、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】 BCN4C7
25、V5D5G6D6B9HW2U3P7D9J9M6D4ZW3I2O10U8S3U1J943、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACQ2V3B10X4U6L5Z3HS3Q10E8A1Y6M5L9ZC9W5V3O10U1G10A144、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总
26、表中的是（ ）。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】 DCA1U5C2E8V8F7K7HG6L6K6U6V6U10W8ZO3N2G10V8A2B1S1045、（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】 BCQ4E4N9V2R8P2L10HV2C10Q2J3C10E10M8ZD4A9M8A6Z3Y1P946、已竣工验收或
27、已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按( )执行。A. 竣工结算暂缓办理办法B. 工程保修合同C. 委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法D. 工程质量监督机构的处理决定【答案】 BCV3W2C10P6Y6Z8Y8HX10G1H6O1B3N3G9ZL3Q8Y10L10P6E8S1047、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】 CCH4U6M10I2Z3K3F4HO8F1X4A1T5Y2Y5ZK1W7U8N5T8J4V848、在项目决策阶段影响工程造价的
28、因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是（ ）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术和管理技术【答案】 DCZ9W8B10E9V2A10Y4HN3Z2K8H3X3D8H4ZM6D4M10V2R2L6M649、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路
29、用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCR9G6B10N6Q6W6F5HC3X7C2L7D10X9B1ZA10H9P8C6J6N5Q650、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。 A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】 ACV2M8X1M4F3Q10H5HX
30、2W4X10V10I6J6M3ZG7J6J2R2V4Q10G751、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCS1R1C7N6F6T1W10HR1O1R9V7T6S10P8ZC3E2S3B4Q8L10N352、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（ ）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%
31、C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】 BCJ2G1U9K10R5M5C2HZ10L10U9R5B10P7N7ZE4Y9U10Y9L8D2B953、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】 DCW3E5K4W2A5Z3H9HL10E6T5X9L3C9T4ZQ2R6T4T3C2A6
32、P454、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCR2L1K1I7J10E2C6HL6U9V2P10Z9V8G8ZH5O9J2G1W3G6T255、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（ ）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】 ACZ7Z4H3S10G5L8I10HI2V6D3Q9V7D8R5ZW9H2S3R5C1Z7G956、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（ ）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设
33、计方【答案】 DCW5V3N4R2Q2B2E4HS8H1C8I6G9U2O9ZO3F6M7V5P5I8Y657、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为()万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】 ACF5O7Z4L3D8I3T9HM6A4M6C8W2P8J2ZD6Z6P8V1N7Q1Z558、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为 5%，同时规定 2#标段基准工期为 25 个月，投标文件中每提前工期 1 个月有1
34、0 万元的评标优惠。现有投标人甲同时对 1#、2#标段投标，且甲 1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为 5000 万元，工期为 22 个月。则投标人甲在 2#标段的评标价应为（ ）万元。A.4720B.5000C.4970D.4721.5【答案】 ACJ4L8S6E5W5Q3F10HB9Z6I9R5S10V1B7ZC6H7B9D1X4H10A559、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中 说法正确的是（ ）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发
35、包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】 ACQ2Y4A9G3P6C8R8HG6T3O3S6Q10I7C9ZA1L1P6J1F6V9C860、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项工程的工料单价）B.措施项目费=（项目工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 DCE1E5F1H5L2N9Z1HP9M1F6L6Z9W8Y1ZZ10H7S3X7L6S2F561、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标
36、文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCZ9E4U8L6E1N10L1HV10L9N8R5Y9K8T6ZH6L3P6U6C10P4O162、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60% B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80% C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算 D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACY4V8
37、H2Z7F1B3A6HP9L8B3S7Y10S1Y1ZX5E4U7J8F5S9P1063、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的般损失赔偿责任C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期【答案】 DCN4T1W5L10J8X4G6HV8R10W10N3V4N5V4ZM6H4K3F3F5C9T864、根据标准设计施
38、工总承包招标文件的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件【答案】 ACZ2G10I7M10Y1K5P3HI6Z8M6E6W8U6L2ZY6I9F3Q9T6C9I165、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】 CCQ6N6V8Z2K8I1C5HM4K9
39、Z8D10V1J2K9ZI2F6W10U1F6I10L666、根据建设工程工程量清单规范（GB505002013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCB7I9P5V4L8V4R6HL4F2E4I3G4L4F10ZE2U10J2G2P1Z1D267、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。 A.20B.10C.
40、15D.5【答案】 BCZ6M6Y3G8D5D8O6HS2H2E8F9W4H9Z1ZK6T7H9A2I3I5W1068、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（ ）。A.项目名称B.项目价值C.费率D.金额【答案】 ACJ5B5V6A1I10P2R2HK5B9L1I7F2L8J5ZG2Q1T7C10Q9L2S969、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（ ）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】 DCG6W10N3P1E8L2P2HE9G3U8O
41、10Y6S2I10ZW10B3T8Y4C9X4R170、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】 DCD6S7C7Y1C1E6T2HC9A4U5A5V1H1Q4ZQ8I1N10F10C4N5T471、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（ ）。A
42、.工作名称、内容和数量B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价C.投入材料的名称、类别、数量和单价D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价【答案】 ACJ6R1S6Q4L3P10A8HC6J2D3D5T3H4O6ZC4O1C1J4F4C8L372、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCL7U3C3O3H7R7M3HM10I1S5Q5T3Q9Y4ZN
43、3G10U10R4C2M9A773、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】 CCO6R8X4X10O4M1T5HP6R2Q5K6V8W5G8ZQ7R1S1R6J4N8Q674、（2021年真题）关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】 ACB6R2H8Z4Q3K2L10HH6X6G5F1
44、F7W9Q6ZA5J5O5T3Y4L8V875、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（ ）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】 ACP1D1I8X3S8E2B10HN7H6U3R10R9M5Y9ZM1V1I9Z8K4I5A176、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCS10U1H6U1S2T2Q9HQ4K9R8M4
45、E1Z6W5ZJ4K8N4N8I3Z2D277、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】 CCJ4G3A6R1D6R6W3HH6V1F8N4U5H3V4ZU8X8P7A8G8Y8O278、完成某分部分项工程1m3 需基本用工0.5 工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1 工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.5.85B.6.05C.7.00D.7.15【答案】 DCY9H2J9Y1X6N6A5HB1D3C7E1A8T10L8ZR7K5B2G2V1F8J679、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】 DCB7D3P10O4T7S3E7HN5Z5K10U8X7M8J4ZJ9X10Y4M4U2V8Q780、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：套用各