《2022年一级造价师考试题库高分通关300题含精品答案(四川省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库高分通关300题含精品答案(四川省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、为合理划分发承包双方的合同风险，对于不实行招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】 CCS3P7D5L7C3N9W9HM9A4C10F2G10N7R4ZZ1A6T7Y8F10A6C82、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具 体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实
2、际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACG10N6H4T5Q10E2L3HH6H2V7B9K6K9Q1ZL10A5Y5B7T9M7P63、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCU5Z4W9F1C5L10U8HH2H7L7T1G5C3U6ZQ5S2U7B4L3H9B44、（ ）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A.基本建设项
3、目竣工财务决算表B.基本建设项目概况表C.基本建设项目交付使用资产明细表D.基本建设项目交付使用资产总表【答案】 ACO3Z1C8A3K9M7J7HF8L4T6I1X2Z3Q5ZC9O10G6G1T2P5W15、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（ ）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法【答案】 BCD2G4M8M5A9E3B6HP3C4I9L1V4H4M3ZO5I5G5P4D3H10D26、下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（ ）。A.医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值B.凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，
4、应在交付使用后计人新增固定资产价值C.-次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值D.一般情况下，建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊【答案】 CCA10L4Y1W2C7W6W1HC2K3Z5L1M2P8M7ZG8W2F2S2J2E8K97、下列各项中可作为无形资产核算的是（ ）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】 BCK2L6R7N7R8N8R4HE5Q8S4D5G8M1J5ZT4L8N2Q2R8G5Z58、（2018年真题）施工投标报价工作包
5、括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础标价；制定项目管理规划；复核清单工程量，下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 DCC5E5P7P4S3B2V9HJ2Q7W3X7C6Y3Z6ZW5Y8O3R5U10N7T59、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（ ）。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案【答案】 DCA6L10S9Y9Y7Y1J8HW2
6、Y9F8X5R5J9G9ZP2J6Q6Z10Q3U8Q510、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】 ACW10J3C3I9C2Z5C2HP5S5F9Y8K9H3V7ZF10P7N9K8M10R8H511、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量材料净用量/（1损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免
7、的工序间歇D.机械台班消耗量施工定额机械台班消耗量/（1机械幅度差）【答案】 CCF1C4J8K8B3A3M4HZ8A8C10L4J9C8J2ZE10W10R7P9N10Z3H312、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1，银行财务费率为06，外贸手续费率为25，关税税率27，增值税率13，则该设备的外贸手续费为（ ）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】 CCN3M3H10S6P6P6J7HA6Y6A4H8Z4R10S7ZG1B9T10X8A1I9O513、根据标准设计施工总承包招标文件的
8、规定，下列不属于投标人须知内容的是（ ）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件【答案】 ACV2O8U2E3N4M4I5HD8Q3H6R9H6Y7F1ZM2D10D6G10R9T7B414、某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是（ ）万元。A.1500.00B.1454.55C.1884.96D.1040.80【答
9、案】 ACU4C10F5B5V3E3R5HI9E2E3L2R10V9L4ZT7T6K3X3Y6K9B515、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（ ）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】 BCE9P3M6X8L3G9X4HJ4H1M1S8J3D7H2ZP6A7A5L1Z5K7O316、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期
10、内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（ ）万元。A.374.62B.540.00C.558.22D.749.23【答案】 CCG8K7U6P7J7K4B3HT9A4C8O9X9K6K3ZJ4K6H8Q2E1A1V917、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（ ）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】 ACG7B8K10J3O5F8C10HK3Y1F10F1L6S5N9ZT4Q4D2L1Y4N10T418、已知某建筑工程施工合同总额为8000 万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为
11、（ ）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCL8K9V7X4O6Z2P6HD6N1Z8W6F4H6M1ZQ4B5E10D2A9R1J1019、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（ ）。A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件【答案】 BCG5V6S1X10I2P8M9HX7O1Z6P7J6B7M4ZY2W2R6O9C9E4M220、某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为()万元。A.50B.80C.100D.160
12、【答案】 BCL5Z3B8B7G2H7S9HR6A7E7I1Q9Y9N10ZJ3A5R3H3D7L3C321、设计概算的三级概算是指（ ）。A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C.主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算【答案】 DCU3L6V9I7O5Q10A2HL2S4G6A9U2N8J10ZK2X6W1U5B5O1U1022、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（ ）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用
13、水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】 CCK7G10O9Z3R10T8I7HO4S10O2J8D10L1Y8ZN6K5M2L6D6N7Z123、定期休假属于人工日工资单价组成中的（ ）。A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCM10U6H5R2O1Z4P10HU6S9L8Y9U10O9Q4ZQ4A8X10S5C5E3I624、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250 天，年工作台班为200 台班，人工日工资单价均为100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（
14、）元/台班。A.100 B.125 C.250 D.200【答案】 CCP8G6H1I6Y4F3N7HY2M7E5W4E5Z2N8ZX9A8Y9R2F8F1R125、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】 BCL4N3C2F2R3V4Z8HQ7X2P4B5Y6M1R6ZO8A2U2Q2J9W8U1026、根据建设工程工程量清单计价规范(CB50500-2008)，关于索
15、赔时限规定的说法，错误的是()。A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可【答案】 CCU7O1L9S9S10D9P6HZ4W10E3X9K9L6X4ZU7L10U6W7I6X3J427、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限
16、按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】 BCO3N5X1X4G1B6V10HC4L8S3D6M9T3T8ZS5R1O4S2B4E9R528、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCF4C10F3W4L4H1R9HD7U4O2W1F5Q5M7ZP6U9J2C9K2H1Z529、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施
17、招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】 BCQ9X2G9N2J1V6Z8HP7L9L2W3L3R1K5ZK6W9Z7O6F5A1X930、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（ ）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】 BCF2
18、O3Q7Q7J1A10Q5HE5L3W6C2X6D10H8ZZ6W8B9V10T4H1Y431、某建设项目建安工程费为 1600 万元，设备购置费 400 万元，工程建设其他费 300 万元。已知基本预备费费率为 5%，项目建设前期年限为 0.5 年，建设期为 2 年，每年完成投资的 50%，年涨价率为 7%，则该项目的预备费为（ ）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.374.49【答案】 DCG5J1Q3O7F7H5S4HP8X4C5I1A9V3W4ZN9S8R9B4W6Q6L332、下列（）属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用C
19、.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用【答案】 DCC2I9U2Y3Y3H10Y3HG3K4S1K7P9Y5Z5ZQ10O4T1X2P10K8L933、关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】 DCU5Z8D7W3K6M8O1HR5S2Q1K3H6Q6G10ZF8E5Z8C5C9Y4J534、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（
20、）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCT3R8M4U10U8Z1T8HW2I10W3Z5F7R8Q4ZX2W4W10T9X10H10V835、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCL6Z6W6O10V10Q2L9HR10J7O6Q3E4P3C10ZA6F7O10I3X3C6L436、下列关于工程造价指数的说法中，错误的是()
21、A.工料机市场价格指数的编制可以直接用报告期价格与基期价格相比后得到B.单项工程造价指数可使用已有的各类单项工程造价指标进行编制C.建设工程造价指数分为单位工程造价指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数D.工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数【答案】 CCE5T2C4I5Q10U6P4HX9B2M9K9P9N1F3ZP6B1A9J3O5K2X137、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（ ）。A. 脚手架费B. 垂直运输费C. 冬雨季施工增加费D. 施工排水、降水费【答案】 CCU2M7F7L6Y1C5Z8HB3A5W7I6V6W6U10ZU9V1J7M9R7N6P
22、138、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据【答案】 CCG6W9Z8X3Y3D10U6HQ6M3B8G5G7O2F1ZU3J2B3U8C5F6D539、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm115mm53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060
23、块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】 DCD3Z5H2E4Z3S1A5HS5B2C7B9S1U7K3ZJ5W10C6Z2E5S4Y940、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。A.盈利能力B.资金情况 C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况【答案】 CCO2P6V5H8J10Y8K3HZ10Q4U10R2L5P1F1ZV7T1M5S7E3X2L841、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（ ）。A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料
24、消耗量=材料净用量（1+损耗率）【答案】 ACR7W1M4A1G3R3U2HR3E10I4O4B3D2P3ZE8W4B7N8X4R4V942、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（ ）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】 CCZ3G7L6Y1Z1I10S9HR5C9A9Z2S4H6V2ZU6R7L10C10F3C6V243、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的()A.10B.15C.20D.2
25、5【答案】 CCQ7L2M7I1E2M1M5HO6P5T2E4C9W10Z10ZZ2N7I10F10T4E8A244、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（ ）。 A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】 BCO1K3B7N1H9W2E3HO3Z9U5Y2R8Z4P8ZA5C2Z8W5O10B2V445、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数
26、量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】 BCU2V6Z9Y4E7V5Z6HB2U3V10C3R2S8T10ZC8J8D10B2P4N10R346、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30
27、个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCS2I8S8W5U5K3C4HA6F10Y4T8D6T1G6ZE2M9H1B9R7E7Z147、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m 实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（ ）。A. -0.60 B. 0.25C. 0. 28 D. 0. 60【答案】 ACM8N8L10K5N6G5G6HF10N10Z7D7P10O6E7ZT7E10P
28、10W2H3E5W748、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（ ）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】 ACR7T1I1D1X7C2J8HZ10K5G7R9P9B6C4ZI4R3T1M3U9P6O649、小规模纳税人提供应税服务适用（ ）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】 ACN10F3Q9R2B8M1U10HO4T6Y7Z2Y1P5P4ZS4S2F5V3J3T8O150、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间
29、是否合理衔接【答案】 DCE1A4Z6F6D10A9B2HJ7T8T5A1Q8Q7B10ZE3D8A4X9D8U2C651、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.招募生产工人费【答案】 ACH8S10Q2D9Q10P2G1HB6I7A8T7X5F6Y3ZT8H7G9S2A5R4Y652、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCR7T10O3O8P6X6Z10HQ9P2G4M1Y7H10Y5ZR9S8X10T3K6K6O853
30、、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm115mm53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3【答案】 ACY7E6C3E7E4J7M1HP8N5K8V3M3K10Z4ZI8N8E1O1M2V10I1054、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款
31、调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】 DCI1A9J1W4U3D2M4HM6K3Z10K6Y9S8C7ZF9F5A5D7U4T8N455、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（ ）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】 BCD4G5C7F3X7G5V6HR9G2T10U1W4X10O8ZC8O10O9Q9K1D8B756、其挖掘机配
32、司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价 为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。 A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27【答案】 ACI4S8B10W1O10D9O5HN8B9W3E8E3D1U3ZK9U1G9X5H2C5D1057、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为 9。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.250B.0.253C.0.249D.0.243【答案】 CCY6I3B7U8W9J6X4HI4X1C3M5L2B7L9ZA3Y
33、10B7G3G5R9S258、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】 CCW1C7T7S8B6V6W7HI5M6G9K5S9A2M8ZI9D10I3E10M5U7F759、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80
34、元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】 DCD7G1Z8P3L9C7X6HA3I2J9O10P3H1S6ZO8Q8L6A7U6U2I260、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（ ）。A.专用工具费（材料费加工费）专用工具费率B.加工费设备总重量（1加工损耗系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】 DCA9D1M8U3B3A10K1HZ5Z3S9E6N2J8L1ZE7Q10I4J4D7Y4Y561、关于编制最高投标限价的规定，下列
35、说法中正确的是（ ）。A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差3%的应责成招标人改正【答案】 DCE10Z2E5J1T5J1F9HQ2H1W3X1Y10N8X5ZH7I1B8Y6V7C4S1062、根据我国现行建设项目投资构成；建设投资中没有包括的费用是(.）A.工程费用 B.工程建设其他费用 C.建设期利 D.预备费【答案】 CCK6Q10S10L2S2O7K4HP5C7W3O7
36、D6S2N7ZZ3J5L1F3B7J9A1063、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（ ）。A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人B.总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算C.计日工应按发承包双方签证资料确认的金额计算D.施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算【答案】 ACQ4D8A9F9Z2T10H4HT5N2M8K3O3C6G1ZY8L8I1E10A8U4Q564、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备
37、，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】 CCA6O5Y2F2P8I6V9HU3T7H3T10O7X4H4ZG3X8V9V6W4W9U765、下列关于设计概算的说法中，错误的是（ ）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】 CCH1J7H1Y3B7R9S10HS9N6I6V7D9S9D3ZM8T10V6H
38、10W5O4B966、某工程施工过程中发生如下事件：因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件：（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1 天，4000元【答案】 CCK1M7O6A1M6O1H3HK4Q4D10J3N3A8J2ZY7C8R10M6M4C2E367、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，
39、下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】 BCY9G9T7R4E10I1P3HS7V1G1T4Y7X6Y8ZT8R8F9S2X8S2P1068、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCB3Y10A7E9A9Y5J5HS4Z5B5L2D2O8B7ZI2N4Y9P8S4U5Q469、社会投资项目采用预留
40、保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】 ACJ5E1L5A3U1E9A7HB2M8Q2S5A10H2Y1ZW5K1F4Q9Y8K5L1070、关于流动资金，下列说法错误的是（ ）。A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】 DCV9T9U10U1V5D9G9HZ5C5J2Q4D10V6B2ZA4N3C4E10U
41、6Z4P971、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】 ACX3Q3I8I7R6T3K5HT9M7W6F5N1N9O9ZF6Y6G9Z6X4O1L472、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.
42、大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】 DCC5R7H4W6D8Z4C10HF8M8Y10P6L7F10T1ZS1V10T2M8D8B1S673、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACW10A2S2T5W5W2B3HF6F7Z7G10E6S6Y7ZF9F3L9T3Q8A5Y274、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标
43、时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【答案】 DCM5W1X4Q5C7K5P9HL2G3S1X7L9D3M3ZF10O8Q2X1F7X8O275、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用【答案】 ACR5Q7K5N9K3N3F1HG6E3T2R8C5S9M9ZW3X8Z2E6F3S9I676、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.在招标文件
44、中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】 DCR6Y1A7D6E1H6W8HX3H7L1U8H1H3Y2ZT4N5L9E9P7K10Z1077、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（ ）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】 ACR1S4J8S5X2O6T8HK2C7Y3M4F3M6Z10ZV2C10G5E9Z8C2Y278、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25个
45、月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCU7U8F9N1T4N3D7HA6H5E8A6L10T4Q5ZR4U6T9E1Y10K1I379、某装载容量为 15m3的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为 10min、15min、8min 和 12min，机械时间利用系数为 0.75，则该机械运输 l0km 的台班产量定额为（ ）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCX8Q3Z8V3H3A7T7HF7A10C6S4X7J8Z6ZM8Y2F5H5N9M10S780、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成