《2022年四川省监理工程师通关提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师通关提分题.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 施工单位相对承担较大风险的承发包模式是（）。A.平行承发包模式B.施工总承包模式C.工程总承包模式D.项目总承包管理模式【答案】 C2. 【问题】 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】 D3. 【问题】 下列关于设计阶段特点的说法中，正确的是()。A.设计劳动投入
2、量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之问的横向协调【答案】 C4. 【问题】 下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.安全预评价费【答案】 B5. 【问题】 工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是()。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.工程监理单位【答案】 D6. 【问题】 网络计划时间参数中，作为实施目标的工期是指（）A.计算工期B.合同工期C.要求工期D.计划工期【答案】 D7. 【问题
3、】 关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法中，正确的是（）。A.应形成“自上而下层层展开、自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系B.应将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级D.质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优【答案】 B8. 【问题】 风险识别的最主要成果是()。A.风险清单损失值B.风险清单C.风险事件发生概率D.风险度量值【答案】 B9. 【问题】 对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由（）确定。A.项目业主自主B.监理单位C.国家行政部门D.施
4、工单位【答案】 A10. 【问题】 关于建设工程监理涵义的表述中，正确的是（）。A.建设工程监理与政府主管部门的监督管理同属于行政性监督管理B.工程总承包单位对分包单位的监督管理属于工程监理C.建设工程监理与国际上一般的工程项目管理咨询服务相同D.建设单位与其委托的工程监理单位应当以书面形式订立建设工程监理合同【答案】 D11. 【问题】 影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（ ）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】 B12. 【问题】 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权
5、单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】 A13. 【问题】 国产非标准设备原价的确定可采用（ ）等方法。A.成本计算估价法和系列设备插入估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.概算指标法和定额估价法【答案】 A14. 【问题】 发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（ ）时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】 C15. 【问题】 根据相关规定，通
6、常情况下，施工方案应由( )组织编制。A.项目负责人B.项目技术负责人C.施工单位负责人D.施工单位技术负责人【答案】 B16. 【问题】 项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（ ）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。A.监理单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位技术负责人【答案】 C17. 【问题】 监控工程施工质量监理，关于大屏幕投影系统的技术要求不符合规定的是（）A.拼接缝：2mm或符合设计要求B.亮度：150cd/m2(达到白平衡时的亮度）。C.亮度不均匀度：20%D.窗口缩放:可对所选择的窗口随意的缩放控制【答案】 C18. 【问题】
7、 按编制对象范围不同可分为施工组织设计、单位工程施工组织设计和（）三种。A.扩大初步施工组织设计B.施工组织设计大纲C.初步施工组织条件设计D.分部分项工程施工组织设计【答案】 D19. 【问题】 下列关于项目监理机构对施工进度计划审查的说法中，正确的是()。A.在工程项目开工前，应由总监理工程师审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划B.对施工单位调整后的进度计划应签字认可C.施工进度计划经总监理工程师审核签认后方可实施D.发现问题时，应以监理通知单的方式及时向施工单位提出书面修改意见【答案】 D20. 【问题】 根据建筑工程质量管理条例，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当
8、注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉力试验，试验内容包括()。A.抗拉强度B.屈服强度C.冷弯D.伸长率E.抗剪强度【答案】 ABD2. 【问题】 （2021年真题）合同法律关系的构成要素有（）。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质【答案】 BCD3. 【问题】 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为()A.甲、乙公司作为合同主体不变B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C.丙公司
9、可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E.乙公司不能强迫丙公司履行义务【答案】 AB4. 【问题】 下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有( )。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程E.检验批【答案】 D5. 【问题】 关于无机结合料稳定土，正确的有（）。A.对于细粒土而言，土的均匀系数应大于5，液限不应超过40，塑性指数不应大于17B.粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，烧失量不应超过20%C.干粉煤灰可以应用D.煤渣的最大粒径不应大于30mmE.湿粉煤灰不可以应用【答案】 ABCD6. 【问题】 根据招
10、标投标法的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。A.大型基础设施建设项目B.涉及国家安全的保密工程项目C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目E.采用特定专有技术施工的项目【答案】 ACD7. 【问题】 因同类和同一性质的事故常可以选择不同的处理方案，在确定处理方案时，应审核其是否遵循一般处理原则和要求，尤其应重视工程实际条件，工程的实际条件包括（ ）。A.建筑物实际状态B.工程及各参建单位名称C.材料实测性能D.各种作用的实际情况E.事故处理的过程及结果【答案】 ACD8. 【问题】 监理规划中明确的工程进度控制技术措施有( )。A.建立多级网络计划体系B.严格审核施工组织设计C.建
11、立进度控制协调制度D.按施工合同条款及时支付工程款E.监控施工单位的实施作业计划【答案】 A9. 【问题】 下列选项中，属于监理员职责的有()。A.进行工程计量B.检查工序施工结果C.复核工程计量有关数据D.进行见证取样E.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况【答案】 BCD10. 【问题】 在处理工程质量事故过程中，项目监理机构应履行的工作职责是( )。A.签认质量事故处理报告B.组成事故调查组，开展对质量事故的调查C.核签技术处理方案D.监督施工单位的事故处理施工E.组织对事故处理结果的检查验收和鉴定【答案】 ACD11. 【问题】 有关投标保证金的说法，错误的是（ ）。A
12、.投标保证金在签订合同时递交给招标人B.中标人未能根据规定提交履约保证金，提交的投标保证金将被没收C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金D.投标保证金不能采用保兑支票E.投标保证金有效期应当与投标有效期一致【答案】 AD12. 【问题】 下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】 AD13. 【问题】 下列属于严重违反安全质量法律法规和强制性标准的行为的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的工程，未编制专项施工方案B.未按规范.设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测，深基坑.高边
13、坡变形监测，围堰沉降与位移监测，瓦斯隧道有毒有害气体监测C.未按规范.设计要求开展隧道监控量测.超前地质预报D.施工单位使用未经检验合格的特种设备E.隐瞒不报.谎报或者迟报生产安全事故【答案】 ABCD14. 【问题】 灾难计划是针对严重风险事件制定的，其内容应满足()的要求。A.援救及处理伤亡人员B.调整建设工程施工计划C.保证受影响区域的安全尽快恢复正常D.使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复E.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害【答案】 AC15. 【问题】 工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。下列属于自控主体的有（ ）。A.建设主管部门B.
14、建设单位C.监理单位D.勘察设计单位E.施工单位【答案】 D16. 【问题】 项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位报送的设备采购方案时，审查的重点有（ ）。A.质量文件要求B.采购的基本原则、范围和内容C.保证设备质量的具体措施D.厂家的营业执照、生产许可证E.设计对设备提出的要求【答案】 ABC17. 【问题】 为了能够依据合同，公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议，工程监理单位必须做到公平，主要体现在（）。A.采用科学的方案.方法和手段B.坚持实事求是C.熟悉建设工程合同有关条款D.提高专业技术能力E.提高综合分析判断问题的能力【答案】 BCD18. 【问题】 根据建设工程监理
15、合同（示范文本），监理人未正确履行合同义务的过错行为有（）。A.对不可预见因素未实施风险防范，使工程受到损失B.未按规范程序进行监理C.施工单位擅自违规作业未被发现而出现质量不合格D.未按正确数据进行判断而向施工承包人发出错误指令E.未能及时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大延误【答案】 BD19. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（ ）。A.在施工现场设立专门的质量检验机构B.施工人员的质量教育和技术培训C.严格执行规范和操作规程D.现场施工人员的职称和职业资格审查E.定期考核施工人员的劳动技能【答案】 ABC20. 【问题】 某招标项
16、目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某堤防工程，堤顶为4m宽混凝土路面。项目划分时工程项目作为一个单位工程，100m划分为一个分部工程，共划分为12个分部工程。【事件】事件1：某混凝土路面单元工程由于混凝土强度不满足要求，质量评定为不合
17、格，经加固补强后造成永久性质量缺陷，但不影响使用，质量评定为优良。事件2：某分部工程包含40个单元工程，其中30个单元工程质量评定为优良；10个关键单元工程中，8个质量评定为优良。施工中未发生过质量事故。混凝土试件质量优良。事件3：该堤防工程，12个分部工程全部合格，其中10个分部工程质量评定为优良。2个重要分部工程全部为优良。施工过程中，土方工程发生过一次质量事故，造成直接经济损失50万元。工程所有质量与检验质量齐全；堤防沉降监测资料等监测资料齐全。事件4：单位工程外观质量评定见下表。事件5：工程项目质量评定由施工单位自评为合格，监理单位复核，报质量监督机构核定。【问题】1.指出事件1的不妥
18、之处，并说明理由。阐述质量缺陷的处理程序。2.对事件2，请确定该分部工程的质量等级，并简述理由。3.请根据事件3和事件4，计算该工程外观质量得分率，并确定该工程质量等级，阐述理由。【答案】1.不妥之处：将具有永久性质量缺陷的混凝土单元工程评定为优良等级。理由：经加固补强造成永久性质量缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。质量缺陷备案表由监理单位组织填写，内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案。2.质量等级：合格。理由：关键单元工程质量
19、优良率为80%，达不到90%的要求，故只能评为合格。3.外观质量得分率：评定得分/标准分=（27.0+9.0+9.0+3.5+3.5+2.7+4.5+5+7.2）/（30+10+10+5+5+3+5+5+8）=71.4/81=88.1%质量等级为：合格，理由：根据水利工程质量事故处理暂行规定，土方工程事故为较大质量事故，不符合单位工程质量优良标准中未发生过较大质量事故的要求。4.不妥之处：工程项目质量等级评定程序不妥。工程项目质量，在单位工程质量评定合格后，由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级，经项目法人认定后，报工程质量监督机构核定。2. 背景资料：某工程，采用无标底公开招标方式选定施工
20、单位，合同工期380天，共有A、B、C、D、E、F投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：评标时，发现A投标单位的投标文件只加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字；B投标单位因施工工艺落后投标报价明显高于其他投标单位；C投标单位合同工期按定额工期400天；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐D、F、E投标单位依次为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找D、F、E投标单位重新报价，以价格低的E单位为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单
21、位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定D投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求D单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5：施工开始前，建设单位提出要求，总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计
22、量，主持整理监理资料。问题：1分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效说明理由。2事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定3指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5事件5中，建设单位提出的要求是否合理说明理由。【答案】1(1)A单位的投标文件有效。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。(2)B单位的投标文件有效。招标文件中对高报价没有限制。(3)C单位的投标文件无效。没有响应招标文件的实质性要求。(4)D单位的投标文件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差(或：明显
23、的计算错误允许补正)。2(1)确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商；(2)招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3(1)不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。正确做法：由建设单位组织召开。(2)不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。正确做法：由建设单位办理。(3)不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。正确做法：由建设单位(监理单位)确定。4(1)不妥之处：设计单位组织召开设计交底会。正确做法：由建设单位组织。(2)不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交设计修改建议书。3. 某工程项目业主
24、通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。部分工程价款条款如下：1.工程价款（1）分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为580元m3，乙项综合单价为560元m3。除甲、乙两项混凝土分项工程外的其余分项工程费用为50万元。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（1.08）。（2）单价措施项目清单，含有甲、乙两项混凝土分项工程模板及支撑和脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆等五项，总费用66万元，其中甲、乙两项混凝土分项工程模板
25、及支撑费用分别为12万元、13万元，结算时，该两项费用按相应混凝土分项工程工程量变化比例调整，其余单价措施项目费用不予调整。（3）总价措施项目清单，含有安全文明施工、雨季施工、二次搬运和已完工程及设备保护等四项，总费用54万元，其中安全文明施工费、已完工程及设备保护费分别为18万元、5万元。结算时，安全文明施工费按分项工程项目、单价措施项目费用变化额的2%调整，已完工程及设备保护费按分项工程项目费用变化额的0.5%调整，其余总价措施项目费用不予调整。（4）其他项目清单，含有暂列金额和专业工程暂估价两项，费用分别为10万元、20万元（另计总承包服务费5%）。（5）规费率为不含税的人材机费、管理费
26、、利润之和的6%；增值税率为不含税的人材机费、管理费、利润、规费之和的9%。2.工程预付款与进度款（1）开工之日7天之前，业主向承包商支付材料预付款和安全文明施工费预付款。材料预付款为分项工程合同价的20%，在最后两个月平均扣除；安全文明施工费预付款为其合同价的70%。（2）甲、乙分项工程项目进度款按每月已完工程量计算支付，其余分项工程项目进度款和单价措施项目进度款在施工期内每月平均支付；总价措施项目价款除预付部分外，其余部分在施工期内第2、3月平均支付。（3）专业工程费用、现场签证费用在发生当月按实结算。（4）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3.竣工结算【答案】问题1：（1）含税合同
27、价不含税合同价（1税率）（23005803200560）/100005066541020（15%）（16%）（19%）544.416（19%）593.413（万元）（2）材料预付款（分项工程项目工程量综合单价）（1规费率）（1税率）预付率362.6（16%）（19%）20%362.61.155420%83.790（万元）（3）安全文明施工费预付款费用额（1规费率）（1税率）预付率90%181.155470%90%13.102（万元）新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，问题2：每月承包商已完工程款（分项工程项目费用单价措施项目费用总价措施项目费用其他项目费用）（1
28、规费率）（1税率）第1月（1）承包商已完工程款（500580700560）/10000（5066）/4）1.1554112.305（万元）（2）业主应支付工程款112.30590%101.075（万元）（3）累计已支付工程款13.102101.075114.177（万元）第2月（1）承包商已完工程款4. 某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订的施工合同约定：工程合同价为200万元，工期6个月；预付款为合同价的15%；工程进度按月结算；质量保证金总额为合同价的3%，按每月进度款（含工程变更和索赔费用）的10%扣留，扣完为止；预付款在工程的最后三个月等额扣回。发生
29、窝工时，按人员窝工费50元/工日、施工设备闲置费1000元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事件：事件1：基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物增加费用14.07万元，人员窝工60工日，施工设备闲置3台班，影响工期3天。事件2：为了保持总工期不变，建设单位要求施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费5万元。为此，施工单位提出了费用补偿要求。事件3：主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的技术措施，为此增加了工程费用2万元；项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后，及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以
30、通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的2万元工程费用。事件4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款（含工程变更和索赔费用）见表3-1。各月实际进度款表3-1问题：1.事件1中，施工单位应得到多少费用补偿（计算结果保留两位小数）？说明理由。2.事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。【答案】1.事件1中，施工单位应得到的费用补偿如下：（1）处理障碍物增加的费用：14.07（万元）（2）窝工、闲置补偿费用：5060+10003=0.60（万元）（3）应得到的费用补偿：14.07+0.6=14.67（万元）2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的
31、赶工费用补偿。理由：由于工程延期非施工单位责任，并由建设单位提出赶工要求。3.事件3中，项目监理机构不应同意增加2万元工程费用的要求。理由：因属施工单位自身原因。项目监理机构验收合格只表明工程质量符合合同要求。4.（1）质量保证金总额=2003%=6（万元）（2）各月应扣质量保证金：第1个月扣质量保证金=4010%=4（万元）第2个月可扣保留金=5010%=5（万元），但未扣部分为6-4=2（万元），所以第2个月实际扣质量保证金为2万元（3）各月应签发的付款金额：5. 某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层、地上15层，现浇筑混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行建设工程工程
32、量清单计价规范（GB50500）。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最终确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工总承包合同。合同部分条款约定如下：本工程合同工期为549d；本工程采用综合单价计价模式；包括安全文明施工费的措施费包干使用；因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；工程预付款比例为10%（扣除暂列金额）。工程投标及施工过程中，发生了下列事件。事件1：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经过认真核算，认为乙施工单位报价中的实际费用不符合建设工程工程量清单计价规范（GB5
33、0500）中不可作为竞争性费用条款的规定而给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为840元m3、材料费为1200元m3、机械费160元m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为2.6%，税金为341%。事件3：总监理工程师根据验收记录分析，对某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。该部位隐蔽工程已经过专业监理工程师验收，甲施工单位称：若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失
34、并相应延长工期。事件4：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。事件5：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。事件6：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了索赔报告。问题：1.事件1中，评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用的项目分别是什么。2.事件2中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元m3?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?（均需列式计算，答案保留小数点后两位）【答
35、案】1.事件1中，评标小组的做法正确。不可作为竞争性费用的项目分别是安全文明施工费、规费和税金。2.土石方分项工程的综合单价为：（840+1200+160）（1+15%）（1+5%）=2657（元m3）。中标造价为：（8200+360+120）（1+2.6%）（1+341%）=920936（万元）。工程预付款金额为：（8200+360+70）（1+2.6%）（1+341%）x10%=915.63（万元）。新版习题，考前押题，更多考生做题笔记分享，3.事件3中，总监理工程师的作法正确，无论专业监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收，总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检
36、验。经检验证明工程质量符合合同要求，由建设单位承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付甲施工单位合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由甲施工单位承担。4.事件4中，按照劳务实名制管理要求，在劳务分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务分包单位提交的备案资料有：进场施工人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件。5.事件5中，施工产生的固体废物的主要处理方法：回收利用、减量化处理、焚烧、稳定和固化、填埋。6.事件6中，甲施工单位的索赔不成立。雨季属于有经验的承包人在签订合同时，可预见的气候条件。在建设工程施工过程中，施工索赔的起因有：合同对方违约；合同错误；合同变更；工程环境变化；不可抗力因素。