《2022年全省一级建造师自测提分卷23.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省一级建造师自测提分卷23.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（ ）。A.工期和费用索赔均不能成立 B.工期索赔成立，费用索赔不能成立.C.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 D.工期和费用索赔均能成立【答案】 D2. 【问题】 根据水利基本建设项目竣工财务决算编制规程SL 192014，小型项目可不编制的竣工财务决算报表是（）。A.水利基本建设项目交付使用资产表B.水利基本建设项目成本表C.水利基本建设项目待核销基建支出表D.水利基本建设项目财务决
2、算表【答案】 B3. 【问题】 下述现金流量中，属于筹资活动流出的是（）。A. 偿还债务所支付的现金B. 投资所支付的现金C. 购建长期资产所支付的现金D. 支付的各项税费【答案】 A4. 【问题】 隧道结构防水施工控制的重点是（ ）。A.环向排水施工B.纵向排水施工C.泄水孔施工D.接缝施工【答案】 D5. 【问题】 施工成本管理就是要在（）情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内。A.保证工期和确保质量优良B.保证工期和满足质量要求C.缩短工期和确保质量优良D.缩短工期和满足质量要求【答案】 B6. 【问题】 关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危
3、石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】 A7. 【问题】 关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是()。A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月D.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金【答案】 A8. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，建设工
4、程竣工验收应当具备的条件不包括 （ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】 B9. 【问题】 某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此发包人应向()提出工程索赔要求。A.总承包人B.专业分包人C.总承包人和专业分包人D.总承包人或专业分包人【答案】 A10. 【问题】 某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设置护身栏、防护安全网及警示牌，并设照明及夜间警示红灯，这是建设安全事故隐患
5、处理中（ ）原则的具体体现。A.冗余安全度处理B.直接隐患与间接隐患并治C.动态处理D.单项隐患综合处理【答案】 A11. 【问题】 改性沥青混合料的贮存时间不宜超过()h。A.8B.12C.24D.36【答案】 C12. 【问题】 基于（ ），为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系。A.项目管理的基本模式B.项目目标控制的静态控制原理C.组织是目标能否实现的决定性因素D.网络计划技术的要求【答案】 C13. 【问题】 土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水泥砂浆D.防腐泥浆【答案】 C14. 【问题】 长输管道的施工
6、过程中，阴极保护的紧后工作是（）A.三桩埋设B.通球试压测径C.管线吹扫、干燥D.管沟回填【答案】 B15. 【问题】 关于项目质量控制体系的运行机制说法不正确的（ ）。A.动力机制是项目质量控制体系运行的核心机制B.约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力C.坚持质量管理者深人生产第一线，掌握第一手资料属于持续改进机制的内容D.持续改进机制应用了PDCA循环原理【答案】 C16. 【问题】 （2018年真题）在配电装置的整定中，三相一次重合闸需整定的内容是（ ）。A.方向元件整定 B.过电压整定 C.保护时间整定 D.同期角整定【答案】 D17. 【问题】 不属于公路工
7、程施工安全生产隐患排查的“五项制度”目标的是（ ）。A.施工现场安全责任制度B.施工现场危险告知制度C.施工安全监理制度D.专项施工方案审查制度【答案】 A18. 【问题】 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的是（）。A.编制成本控制计划B.风险分析与落实签证C.确定合适的施工机械D.合理的降低索赔金额【答案】 B19. 【问题】 （2011年真题）下列设备中，属于通用机械设备的是（ ）。A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机【答案】 A20. 【问题】 关于招标工程量清单作用的说法，正确的是（ ）。A.工程一旦中标，招标工程量清单就失去作用，应以中标企业的投标工程量清单为准B.
8、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分C.招标工程量清单仅作为编制招标控制价的依据，在施工结算时以实际施工工程量为依据D.在发生索赔事件时，招标工程量清单不能作为索赔的依据【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于团体标准和企业标准的描述，正确的是（ ）。A.团体标准可以低于强制性标准B.团体标准一定要高于推荐性标准C.企业可以不公开其执行的强制性标准D.制定团体标准的一般程序包括：提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审E.国家鼓励制定具有国际领先水平的团体标准【答案】 D2. 【问题】 下列电动机的绝缘电阻测试
9、数据，需要进行干燥的有（）。A.380V电动机绝缘电阻测试值为0. 5k/VB.380V电动机绝缘电阻测试值为1. 0k/VC.10kV电动机绝缘电阻测试值为0. 3M/kVD.10kV电动机绝缘电阻测试值为1. 0M/kVE.10kV电动机绝缘电阻测试值为10M/kV【答案】 AC3. 【问题】 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。A.管理职能是由管理过程的多个工作环节组成 B.在一个项目实施的全过程中，应视具体情况对工作任务分工进行调整 C.项目职能分工表即可用于项目管理，也可用于企业管理 D.项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E.编制任务分工表前应对
10、项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解【答案】 ABC4. 【问题】 施工环境因素的控制的主要内容包括（）。A.施工现场自然环境因素的控制B.施工质量管理环境因素C.施工作业环境因素D.施工环保控制因素E.施工安全环境因素【答案】 ABC5. 【问题】 建设工程施工合同跟踪的含义包括（ ）。A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者（项目经理部或项目参与人）的履行情况进行的跟踪、监督和检查B.承包人对专业分包人合同执行情况的跟踪、监督和检查C.发包人对承包人合同执行情况的跟踪、监督和检查D.发包人对专业分包人合同执行情况的跟踪、监督和检查E.合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划
11、的执行情况进行的跟踪、检查和对比【答案】 A6. 【问题】 政府对建设工程质量监督的职能主要有（ ）。A. 制定行业质量管理规程B. 监督工程建设参与各方主体的质量行为C. 监督检查工程施工质量D. 监督工程质量验收E. 认证施工项目的质量管理体系【答案】 BCD7. 【问题】 按建标2003206号文的规定，下列各项中属于直接费的有（）。A.脚手架费 B.文明施工费 C.材料费D.施工机械使用费 E.劳动保险费【答案】 ABCD8. 【问题】 工程管理的信息资源，包括（ ）。A.法规类信息B.贸易类信息C.组织类工程信息D.经济类工程信息E.技术类工程信息【答案】 ACD9. 【问题】 下列
12、建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有( )。A.周边居民或单位的干预 B.实施控制过程中的风险C.投标策略错误 D.调整税率E.合同条款不严密【答案】 BC10. 【问题】 施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】 A11. 【问题】 根据企业会计准则，下列属于会计要素的有（ ）。A.所有权B.负债C.资本D.收入E.费用【答案】 BD12. 【问题】 下列建筑空间中，可不计入建筑层数的空间是()。A.室内顶板面高出室外设计地面的高度不
13、大于1.5m的地下室B.设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间C.建筑屋顶上突出的局部设备用房D.建筑屋顶上突出屋面的楼梯间E.室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于2.2m的半地下室【答案】 ABCD13. 【问题】 砌筑工程中，常用作隔热耐火砖的有（）。A.黏土砖B.硅藻土砖C.高铝砖D.硅砖E.碳砖【答案】 ACD14. 【问题】 框架涵通常采用支架现浇方法施工，其施工内容包括（）等。A.基坑开挖B.支架模板安装C.基底处理D.混凝土浇筑E.蒸汽养生【答案】 ABCD15. 【问题】 其他项目清单的编制中，参照建设工程工程量清单计价规范提供的列项内容包括（ ）
14、。A.总承包服务费B.暂估价C.规费D.计日工E.暂列金额【答案】 ABD16. 【问题】 数字微波通道的测试包括( )。A.误码性能测试B.设备故障测试C.SDH网络输入端抖动容限的测试D.联络公务信道的测试E.工作误码测试【答案】 ACD17. 【问题】 下列关于人民法院的调解，正确的说法有（）。A.人民法院审理民事案件，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解B.人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行C.人民法院进行调解，可以用简便方式通知当事人、证人到庭D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解E.
15、调解达成协议，必须制作调解书【答案】 ABCD18. 【问题】 关于模板工程安装要点的说法，正确的有（ ）。A.支架必须有足够的支承面积，底座必须有足够的承载力B.在浇筑混凝土前，木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水C.模板的接缝不应漏浆D.跨度不小于3m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱E.设计无要求时，6m的现浇钢筋混凝土梁起拱高度应为跨度的1/10003/1000【答案】 ABC19. 【问题】 下列各项属于物质流程组织的是（ ）。A.钢结构深化设计工作流程B.与生成月度进度报告有关的数据处理流程C.弱电工程物资采购工作流程D.设计变更E.外立面施工工作流程【答案】 AC20
16、. 【问题】 建设工程项目总进度目标论证时，调查研究和收集资料工作包括()A.收集类似项目进度资料B.收集与进度有关的该项组织资料C.了解该项目的总体部署D.了解有关前期该项目进度目标的确定资料E.了解项目的工作编码资料【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某普通铁路桥梁工程，桥跨布置为1232m简支T梁+(40+56+40)m连续箱梁+632m简支T梁；0号桥台采用C25混凝土扩大基础，基础尺寸为146m106m，厚30m，其余墩台为钻孔桩基础。根据设计要求，由于0号桥台基础为大体积混凝土，为减少其混凝土水化热，扩大基础混凝土施工时可埋放部分片石；主墩的基础位于深水中
17、，河床处为裸岩，施工期水深5m，深水基础的承台为高桩承台；连续梁采用悬浇法施工，根据设计要求，0号块和1号块混凝土采用托架法现浇，然后拼装挂篮，用悬臂浇筑法对称施工。施工单位针对0号桥台扩大基础制定的施工方案如下：(1)在0号桥台扩大基础施工中埋放厚度为不小于120mm的石块，且埋放的数量为混凝土结构体积的20。(2)扩大基础中埋放的石块强度为MU30。(3)石块均匀分布，净距不小于150mm，距结构侧面和顶面的净距不小于200ram，石块不得接触钢筋和预埋件。问题1根据背景资料，指出0号桥台扩大基础施工方案制定的不妥之处，并给出正确的做法。2根据背景资料，指出主墩深水基础应采用的围堰类型。3
18、根据背景资料，指出主跨连续箱梁0号和1号块的混凝土浇筑次数。【答案】1(1)在0号桥台扩大基础施y_中埋放厚度为不小于120mm的石块不妥，应为厚度不小于150mm。(2)扩大基础中埋放的石块强度为MU30不妥。应选用抗压强度不小于MU40的片石(根据规范要求，石块的抗压强度不低于混凝土的强度等级的15倍，而混凝土强度为C25)。(3)距结构侧面和项面的净距不小于200mm不妥，应为不小于250mm。主要考察铁路混凝土工程施工技术指南中对大体积混凝土中埋放片石的相关规定。混凝土中掺加片石是施工质量控制的薄弱环节，容易出现偷工减料、片石摆放不符合规定等现象。2主墩深水基础应采用吊箱(或钢吊箱、钢
19、筋混凝土吊箱、钢混结合吊箱)围堰进行施工。由于主墩是高桩承台且河床处为裸岩，故应采用吊箱围堰。3连续梁的0号块和1号块应采用一次性(或整体)浇筑完成。由于设计要求0号块和1号块均采用托架法施工，然后再在0号和1号块上拼装挂篮，故应将0号块和1号块一次性、整体浇筑，不应分块浇筑。2. 背景某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45天，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生
20、变形，最终密封装置出现20mm偏差而形成漏风。为处理事故，停产5天整修，设备制造厂家支出6.8万元，施工承包商支出3.4万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1.上述背景材料中的质量事故属哪一类？2.对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种？3.背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案？【答案】1.曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6.8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3.4万元，属于一般事故。2.对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，
21、如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检査和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的
22、内容。6)其他鉴定结论。3.因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。3. 1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商
23、继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风
24、险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合
25、同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，
26、以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。4. 某机场空管改造工程拟将北近台的无方向信标（NDB）设备更新为进口全向信标/测距仪（DVOR/DME），新建直径30m、高4
27、.5m的金属反射网一座;更新台内原品牌规格型号的云高仪一台;对台站现有防雷接地、供电系统进行改造，更新两台油机。施工单位进场后按照相关要求设立绿色施工目标，建立绿色施工组织保障体系，编制绿色专项施工方案，开展绿色施工。工程实施期间有以下事件发生:事件一:工程开工前，施工单位向监理单位提交了安全管理措施，其中包括反射网吊装安全技术措施、人员安全防护措施等，监理单位审核通过。反射网安装施工期间，1名施工人员不慎从反射网横梁上坠落受伤。事件二:进口设备到场后，监理单位会同建设单位、施工单位和商检部门共同开箱检查，现场检查了设备箱体外观、箱号、密封标识，复核了设备及配件、附件、随机工具的规格和数量，同
28、时对设备资料进行了查验。事件三:在反射网基础、接地系统施工期间，环保部门对现场进行环保检查时发现未采取扬尘、废气、噪声防护控制措施，责令施工单位立即停工整改。问题：1.本工程气象、供电系统改造有哪些绿色施工内容?2.事件一中，为确保反射网安装人员安全，施工单位应采取哪些主要防护措施?3.事件二中，写出监理单位应查验的设备资料。4.事件三中，施工单位应当采取哪些整改措施?【答案】1.气象、供电系统改造的绿色施工内容有:?（1）在云高仪进行更新时，看是否需要全部更新，如果只更新关键部件即可满足要求，由进行部分更新即可;对更换下来的部件如果能通过原厂升级或降级使用由在可能的情况下尽量使用。（2-1）
29、供电系统进行改造时尽量利用原有的电线和设备，对更换下来的设备和材料要做到按要求回收处理，把对环境的影响降到最低;（2-2）在更新油机时要选用节能、高效、环保的产品，原来有来的油机合理处理（降级使用或按要求回收处理）。2.事件一中施工单位应采取的主要防护措施有:（1）作业前对作业人员进行岗前培训和安全技术交底;?（2）设专人对作用人员的施工安全进行管理;（3）为作业人员配备安全腰带、安全绳、防滑靴等安全防护用具并对配戴使用情况进行检查；（4）在醒目部位设置安全警示标志标牌;?（5）在反射网的下部设置安全网。3.监理应该检查的设备资料包括:产品合格证、试运行记录单、报关单、商检单、中英文对照说明书
30、、安装说明书、维护手册等。4.施工单位应当采取的整改措施包括:（1）对场尘采取喷淋或负压等降尘设备处理扬尘;（2）进行焊接作业时选用符合环保要求的设备和材料，对废气进行处理后排放;5. 1背景某机场原有一条长度为3200m的跑道，南北方向，双向分别配置I类仪表着陆系统，分别为18ILS和36ILS。现多架飞机机组人员反映南下滑台下滑道信号抖动不稳，为此进行了飞行校验。根据校验数据，该仪表着陆系统被确定为限用，原因是用于南下滑台保护区的围界为铁丝网结构，对下滑道信号造成影响。经研究，需要将南下滑台保护区围界向外移动50m并将铁丝网结构改为砖结构。2问题(1)本案例的飞行校验属于哪种特殊情况下的飞
31、行校验其他的特殊情况下的飞行校验是什么(2)围界改造施工属于不停航施工吗为什么(3)围界改造前361LS还能正常使用吗为什么飞机还能在36跑道上降落吗【答案】(1)改造前后的飞行校验属于维修人员、飞行人员发现有不正常现象需要进行的特殊校验。其他的特殊情况下的飞行校验是：飞行事故调查需要时；设备大修、重大调整或重大功能升级，包括设备的工作频率、天线系统、场地保护区域、电磁环境等因素发生改变，或者设备主要参数发生变化、导航完好性监视信号基准发生改变以及其他可能导致系统运行风险增大并无法通过地面测试调整进行有效控制时；停用超过90d的设备重新投入使用时；校验对象的运行管理单位认为有必要实施飞行校验时；其他需要特殊校验的情况。(2)围界改造施工不属于不停航施工。因为新做砖结构围界的施工在现飞行区外，施工时未进入导航设施临界区、敏感区的场地。(3)围界改造前36ILS不能正常使用。因为根据校验数据，该仪表着陆系统被确定为限用。飞机还可以在36跑道上降落。