《2022年甘肃省监理工程师评估提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省监理工程师评估提分卷.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】 A2. 【问题】 在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值【答案】 D3. 【问题】 （2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心
2、条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】 D4. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是（ ）。A.附录分类顺序码B.清单项目顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】 D5. 【问题】 某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/
3、m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。A.1152.72B.1203.60C.1487.28D.1247.28【答案】 D6. 【问题】 下列情况中， 可以不用进行试验路段施工的是（）。A.三级公路路堤B.填石路堤C.土石路堤D.特殊地段路堤【答案】 A7. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】 C
4、8. 【问题】 （2015年真题）涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位【答案】 D9. 【问题】 关于施工总承包模式下建设工程监理委托方式特点的说法，正确的是（）。 A.施工总承包单位的报价较低B.施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制C.有利于建设单位的合同管理，协调工作量大，可发挥工程监理单位与施工总承包单位多层次协调的积极性D.建设周期较短【答案】 B10. 【问题】 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()A.建筑物
5、B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】 D11. 【问题】 （2013年真题）某投资项目建设期为3 年，在建设期第一年贷款100 万元，第二年贷款300 万元，第三年贷款100 万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。A.62.18B.46.27C.30.00D.15.00【答案】 B12. 【问题】 某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延【答案】 A
6、13. 【问题】 下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】 D14. 【问题】 根据民法典，关于委托合同的说法，错误的是（ ）。A.受托人应当亲自处理委托事务B.受托人处理委托事务取得的财产应转交给委托人C.对无偿的委托合同，因受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿D.受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托
7、人应偿还该费用及利息【答案】 C15. 【问题】 建立进度协调会议制度是监理工程师控制工程建设进度的（）措施。A.技术B.合同C.经济D.组织【答案】 D16. 【问题】 下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()A.总体算术平均数B.样本算术平均数C.样本中位数D.总体标准偏差【答案】 D17. 【问题】 依据安全技术操作规程中关于安全方面的规定，凡在坠落高度基准面（）有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。A.2m和2m以上B.3m和3m以上C.4m和4m以上D.5m和5m以上【答案】 A18. 【问题】 （2018年真题）关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（）。A
8、.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标【答案】 B19. 【问题】 某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】 D20. 【问题】 设计施工总承包合同模式
9、下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 工程质量事故处理的基本要求有()。A.正确确定事故性质和处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】 BCD2. 【问题】 工程进度延误后，进度计划调整的原则有（）。A.应从工程建设局部重要地段出发B.进度里程碑目标不得随意突破C.合同
10、规定的总工期和中间完工日期不得随意调整D.计划的调整应首先保证关键工作的按期完成E.选择合理的施工方案和适度增加资源的投入，使费用增加较少【答案】 BCD3. 【问题】 根据受力要求，桥梁施工的拱架和支架应具有必要的（）。 A.强度B.刚度C.稳定性D.厚度E.长度【答案】 ABC4. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），安全文明施工费包括()A.环境保护费B.临时设施费C.施工降水费D.二次搬运费E.冬雨季施工增加费【答案】 AB5. 【问题】 下列选项中，监理规划应明确的工程进度控制措施有()。A.建立多级网络计划体系B.严格审核施工组织设计C.建立进度控
11、制协调制度D.该施工合同及时支付合同款E.监控施工单位实施作业计划【答案】 AC6. 【问题】 工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（ ），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.安全生产管理职责【答案】 ABD7. 【问题】 建设工程监理的主要方式有（）。A.巡视B.旁站C.平行检验D.见证取样E.随机抽样【答案】 ABCD8. 【问题】 根据工程量清单计价规范，下列情况中，承包人通常可以提出工期索赔的原因包括（）。A.合同文件的内容出错或互相矛盾B.发包人合理终止合同C.发包人和监理工程师命令暂停工程D.发包人违
12、约E.发包人未能按时提供现场【答案】 ACD9. 【问题】 根据标准施工合同，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【答案】 BCD10. 【问题】 钢材在进场验收时，出现（ ）情况，应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验。A.国外进口钢材B.钢材混批C.板厚大于60mm，且设计有Z向性能要求的厚板D.对质量有疑义的钢材E.建筑结构安全等级为二级【答案】 ABD11. 【问题】 下列关于双代号时标网络计划的表述中，错误的有()。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B
13、.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E.工作箭线中存在波形线时，波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔【答案】 BD12. 【问题】 下列关于物资供应计划的表述中，正确的有()。A.是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据B.是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排C.反映完成建设工程所需物资情况的计划D.保证建设工程按施工进度计划组织施工E.按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质
14、量目标的实现【答案】 ABD13. 【问题】 关于代理的说法，正确的有()A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【答案】 AB14. 【问题】 路基工程的地面排水设施主要有（）。A.边沟B.截水沟C.排水垫层D.渗沟E.急流槽【答案】 AB15. 【问题】 机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标的不同之处有（）。A.资格预审B.投标文件的编制C.签署合同协议D.评审要素E.量化比较的方法【答案】
15、D16. 【问题】 下列选项中，属于项目监理机构内部工作制度的有()。A.安全生产监督检查制度B.监理工作日志制度C.监理周报、月报制度D.施工组织设计审核制度E.监理人员教育培训制度【答案】 BC17. 【问题】 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】 ABCD18. 【问题】 下列监理单位编制的质量记录表格中，属于监理单位质量管理体系有关的记录有（ ）。A.合同评审记录B.文件控制记录C.材料设备验收记录D.纠正预防措施记录E.内部审核记录【答案】 AB19. 【问题】 根据标准监理招标文件，监
16、理人的工作内容有（ ）。A.收到施工组织设计文件后编制监理规划B.参加由委托人主持的第一次工地会议C.检查施工承包人的实验室D.查验施工承包人的施工测量放线成果E.核查施工承包人对施工进度计划的调整【答案】 BCD20. 【问题】 根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括（）。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.最低评标价法E.综合评估法【答案】 D三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程项目，建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前，建设单位即委托了一家建设工程监理公司协助建设单位完善和签订工程施工承包合同，并承担该建设
17、工程项目施工阶段的监理任务。建设单位和施工单位草拟的工程施工合同条件包含以下条款：（1）承包人按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，承包人不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。（2）监理工程师应对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。（3）业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供承包人参考使用。（4）承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。（5）无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的工期和
18、费用损失，并支付承包人合理利润；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。（6）承包人按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知承包人。问题：请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。【答案】(1)“承包人不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任”不妥。应改正为:承包人按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案）组织施工，但不排除其自身原因引起的工程延期和费用增加的责任。(2)不妥。应改正为;承包人应向监理工程师提交施工组织设计，供其审批或提出修改意见（或监
19、理工程师职责不应出现在施工合同中）。(3)“供承包人参考使用”不妥。应改正为:业主应保证资料和数据的准确性，以指导承包人进行现场施工。(4)应改正为:承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人,经发包人同意，承包人可将工程其他部分或工作分包给第三人。分包工程不得再次分包。(5)已经隐蔽的工程，按监理人要求重新检验,若检验不合格，由此引起的工期和费用损失均由承包人承担。(6)“监理工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知承包人”不妥。应改正为:监理工程师接到承包人提交的工程量报表后7天内进行复核，监理工程师未按约定时间内复核的，承包人提交
20、的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。2. 某渠道工程全长11.9381km，其中明渠长10.881km,渡槽长1.1km。左岸排水建筑物5座，控制建筑物2座（节制闸、退水闸各1座）。渠道设计流量220m3/s、加大流量280m3/s.渠道过水断面为梯形，设计底宽为15m,堤顶宽5m,渠道内边坡系数为1：2.0。渠道挖深8m，填高11m。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工承包合同;发包人和监理人签订了监理委托合同。【事件】事件1：质量监督机构在进行生产安全隐患排查时，发现渠道开挖部分缺少安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健
21、全，未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理，安全教育和培训不到位，在开挖渠顶1m范围内堆放弃渣，且变形监测资料不全。事件2：发包人要求在开工之前各参建单位共河进行危险源辨识和评价，井采取相应的对策，施工过程中不再进行危险额并识和评价。在柱号2+1002+500处为膨胀土段，宜发生脱坡崩塌和滑坡，为重大危险源。该危险源由监理人和承包人共同管控，发包人监督。事件3：在对弃渣场堆渣高度为6m的开挖工作评价时，采用LEC法评价，其中L=6,E=5，C=10。【问题】1.事件1,试用综合判断法确定生产安全隐患类型，并阐述该安全隐患治理程序。2.指出事件2中的不要之处，并说明理由。3.事件3，试判别该危险
22、源的风险等级，并说明理由。【答案】问题1：应为重大事故安全隐患。其治理程序如下：（1）重大事故隐患治理方案应由施工单位主要负责人组织制订，经监理单位审核，报项目法人同意后实施。项目法人应将重大事故隐患治理方案报项目主管部门和安全生产监督机构备案。（2）责任单位在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。（3）事故隐患治理完成后，项目法人应组织对重大事故隐患治理情况进行验证和效果评估，并签署意见，报项目主管部门和安全生产监督机构备案。问题2：不妥之处如下。施工过程不再进行危险源识别不妥。理由：应定期开展危险源辨识，当有新规程规范发布（修订），或施工条件、环境、要素或危险源致险因
23、素发生较大变化，或发生生产安全事故时，应及时组织重新辨识。重大危险源管理不妥。重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级，应由项目法人组织监理单位、施工单位共同管控，主管部门重点监督检查。问题3：D=300,属于较大风险等级。3. 某引水工程总投资42亿元，工程建设内容包括明渠190km，控制性建筑物10座（节制闸3座、退水闸2座、分水口5个）、排水工程11座（9座排水渡槽、2座排水倒虹吸），跨渠道建筑物10座（跨渠桥梁）。【事件】事件1:项目实行项目法人责任制，部分建设过程如下：2018年6月10日可行性研究报告经国家发展和改革委员会批准。2018年10月组织施工准备，并组织进行了主体工程设
24、计招标、监理招标和设备采购招标。2018年12月主体工程开工。2019年1月10日初步设计经水利部批准。2019年2月投资方组建了项目法人。2019年5月由于征地原因，项目法人和设计单位沟通后，取消了2座排水渡槽。事件2:项目法人在施工准备阶段组织招标时，招标方案如下：将设计直接委托给承担可行性研究报告编制单位A设计单位；明渠段施工直接委托给承担膨胀土试验段的B、C两家施工单位；建筑物工程（10座控制性建筑物、11座排水工程、10座跨渠桥梁）通过公开招标选择了D施工单位；项目法人通过公开招标选择了E、F两家监理单位，E监理单位监理范围为B施工单位，F监理单位监理范围为C、D两家施工单位。项目法
25、人通过公开招标选了G设备供应单位。【问题】1.事件1中，请指出水利工程基本建设程序中的不妥之处，并说明理由。2.事件2中，请指出项目法人发包方案中的不妥之处，并说明理由。3.事件2中，项目法人招标方案中的模式属于何种项目组织管理模式？作为F监理单位的总监理工程师，你认为协调工作应包括哪些？【答案】问题1:(1)主体工程开工时间不妥。理由：主体工程开工时间应于初步设计批准之后进行。(2)项目法人组建时间不妥。理由：筹备组应于可行性研究报告批准之后，应正式成立项目法人。(3)项目法人取消2座排水渡槽不妥。理由：可行性研究报告或初步设计经批准后，不得随意修改和变更，在主要内容上有重要变动，应经原批准
26、机关复审同意。问题2:将设计直接委托给A设计单位不妥；将明渠段直接委托给B、C两家施工单位不妥。理由：设计、施工单位的委托应根据招标相关规定，通过招标委托。问题3:属于平行承发包模式。总监理工程师协调工作主要包括：C、D施工单位和发包人之间的协调工作；C施工单位和D施工单位之间的协调工作；C、D施工单位和G设备供应单位之间的协调工作；B、C、D施工单位之间的协调工作；F监理单位和E监理单位之间的协调工作。4. 某实行监理的工程，建设单位通过招标选定了甲施工单位，施工合同中约定：施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除，其费用包干并在清除后一次性支付;甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。
27、建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后，甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。施工过程中发生下列事件：事件1：甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾，并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的分包合同中，乙施工单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后，甲施工单位向项目监理机构提出付款申请，要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。中华考试网事件2：在混凝土钻孔灌注桩施工过程中，遇到地下障碍物，使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。
28、事件3：项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现，部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理，乙施工单位处理后，向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由，要求建设单位承担相应的处理费用。问题：事件3中，乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求是否妥当?说明理由。甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用是否妥当?说明理由。【答案】(1)妥当(0.5分)，因有质量问题的商品混凝土是甲施工单位供应的(1分)。(2)不妥(0.5分)，因建设单位不是混凝土供应合同的签订方(1分)。5. 某工厂建设单位和施工
29、单位依据建设工程施工合同示范文本，签订了施工合同，签约合同价为8100万元，其中暂列金额100万元(含税费)。合同工期10个月，施工合同约定:预付款为签约合同价扣除暂列金额的20%，开工后从第3个月开始分4个月等额扣回，当月实际结算价款不足以抵扣时，不足部分在次月扣回。工程进度款按月结算。质量保证金为工程估算价款总额的3%，每月按应付工程进度款3%扣留。人工费80元/工日，施工机械台班费2000元/台班，计日工单价150元。企业管理费率12%(以人、材、机为基数)，利润率5%(以人、材、机及企业管理费为基数)，规费综合费率为8%(以分部分项工程费，措施项目费及其他项目费之和为基数)。增值税税率
30、9%(上述费用均不含增值税进项税额)。工程实施过程中发生如下事件:事件1:基坑开挖过程中，受建设单位平行发包的另一家施工单位施工不当影响，造成基坑局部坍塌，因此发生修理基坑维护工程费用30万元，变配电用房费用5万元，工程停工5天，施工单位提出索赔要求补偿费用35万元，工程延期5天，建设单位同意补偿基坑维护工程费30万元，但不同意顺延工期。事件2:结构工程施工过程中，建设单位提出工程变更，由此增加用工150，工日施工机械30台班及计日工160工日，施工单位在合同约定期限内，向项目监理机构提出费用补偿申请。事件3:装修工程施工中发生不可抗力造成下列后果:装修材料损失3万元。施工机械损失12万元。施
31、工单位应建设单位要求照管清理修复工程，发生费用15万元。施工人员医疗费1.8万元，为保证合同工期，建设单位要求施工单位赶工，施工单位为此提出增加不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。事件4:施工单位110月实际完成的合同价款(含索赔的费用)见下表:【答案】1.预付款总额=（8100-100）x20%=1600.00万元。第3个月应该扣回的工程预付款=1600/4=400.00万元。2.建设单位的不妥之处:费用索赔30万元不妥，不同意顺延工期不妥。应赔偿费用35万元，同意工程延期5天。3.赔偿的费用有:增加用工80x150/10000=1
32、.20万元施工机械费用30x2000/10000=6.00万元。计日工费用=150x160/10000=2.40万元。监理机构应批准费用补偿为:(6+1.2)(1+12%)(1+5%)+2.4(1+8%)(1+9%)=12.79万元.4.建设单位应承担的费用有:装修材料损失3万元。施工单位应建设单位要求照管清理修复工程费用15万元。建设单位要求赶工的赶工费。5.第2个月完成价款900万元，工程实际造价900万元，扣回质保金为900x0.03=27万元，实际支付的价款为900-27=873.00万元。第4个月工程实际造价400万元，扣回质保金为400x0.03=12万元，扣回的预付款为400万元，由于不足以扣完，故第4个月实际支付的价款为0万元，不足以扣回的金额12万元，将在第5个月扣回。第5个月工程实际造价900万元，扣回质保金为900x0.03=27万元，扣回的预付款为400万元。实际支付的工程价款为900-27-400-12=461.00万元。