《2022年广东省二级建造师提升预测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省二级建造师提升预测题.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列关于地下防水基本要求说法错误的是（ ）。A.地下工程的防水等级分为二级B.防水混凝土的适用环境温度不得高于80C.防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6D.试配防水混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa【答案】 A2. 【问题】 关于子宫的解剖，下述哪项正确A.位于骨盆中央，坐骨棘水平以下B.成年妇女子宫长910cmC.容积约为10mlD.非孕期子宫峡部为1 cmE.子宫底与子宫颈相接处为峡部【答案】 D3. 【问题】 （2021年第
2、1批真题）根据注册建造师管理规定，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是( )。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的【答案】 B4. 【问题】 （2012年真题）自动化仪表设备安装应遵循的程序是（ ）A.先里后外、先低后高、先轻后重B.先外后里、先低后高、先重后轻C.先外后里、先高后低、先轻后重D.先里后外先高后低、先重后轻【答案】 D5. 【问题】 据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.普通
3、硅酸盐水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.火山硅酸盐水泥【答案】 A6. 【问题】 楼层放线最常用的距离测量器具是（）。A.全站仪B.水准仪C.钢尺D.经纬仪【答案】 C7. 【问题】 冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时（）。A.增加2025%B.减少2025%C.减少3540%D.增加3540%【答案】 B8. 【问题】 下列关于高强度混凝土说法错误的是（ ）。A.高强度混凝土水泥不得使用立窑水泥。B.高强度混凝土的水泥用量不宜大于500kg/m3C.高强度混凝土的设计配合比确定后进行不少于6次的重复试验进行验证D.高强度混凝土的施工应采用自落式搅拌机搅拌【答案】 D9. 【问题】 （2014年真
4、题）关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（ ）。A.分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程B.施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础C.分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算D.分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的两算对比【答案】 A10. 【问题】 （2018年真题）根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到( )。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】 D11. 【问题】 （2020年11月真题）刚梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为（ ）。A.固定铰支座B.可动铰支座C.固定支座D.弹性支座【答案】 B12. 【问题】
5、（2021年第2批真题）根据建设工程施工合同（示范文本），承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内向监理人正式递交索赔报告。A.28B.7C.14D.21【答案】 A13. 【问题】 （2020年真题）关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是( )。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉【答案】 B14. 【问题】 （2013年真题）在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（
6、）签订合同。A.业主B.工程总承包单位C.施工总承包单位D.业务、施工总承包管理单位三方共同【答案】 A15. 【问题】 （2021年第2批真题）用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付( )倍的工资。A.2B.1C.3D.5【答案】 A16. 【问题】 隧道的主体建筑物包括（ ）A.洞身衬砌和照明,通风B.洞身衬砌和照明,安全设备C.洞身衬砌和洞门D.洞身衬砌和照明,排水设施【答案】 C17. 【问题】 （2020年12月真题）关于民事案件开庭审理的说法，正确的是( )。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外人民法院均应当公开审理B.原告
7、无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【答案】 C18. 【问题】 （2013年真题）现场组焊的球形储罐，应制作（ ）三块产品焊接试板。A.立焊、角焊、平加仰焊B.角焊、横焊、对焊C.横焊、平加仰焊、立焊D.对焊、立焊、平加仰焊【答案】 C19. 【问题】 （2018年真题）某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是（ ）。A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算B.修改工程量后进行报价C.按业主要求工程量修改单价后报价D.采
8、用不平衡报价法提高该项工程报价【答案】 A20. 【问题】 （2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担( )。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑的因素有(）。A.井筒穿过岩层性质、涌水量的大小和井壁支护结构B.井筒直径和深度(基岩部分）C.设备条件、井筒条件和综合经济效益D.施工队伍的文化水平和施工人员管理素养E.可能采用的施工工艺及技术装备条件【答案】 AB2. 【问
9、题】 关于合同价款调整的程序，说法正确的有(）。A.出现合同价款调增事项后的14d内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料B.发包人应在收到承包人合同价款调增报告及相关资料之日起14d内对其核实，予以确认的应书面通知承包人C.发包人在30d内未提交合同价款调减报告的，应视为发包人对该事项不存在调整价款请求D.发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致，双方应停止履行合同义务E.承包人在收到发包人的协商意见后30d内既不确认也未提出不同意见的，视为发包人提出的意见已被承包人认可【答案】 AB3. 【问题】 关于人工挖孔灌注桩施工的说法，正确的有()。A. 施工前应制订专项安
10、全技术方案并应对作业人员进行安全技术交底B.人工挖孔施工应制订专项施工技术方案，并应根据工程地质和水文地质情况， 因地制宜选择孔壁支护方式C.相邻两孔施工时，一孔进行混凝土浇筑，另一孔作业人员应停止作业，在孔内待命D. 人工挖孔作业时，应始终保持孔内空气质量符合相关要求。孔 深 大 于10m时 ， 必须采取机械强制通风措施E. 挖孔作业前，应详细了解地质、地下水文等情况，不得盲目施工【答案】 ABD4. 【问题】 24、关于立井短段掘砌单行作业的说法，正确的有（ ）A.不用临时支护B.爆破后矸石需要全部清除 C.井壁混凝土接茬缝比较多 D.模版高度应与段高一致E.围岩不能及时封闭【答案】 AC
11、5. 【问题】 企业申请购买民用爆炸物品，应向所在地县级人民政府公安机关提出申请，应提交（ ）等资料。A.工商营业执照B.爆破作业单位许可证C.民用爆炸品运输许可证D.购买的品种、数量和用途说明E.购买单位的名称、地址、银行账户【答案】 ABD6. 【问题】 列所列公路工程中，可以由二级注册建造师（公路工程）担任其项目负责人的有（）。A.桥梁工程，30m桥长1000mB.隧道工程，0m长度1000mC.单项合同额，3000万元D.单项合同额，5003000万元E.桥梁工程，13m单跨50m【答案】 ABD7. 【问题】 根据公路工程基本建设项目概算预算编制办法，其他工程费中施工辅助费包括（）。
12、A.机械工具使用费 B.勘察试验费 C.工程定位复测费 D.工程点交、场地清理费 E.临时水井、水塔修建费【答案】 CD8. 【问题】 （2018年）水泥混凝土路面断板的治理措施有（ ）。A.直接灌浆B.局部带状修补C.扩缝灌浆D.罩面补强E.整块板更换【答案】 ABC9. 【问题】 钢筋混凝土井塔滑模施工法的特点有()。A.施工速度快B.占用井口时间短C.一次性投资高D.施工专用设备用量少E.连续成型施工技术要求高【答案】 ABC10. 【问题】 在沥青路面施工中，应浇洒粘层沥青的有（）。A.旧沥青路面层上加铺沥青层B.无机结合料基层上铺筑沥青层C.水泥混凝土路面上铺筑沥青层D.半刚性基层上
13、铺筑沥青层E.有裂缝或已修补的旧沥青路面【答案】 AC11. 【问题】 根据公路工程建设项目概算预算编制办法属于专项费用的有（）。A.场区平整硬化费用B.红线范围内贯通便道费用C.承包人工地实验室区域临时便道费用D.工地实验室属于固定资产的仪器折旧费E.工程交工、竣工验收费【答案】 AD12. 【问题】 当关键工作的实际进度较计划进度落后时，调整的目标就是采取措施将耽误的时 间补回来，保证项目按期完成。调整的方法主要是缩短后续关键工作的持续时间，包括 ( )A.改变某些工作的逻辑关系B.增加某些工作的工作内容C.减少某些工作的计划费用D.改变某些工作的资源消耗E.重新编制进度计划【答案】 A1
14、3. 【问题】 路基施工中，测定土的最佳含水量通常的方法有（ ）。A.击实试验B.辗压实验C.振动台法D.表面振动击实仪法E.固结仪法【答案】 ACD14. 【问题】 B级道路石油沥青不能用于（）。A.高速公路基层B.一级公路上面层C.二级公路上面层D.三级公路底基层E.高速公路上面层【答案】 B15. 【问题】 隧道监控量测时，量测计划应根据（ ）等编制。A.围岩条件B.量测项目C.施工方法D.监控人员素质E.隧道长度【答案】 ABC16. 【问题】 下列关于水泥混凝土路面纵缝设置与施工，说法错误的是（）。A.当一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置纵向缩缝B.当一次铺筑宽度大于4.5m时，应设
15、置纵向施工缝C.采用滑模施工时，纵向施工缝的拉杆可用摊铺机的侧向拉杆装置插入D.当发现拉杆可能被拔出时，宜进行拉杆拔出力检验E.纵缝拉杆应采用光圆钢筋，设在板厚中央【答案】 AB17. 【问题】 竣工验收委员会成员有（）。A.项目法人B.设计单位C.施工单位D.交通运输主管部门E.质量监督机构【答案】 D18. 【问题】 某路段填隙碎石底基层备料时，计算该段所需的粗碎石体积数量需要的数据有()A.底基层宽度B.底基层厚度C.运料车辆的车厢体积D.松铺系数E.粗碎石的含水量【答案】 ABD19. 【问题】 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂主要包括（）。A.减水剂B.缓凝剂C.引气剂D.速凝剂E.
16、泵送剂【答案】 AC20. 【问题】 （2018年）可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有（ ）。A.锚杆台车B.混凝土喷射机C.混凝土搅拌站D.搅拌运输车E.混凝土输送泵【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景资料】某水利工程施工项目经过招标，建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定，A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C、D三家专业公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件一：施工招标过程中共有6家公司竞标，其中F公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G公司的投标文件未密封。事件
17、二：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议建设单位采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。事件三：若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。事件四：建设单位采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理机构提交因此增加的保管费支付申请。事件五：C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求建设单位重新采购供货。【问题】1事件一中评标委员会是否应该对F、G这两家公司
18、的投标文件进行评审?如不合理，请改正。2事件二中A公司的做法是否妥当?为什么?3事件三中A公司的要求合理吗?若不合理，请改正。4事件四中监理机构是否签认A公司的支付申请?为什么?【答案】1对F不评定，因为按规定，逾期送达的投标文件，招标人应当拒收；对G不评定，因为对于未密封的投标文件，招标人应当拒收。2A公司的做法不妥。因为A公司与D公司是总包与分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。3A公司的要求不合理。应由建设单位而非监理公司承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期。4监理机构应予签认。因为建设单位供应的材料设备提前进场，导致保管费用增
19、加，属发包人责任，由建设单位承担因此发生的保管费用。5C公司的要求不合理。因为C公司不应直接向建设单位提出采购要求而应由A公司提出，而建设单位供应的材料设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。2. 背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40根桩径为155m的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50m。桥位区地质为：表层为5m的砾石，以下为37m的卵漂石层，再以下为软岩层。施工中有如下事件发生：事件一：施工现场附近有砂石料场，价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供，砂石材料由承包商自行采购，考虑到与附近居民的关系协调，承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场，由于附近料场中粗砂含泥量偏高，级配不理想，承包人施工
20、混凝土质量不能满足要求，承包人不得不重新选择砂石材料供应商。事件二：采用冲击钻成孔工艺。先场地平整，再桩位放样、埋设护筒，然后采用冲击钻进行钻孔。再设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉试验，并用15倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合理后，进行混凝土灌注，混凝土坍落度18cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。事件三：施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。首
21、批混凝土灌注后埋置导管的深度为12m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养生一段时间后发现有断桩事故。事件四：上部结构施工的材料主要通过塔吊完成，在起吊一台电焊机时，由于安全防护设施和安全警示标识牌影响操作人员视线，为了安全起吊，
22、现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。问题：1针对事件一，承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商?2根据事件二、事件三的描述，列出钻孔灌注桩施工的主要工序。3根据事件三分析，断桩可能发生在何处?简要说明理由。4针对事件四，指出其中存在的安全管理问题，并提出正确的做法。【答案】1不合理。材料采购时承包人可以采取公开招标、邀请招标以及其他询价方式选择材料供应商。2埋设护筒，制备泥浆，钻孔，清孔，钢筋笼制作与吊装，灌注水下混凝土。3(1)可能发生在10m处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。(2)可
23、能发生在27m处：采取强制提升而造成导管脱节。4事件四中，存在的问题是：现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。正确的做法是：对于确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要即行复员，发现破损，应及时更新。【解析】1材料采购时承包人可以采取以下方法选择材料供应商：(1)公开招标(国际竞争性招标、国内竞争性招标)，由招标单位通过报刊、广播、电视等公开发表招标广告，在最大的范围内征集供应商。(2)邀请招标(有限国际竞争性招标)，由招标单位向具备设备、材料制造或供应能力的单位直接发出投标邀请书，并且受邀参加投标的单位不得少于3家。(3)其他方式，施工
24、物资采购可通过询价方式选定供应商。同时还需注意，不管采用哪种方式，都需要按照相关程序和要求对材料进行取样做试验，材料合格后才能签订采购合同，这也是一个重要的程序。2本题是关于钻孔灌注桩施工工艺的题目。由于背景资料对于钻孔桩的整个施工过程叙述比较清楚，我们只需按照其先后顺序，用简练的语言来总结工艺过程即可。此类题目难度一般不大，主要是在总结、提炼和分析。有些题目可能还会要求去补充完善施工程序或修改错误的工艺流程。3该题是考查考生对可能产生断桩原因分析的题目。根据叙述，由于“当灌注混凝土进行到10m时，出现坍孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理”，因此可能存在“吸泥机清理不彻底”的问题，使得“灌
25、注桩中断或混凝土中夹有泥石”从而产生断桩。“当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法”可以推断“造成导管脱节”，从而产生断桩。该类题目相对灵活，要求考生不仅要掌握教材知识，还需要一定的工程实践经验。类似的题目实际上是关于质量通病原因分析的题目，是重要的考点。3. 某水利工程项目位于我国北部某省，枯水期流量很小，坝型为土石坝，设计采用黏土心墙防渗；坝址处河道狭窄，岸坡陡峻。大坝采用碾压式填筑，坝体施工前，施工单位进行了碾压试验。施工中，坝体靠近混凝土涵管部位的土方填筑，需要采取技术措施以确保工程质量。项目中某分部工程包括：坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑，该分部工程验收结论
26、为“本分部工程划分为80个单元工程，其中合格30个，优良50个，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；中间产品全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良，故本分部工程优良。”问题：1为本工程选择合理的施工导流方式及临时挡水、泄水建筑物?2大坝采用碾压式填筑，其压实机械有哪些类型?防渗体应优先选用什么种类的压实机械?3大坝施工前，防渗体碾压试验主要确定哪些施工技术参数?施工中，坝体靠近混凝土涵管部位的土方填筑，应采取哪些措施保证填筑质量?4根据水利水电工程施工质量与检验评定规程SL176-2007的有关规定，质量评定时，项目划分为哪几级?上述分部工程验收结论存在
27、不妥之处，应如何修改?【答案】1结合工程条件，本项目枯水期流量很小，河道狭窄，应采取一次拦断河床围堰导流，土石围堰，隧洞导流。2(1)压实机械有：静压碾压、振动碾压、夯击三种类型。(2)防渗体压实机械应优先选用羊脚碾和气胎碾配套使用。3(1)防渗体碾压试验主要确定碾压机具的重量、土的含水量、碾压遍数及铺土厚度。(2)对于坝身与混凝土涵管的连接，靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实。填土碾压时，要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。4(1)项目划分为单位工程、分部工程、单元（工序）工程三级。(2)该分部工程验收结论改为：本分部
28、工程划分为80个单元工程，单元工程质量全部合格，其中50个达到优良，优良率为625，未达到700的标准，故本分部工程质量等级应为合格。4. 某公司中标某工程，根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）与建设单位签订总承包施工合同。按公司成本管理规定，首先进行该项目成本预测（其中：人工费287.4万元，材料费504.5万元，机械使用费155.3万元，措施费104.2万元，施工管理费46.2万元，税金30.6万元），然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。总承包施工合同是以工程量清单为基础的固定单价合同，合同约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅
29、度在5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算，减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。【问题】1.根据成本预测资料，计算该项目的直接成本（保留一位小数）。3.A分项工程、B分项工程单价是否存在调整？分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款（单位：元）。【答案】1.直接成本人工费材料费施工机械使用费措施费287.4504.5155.3104.21051.4万元。3.A分项工程工程量增减幅度：增加幅度大于5%，故存在调整。单价不可调部分工程量：5400（15%）5670m3；单价可调部分工程量：58005670130m3；调整后的价款为：567042130（420
30、.9）243054元。B分项工程工程量增减幅度：减少幅度大于5%，故存在调整。调整后的价款为：5870（5601.1）3615920元。5. 背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40根桩径为155m的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50m。桥位区地质为：表层为5m的砾石，以下为37m的卵漂石层，再以下为软岩层。施工中有如下事件发生：事件一：施工现场附近有砂石料场，价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供，砂石材料由承包商自行采购，考虑到与附近居民的关系协调，承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场，由于附近料场中粗砂含泥量偏高，级配不理想，承包人施工混凝土质量不能满足要求，承包人不得不重新选择砂石材料供
31、应商。事件二：采用冲击钻成孔工艺。先场地平整，再桩位放样、埋设护筒，然后采用冲击钻进行钻孔。再设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉试验，并用15倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合理后，进行混凝土灌注，混凝土坍落度18cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。事件三：施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为12m，在随后的灌注过程
32、中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养生一段时间后发现有断桩事故。事件四：上部结构施工的材料主要通过塔吊完成，在起吊一台电焊机时，由于安全防护设施和安全警示标识牌影响操作人员视线，为了安全起吊，现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标
33、识牌。问题：1针对事件一，承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商?2根据事件二、事件三的描述，列出钻孔灌注桩施工的主要工序。3根据事件三分析，断桩可能发生在何处?简要说明理由。4针对事件四，指出其中存在的安全管理问题，并提出正确的做法。【答案】1不合理。材料采购时承包人可以采取公开招标、邀请招标以及其他询价方式选择材料供应商。2埋设护筒，制备泥浆，钻孔，清孔，钢筋笼制作与吊装，灌注水下混凝土。3(1)可能发生在10m处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。(2)可能发生在27m处：采取强制提升而造成导管脱节。4事件四
34、中，存在的问题是：现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。正确的做法是：对于确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要即行复员，发现破损，应及时更新。【解析】1材料采购时承包人可以采取以下方法选择材料供应商：(1)公开招标(国际竞争性招标、国内竞争性招标)，由招标单位通过报刊、广播、电视等公开发表招标广告，在最大的范围内征集供应商。(2)邀请招标(有限国际竞争性招标)，由招标单位向具备设备、材料制造或供应能力的单位直接发出投标邀请书，并且受邀参加投标的单位不得少于3家。(3)其他方式，施工物资采购可通过询价方式选定供应商。同时还需注意，不管采
35、用哪种方式，都需要按照相关程序和要求对材料进行取样做试验，材料合格后才能签订采购合同，这也是一个重要的程序。2本题是关于钻孔灌注桩施工工艺的题目。由于背景资料对于钻孔桩的整个施工过程叙述比较清楚，我们只需按照其先后顺序，用简练的语言来总结工艺过程即可。此类题目难度一般不大，主要是在总结、提炼和分析。有些题目可能还会要求去补充完善施工程序或修改错误的工艺流程。3该题是考查考生对可能产生断桩原因分析的题目。根据叙述，由于“当灌注混凝土进行到10m时，出现坍孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理”，因此可能存在“吸泥机清理不彻底”的问题，使得“灌注桩中断或混凝土中夹有泥石”从而产生断桩。“当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法”可以推断“造成导管脱节”，从而产生断桩。该类题目相对灵活，要求考生不仅要掌握教材知识，还需要一定的工程实践经验。类似的题目实际上是关于质量通病原因分析的题目，是重要的考点。