《2022年四川省一级建造师自测模拟模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级建造师自测模拟模拟题.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于( )M?km。A.2B.3C.5D.10【答案】 D2. 【问题】 钢筋混凝土拱圈施工时扣架的布置中各扣索位置应满足（ ）。A.与所吊挂的拱肋在同一水平面内B.与所吊挂的拱肋在同一竖直面内C.扣索应布置在拱肋的中部D.扣索必须与主塔固结【答案】 B3. 【问题】 某企业欲进购一批材料，该材料出厂价为3000 元/吨,运费为500 元/吨,运输损耗率为3%,采购保管费率为4%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为（ ）元/
2、吨。A.3213.6 B.3605.0C.3749.2 D.3800.2【答案】 C4. 【问题】 两条平行跑道，磁方位角为138度318度，常年主导风向为东南风，则两条跑道的主降端跑道号码标志分别是（）。A.14L、32LB.14L、14RC.14R、32RD.32L、32R【答案】 B5. 【问题】 关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017A.招标投标法实施条例高于招标公告发布暂行办法 B.建设工程质量管理条例高于建筑法 C.建筑业企业资质管理规定高于城市房地产开发经营管理条例 D.建设工程勘察设计管理条例高于城市房地产开发经营管理条例【答案】 A6. 【问题】 根据建设工
3、程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单中新增分部分项工程，关于其合同价款确定的说法，正确的是（ ）。A.新增分部分项工程引起措施项目后合同价款不予调整B.承包人应将新增分部分项工程措施项目实施方案提交发包人批准后，调整合同价C.由总监理工程师按“商定或确定”条款的约定处理D.新增分部分项工程引起措施项目造成合同价款增加的直接按实调整【答案】 B7. 【问题】 混凝土质量配合比为1：195：352：058(水泥：砂子：石子：水)，则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为()kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】 D8. 【问题】
4、 根据民法典,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。A.须经债权人同意,且需办理公证于续B.无需经债务人同意,也不必通知债务人C.无需债务人同意,但需办理公证手续D.无需经债权人同意,需通知债务人【答案】 D9. 【问题】 下列关于综合爆破中小炮说法错误的是（ ）。A. 钢钎炮炮眼直径和深度分别小于75mm 和5mB. 小炮主要包括钢钎炮、深孔爆破等钻孔爆破C. 药壶炮是小炮中最省工、省药的一种方法D. 用药量1t 以下为中小炮【答案】 A10. 【问题】 根据水利安全生产标准化评审管理暂行办法，某施工企业安全生产标准化评审得分为85分，且各一级评审项目得分不低于应得分的70%，该企业安全
5、生产标准化等级为（）。A.一级 B.二级 C.三级 D.四级【答案】 B11. 【问题】 下列各项中，不是现金管理内容的是（ ）。A.现金持有量的确定B.现金收益管理C.日常现金收支管理D.加速现金流转【答案】 B12. 【问题】 航向信标台的临界区是一个（ ）的区域。A.扇形B.圆和长方形合成C.长方形D.长方形和梯形【答案】 B13. 【问题】 下列施工交底内容中，属于施工方案交底的是（）。A.质量、安全、进度目标B.工程的重点和难点C.操作方法、要领D.主要施工工艺及施工方法【答案】 C14. 【问题】 在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为
6、（）。2014A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【答案】 A15. 【问题】 关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标，邀请招标和议标 B.投标人少于三家应重新投标 C.多个法人不可以联合投标 D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人【答案】 B16. 【问题】 基床夯实后，进行复夯检验时，对离岸码头采用选点复打一夯次，其平均沉降量不大于（ ）。A.10mmB.30mmC.50mmD.300mm【答案】 C17. 【问题】 某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠
7、施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款【答案】 D18. 【问题】 某独立土方工程，根据建设工程工程量清单佳佳规范（GB505002013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标
8、书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500 m3 ，则土方工程总价为（）元。A.242250 B.240000 C.247500 D.225000【答案】 A19. 【问题】 如使用管理职能分工表还不足以明确每个工作部门的管理职能，则可辅以使用( )。A.项目管理目标责任书 B.岗位责任描述书C.管理职能分工描述书 D.项目构造描述书【答案】 C20. 【问题】 根据民法典，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同【答
9、案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 当井筒施工需要布置排水设施时，安排合理的是（）。A.吊桶排矸时也可同时安排排水B.卧泵一般布置在凿井吊盘上C.吊泵排水要求吊泵必须下到井底D.当井深大时可以采用接力式排水E.采用吊桶排水时就不必再准备吊泵【答案】 ABD2. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任包括（ ）。A. 向施工单位提供资料的责任B. 依法履行合同的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 对拆除工程进行备案的责任E. 不得干预投标人的责任【答案】 ABCD3. 【问题】 施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的
10、任务。（2014）A.项目各参与方B.项目经理C.企业内部各部门D.企业内部各工作人员E.项目各职能主管工作部门【答案】 B4. 【问题】 进行登记应当提交施工起重机械有关资料，属于与使用的有关情况资料的有（ ）。A.设计文件B.制造质量证明书C.机械和设施的管理制度和措施D.机械和设施使用情况E.作业人员的情况【答案】 CD5. 【问题】 某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（ ）。A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.大气
11、变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺【答案】 ABC6. 【问题】 计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定，下列正确的说法有（）。A.强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行B.施工企业使用实行强制检定的计量器具，使用单位可自行选择检定点送检C.使用强制检定的计量器具的单位和个人，都必须按照规定申请检定D.施工企业使用实行强制检定的计量器具，可自行周期检定E.强制检定的检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定【答案】 AC7. 【问题】 根据建设工程项目管
12、理规范（GB/T50326-2006），项目经理的职责有（）。A. 对资源进行动态管理B. 建立各种专业管理体系，并组织实施C. 收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收D. 进行整个项目的利益分配E. 协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作【答案】 ABC8. 【问题】 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（）。A.选择符合环保要求的吊装机械设备B.按照构作尺寸、重量选择吊具C.编制专项方案并组织专家评审D.计算确定构件的吊点数量、位置E.控制吊索水平夹角不应小于45度【答案】 ABD9. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例规定，下列分部分项工程达到一定规模的危险性，应当
13、编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.钢筋工程D.脚手架工程E.模板工程【答案】 ABD10. 【问题】 下列选项中，属于速动资产的是（ ）。A.货币资金B.存货C.交易性金融资金D.应收票据E.应收账款【答案】 ACD11. 【问题】 建设工程项目的进度偏差对施工成本偏差分析的结果有重要影响，下列关于进度偏差的说法中，正确的是()。A.进度偏差为负值，表示工期提前B.进度偏差为负值，表示工期拖延C.进度偏差为正值，表示工期提前D.进度偏差为正值，表示工期拖延E.进度偏差为0时，表示进度正常【答案】 BC12. 【问题】 关于轴承装配要求的说法，正确的是（）。A.
14、对于厚壁轴瓦，在未拧紧螺栓时，用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3B.采用温差法装配时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100C.对于薄壁轴瓦，在装配后，在中分面处用0.02mm塞尺检查，不应塞入D.轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查，单侧间隙应为顶间隙的1/21/3E.采用温差法装配时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于120【答案】 ACD13. 【问题】 在技术方案投资各方现金流量表中，应作为现金流出的有（ ）。A.技术方案资本金B.实缴资本C.借款本金偿还D.经营成本E.租赁资产支出【答案】 B14. 【问题】 既
15、有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑( )等实施节能改造的活动。A.围护结构B.保温结构C.采暖制冷系统D.照明设备E.供水系统【答案】 ACD15. 【问题】 某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（）。A.工作H B.工作G C.工作F D.工作E E.工作D【答案】 ACD16. 【问题】 根据建筑安装工程费用项目组成，以定额人工费为计费基础的规费有（ ）。A.养老保险费B.医疗保险费C.意外伤害保险费D.工伤保险费E.住房公积金【答案】 ABD17. 【问题】 某基坑设计要求需进行强夯处理， 设计处理深度为 8m。 每边超出基础外缘的宽度宜为（）。A.3B
16、.4C.5D.6E.7【答案】 BC18. 【问题】 建设工程项目评标过程中，初步评审包括( )。A.投标资格审查B.计价方式C.组织结构D.优惠条件E.投标担保的有效性【答案】 A19. 【问题】 下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的有（ ）。A.密封膏B.密封条C.密封胶D.止水条E.密封剂【答案】 BD20. 【问题】 下列费用项目中，（ ）应计入设备安装工程费用。A.整个车间的负荷联合试运转费用B.为测定安装工程质量进行的单机试车费用C.为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的试调试费D.整个车间的无负荷联合试运转费用E.单台设备调试费用【答案】 BCD三 , 大题分
17、析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料某公司承建2个新建码头泊位，长380m，宽32m。项目开工日期为2015年7月1日，总工期为348d。码头排架间距为7m，每榀排架布置7根1000mmPHC基桩，包括3根直桩及2对斜桩；上部结构为现浇钢筋混凝土横梁、预制纵梁、预制面板和现浇面层。栈桥水域段长120m，宽15m，采用800mmPHC管桩和1000mm灌注桩；栈桥陆域段长80m，采用1000mm灌注桩；上部结构采用现浇钢筋混凝土帽梁、预制预应力空心板和现浇面层。公司成立项目部实施该项目。项目部编制施工组织设计时依据了设计文件、招投标文件、公司贯标体系文件以及相关技术规范，规范有港口工程桩基规
18、范JTJ25498、港口工程预应力大直径管桩设计与施工规程(JTJ2482001)、水运工程质量检验标准(JTS257-2008)、水运工程混凝土施工规范(JTS2022011)等。在施工组织设计中，将工程划分为码头工程和栈桥工程2个单位工程。开工前，项目经理组织全体人员学习有关安全方面的标准、规范、法律、法规和文件，如中华人民共和国安全生产法(2002年)、施工现场临时用电安全技术规范J0J4688等，并向参加施工的工程船舶、水上作业人员、潜水员进行了水上或水下施工技术安全措施交底。公司对项目部以上工作中存在的错误及时进行了纠正，保证了项目的正常实施。施工中，因业主动迁拖延，沉桩施工出现中断
19、，致使沉桩工期滞后了3个月，项目部因此向业主递交了工期延长的申请及索赔申请。问题1根据背景资料，指出项目部工作的错误之处，并写出正确的说法。2沉桩施工控制应包含哪几方面?3施工单位申请工期延长是否合理?为什么?4写出工程索赔成立的条件。【答案】1(1)错误1：码头工程和栈桥工程；正确1：根据水运工程质量检验标准JTS2572008，应该划分为1#泊位码头工程和2#泊位码头工程；(2)错误2：2002年颁布的中华人民共和国安全生产法；正确2：新安全生产法，2014年8月31日通过，2014年12月1日起施行；(3)错误3：施工现场临时用电安全技术规范JGJ4688；正确3：施工现场临时用电安全技
20、术规范JGJ462005。(4)错误4：港口工程桩基规范JTJ25498，正确4：港口工程桩基规范JTS16742012(5)错误5：项目经理组织安全技术措施交底正确5：项目技术负责人组织安全技术措施交底【考点解析】考核对港航工程施工有关的现行法律、标准、规定的了解。2偏位控制；承载力控制；桩的裂损控制。32. 某新建铁路隧道长1850m，隧道围岩设计均为III级，局部有岩爆地层。两个施工队分别从隧道进、出口同时施工，开挖循环进尺不超过3m。在施工前，施工单位制定了爆破安全技术措施、出碴安全技术措施和用电管理安全技术措施，并由项目经理对工班长进行了口头安全技术交底。在施工中发生如下事件：事件1
21、，进口段按设计掘进到620m处，施工人员在进行锚喷作业时，拱顶处发生坍塌，造成人员伤亡。经现场调查发现，该处地层围岩为IV级，局部较松散。事件2，在两个开挖面相距24m时，出口段施工队在未通知进口段施工队的情况下，自行组织洞内爆破作业，导致出口段1名工人被飞石砸伤，进口段掌子面处拱顶掉块，2名正在作业的喷锚工被砸伤。问题1.指出该隧道施工安全技术交底的错误之处，并说明正确做法。2.指出背景资料中隧道工程专项安全技术措施还应包含哪些内容？3.针对事件1，为防止再次发生此类事故，施工单位应采取哪些防范措施？4.针对事件2，指出施工单位在隧道爆破作业安全管理方面存在的错误做法。【答案】1.【参考答案
22、】错误之处：一是由项目经理交底，二是采用口头交底。正确做法：一是由项目技术负责人向施工作业班组、作业人员交底。二是以书面形式进行，且由交底双方签字确认。【考点解析】此题主要考查技术管理和安全管理。现场管理要求是施工和安全技术交底由项目总工程师主持。施工单位应做好对施工工点和施工操作人员的技术、质量和安全交底工作，凡下发的各种交底资料，交接双方必须认真履行签字手续，必须对资料登记编号。解题思路是根据管理要求查找错误并更正做法。2.【参考答案】专项安全技术措施还应包括：支护安全技术措施；防岩爆安全技术措施；超前地质预报安全技术措施;通风、降尘安全技术措施。【考点解析】此题主要考查隧道施工安全管理。
23、铁路工程安全保证措施应依据合同要求、国家和铁路行业相关安全管理法规性文件和企业安全管理体系文件，结合工程项目实际编制。执行职业健康安全管理体系标准的企业应按标准要求建立项目安全管理保证体系，按体系要求编制安全保证措施。隧道工程的安全技术措施应有：爆破安全技术措施、隧道支护安全技术措施、锚喷网安全技术措施、防瓦斯（天然气、有害气体)安全技术措施、用电管理安全技术措施、超前地质预报（防突水、突泥等）安全技术措施、防岩爆的安全技术措施和通风、降尘安全技术措施等。应对照背景资料地质条件及管理要求进行补充。3.【参考答案】(1)提前做好地质调查和预报工作；(2)地质变化与设计不符时及时变更设计与施工方案
24、。【考点解析】此题主要考查隧道施工技术管理和安全管理的综合应用超前地质预测、预报是隧道信息化施工的重要组成部分，施工阶段应将超前地质预测、预报纳入正常的施工工序中，根据地质、水文变化及时调整施工方法和采取相应的技术措施。隧道开挖要加强地质情况的观察，穿过节理发育、易于风化的岩层时要加强观测，合理开挖，防止塌方。在软弱破碎围岩地段，应使断面及时闭合，以有效地发挥支护体系的作用，保证隧道的稳定。解题思路是根据相应的管理要求更正背景资料中的错误做法，給出相应的处理措施。4.【参考答案】(1)出口段施工队在进行爆破作业时没有提前一个小时通报进口段施工队，以便进口段作业人员撤离危险区;，(2)洞内爆破作
25、业没有统一组织指挥，所有人员没有撤到安全地带。3. 【案例二】某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程，并于收到中标通知书50天后，接到建设单位签订工程合同的通知。招标书确定工期为150天，建设单位以采暖期临近为由，要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。为保证供暖时间要求，工程完工后，即按1.25倍设计压力进行强度和严密性试验，试验后连续试运行48小
26、时后投入供热运行。【问题】1.指出建设单位存在的违规事项。2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。【答案】本案例第1问主要考查招标投标法相关规定。招标投标法第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本案例第2问主要考查项目经理具备的条件。该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理，这是
27、该公司的违约之处；本工程项目经理应是市政公用工程一级建造师，并持有建造师的注册证书，且有类似工程经验。本案例第3问主要考查焊工人员应具备的要求。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十二条规定：离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。本案例第4问主要考查供热管道的功能性试验。供热管道压力试验分为强度和严密性试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行，试验介质为洁净水，环境温度在5以上，试验压力为设计压力的1.5倍；严密性试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6MPa。工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供
28、热条件后，对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行，试运行的时间应为连续运行72h。4. 【背景资料】某公司投资建设一蜡油深加工工程项目，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装，高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房分包给B安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B安装公司拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后
29、采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；房顶设备重10t，采用汽车起重机吊装。合同要求该工程2012年9月开工，2013年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。【问题】1）.针对本工程，A施工单位和B安装公司各应编制何种施工组织设计？2）.A施工单位和B安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？B安装公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、高处作业施工方案、
30、汽液交换设备吊装方案。3）.施工方案一般包括哪些内容？4）.为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。5）.分析说明B安装公司分包的工程中，有哪些吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案？这些方案应如何进行审核和批准？【答案】（1）A施工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B安装公司应编制单位工程(压缩机厂房工程）施工组织设计。（2）A施工单位至少还应编制：大型设备吊装施工方案、管道安装、清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。（3）施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺
31、要求、质量安全保证措施等基本内容。（4）A施工单位至少应具备GC1级压力管道安装资格。本工程的高压油气工艺管道属于压力管道的工业管道GC1级，应具有该级别压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装，安装单位应取得特种设备安装改造维修许可证1级许可资格，但取得GC1级压力管道安装许可资格的单位，从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取得压力容器安装许可资格。（5）网架吊装安装施工方案、房顶设备吊装施工方案属于危险性较大的安全专项施工方案，其中网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN（相当于10t)及以上的起重吊装工程，属于超
32、过一定规模的危险性较大的专项工程。房顶设备吊装施工方案由B安装公司施工前组织工程技术人员编制，公司技术负责人签字、加盖B单位公章，并经总承包单位技术负责人签字、加盖A单位公章，然后由项目总监理工程师审核签字、加盖执业印章后方可实施。网架吊装安装施工方案还应由总承包A施工单位组织召开专家论证会，专家论证前，施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。5. 背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分
33、路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。问题：1具有什么资质的企业可参加本工程投标2施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出3本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证4针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投人使用的要求，施工单位应如何处理5光缆中继段测试包括的内容有哪些【答案】1通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级、三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工，二级企业可承担工程造价2000万元及以下的各类
34、通信信息网络工程的施工，三级企业可承担工程造价500万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的估算价为2500万元，因此，具有一级通信工程总承包资质的企业可参加本工程投标。2施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4建设单位对施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好后，交由建设单位和监理单位审核；竣工资料审核通过后，由建设单位组织部分验收；对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理单位进行复验；复验合格，验收工程方可投入使用。5光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘(直埋部分)。