《2022年山西省二级建造师点睛提升考试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年山西省二级建造师点睛提升考试题.docx(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 (2019年真题)当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,则该仲裁协议的效力由( )。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定【答案】 A2. 【问题】 (2021年11月贵州真题)止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与()对正,带面不得有裂纹、孔洞等,不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。A.钢筋空隙中线B.先浇混凝土
2、边线C.变形缝中心线D.后浇混凝土边线【答案】 C3. 【问题】 (2014年真题)根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中,也未被包含在任何可替代的工作中,则承包人( )。A.有权提出费用及利润补偿B.只能提出费用补偿,不能提出利润补偿C.只能提出利润补偿,不能提出费用补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】 A4. 【问题】 (2012年真题)下列炉窑砌筑工序中不属于交接内容的是( )。A.上道工序成果的保护要求B.耐火材料的验收C.炉子中心线及控制高程测量
3、记录D.炉子可动部分试运转合格证明【答案】 B5. 【问题】 (2020年12月真题)招标投标过程中,属于招标人与投标人串通投标的是( )。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标丰宜C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】 A6. 【问题】 下列对渗井的叙述,正确的是( )。A.渗井应先开挖后支撑B.填料应在开挖完成后及时回填C.井壁与填充料之间应设封闭层D.渗井顶部四周应采用碎石填筑围护,并应加盖封闭【答案】 B7. 【问题】 拌合型改性乳化沥青适用于()
4、。A.粘层B.封层C.桥面防水粘结层D.改性稀浆封层【答案】 D8. 【问题】 (2021年第1批真题)关于建设工程合同变更说法正确的是( )。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的,先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后,一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】 B9. 【问题】 关于施工过程的质量控制,下列说法中正确的是( )。 A.工序施工条件是指从事工序活动的各生产要素质量及计量条件B.项目开工前应编制测量控制方案,经项目经理批准后实施C.工序
5、质量控制是施工阶段质量控制的重点D.特殊过程的质量控制除按一般过程质量控制规定执行外,还应由专业技术人员编制作业指 导书,经项目经理审批后执行【答案】 C10. 【问题】 砌体砖缝厚度施工技术要求中,拱和拱顶(干砌)不大于()mmA.1.5B.2C.2.5D.3【答案】 A11. 【问题】 普通混凝土路面的横向胀缝应包括补强钢筋支架、胀缝板和()A.传力杆B.定位杆C.支撑杆D.拉杆【答案】 A12. 【问题】 (2017年真题)根据建设工程专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213),关于分包人与项目相关方关系的说法,正确的是( )。A.就分包工程可与发包人发生直接工作联系B.就分包
6、工程可与监理人发生直接工作联系C.须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令D.就分包工程可直接致函给发包人或监理人【答案】 C13. 【问题】 (2021年第2批真题)在水平定向钻施工前,核实已有地下管线和构筑物准确位置采用()法。A.坑探B.雷达探测C.超声波探测D.洞探【答案】 A14. 【问题】 (2020年真题)仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁,首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效,仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效。则仲裁庭应当( )。A.按甲的意见作出裁决B.按乙和丙的意见作出裁决C.请示仲裁委员会主任,并按其意见作出裁决D.重新组成仲裁庭,经评议后作出裁决【答案】 B15.
7、【问题】 (2021年第2批真题)下列社会资本投资的公用设施项目中,必须招标的是( )。A.单项施工合同估算价900 万元的城市轨道交通工程B.合同估算价100 万元的公路项目重要材料采购服务C.合同估算价80 万元的水利工程设计服务D.合同估算价50 万元的电力工程勘察服务【答案】 A16. 【问题】 (2016年真题)关于缺陷责任和保修责任的说法,正确的是( )。A.在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其缺陷责任起算日期按实际竣工验收日期计算B.在缺陷责任期,包括根据合同规定延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止书,并退还剩余的质量保证金
8、C.缺陷责任期内,承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作D.由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,最长不得超过12个月【答案】 B17. 【问题】 (2015年真题)某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交付,但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法,正确的是( )。A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后,货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立,货物
9、毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后,货物损毁、灭失的风险由乙承担【答案】 A18. 【问题】 (2021年第1批真题)关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是( )。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题,建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程,总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】 A19. 【问题】 下列关于填石路基填筑说法错误是( )。A.压实机械宜选用自重不小于18t 的振动压路机B.孔隙率的检测应采用水袋法进行C.在填石
10、路堤顶面与细料土填土层间应按设计要求设整平层D.填石路堤压实质量采用压实沉降差或孔隙率进行检测【答案】 C20. 【问题】 (2012年真题)多节柱钢结构安装时,为避免造成过大的积累误差每节柱的定位轴线应从( )直接引上。A.地面控制轴线B.下一节轴线C.中间节轴线D.最高一节柱轴线【答案】 A二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 关于先张法施工要点的说法,正确的有()。A.张拉时,同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许出现断丝B.锚固横梁应有足够的刚度,受力后挠度应不大于2mmC.预应力筋的安装宜自上而下进行D.在预应力筋放张之前,应将限制位移的侧模、翼
11、缘模板或内模拆除E.单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时,应一次将一根预应力筋松完【答案】 BD2. 【问题】 支架和拱架应根据设计进行制作和安装,当采用常备式构件拼装拱架时,应进行()验算。A.强度B.刚度C.稳定性D.挠度E.沉降【答案】 ABC3. 【问题】 抑制剂与酶活性中心外的必需基团结合,不影响酶与底物结合,但三者结合后不能产生产物,该种抑制作用称为A.不可逆性抑制作用B.竞争性抑制作用C.非竞争性抑制作用D.反竞争性抑制作用E.可逆性抑制作用【答案】 C4. 【问题】 下列工程项目中,属于二级矿业工程专业注册建造师可以承担的工作项目有()。A.年产45万t的煤矿井巷工程B.合同额50
12、00万元的单项工程C.绝对瓦斯涌出量为30mD.矿井井底车场水仓工程E.立井钢结构井架安装工程【答案】 ACD5. 【问题】 路堤选择填料时,需要进行复查和取样试验。土的试验项目包括()。A.天然含水率B.塑限指数C.液限D.塑限E.标准击实试验【答案】 ACD6. 【问题】 职业健康安全体系的一级要素包括职业健康安全的()。A.方针、规划B.实施和运行C.持续改进措施D.检查和纠正措施E.管理评审【答案】 ABD7. 【问题】 以下关于矿山工程进度的说法,不正确的是( )。A.把工期目标定得很高,相应地投资就要增加或质量要求适当降低B.如果对质量要求较高,就要投入较多的资金和花费较长的建设时
13、间C.井巷工程关键线路对矿井的建设工期没有决定作用D.高瓦斯矿井宜采用上山掘进E.把重点队和技术力量过硬的施工队,放在关键线路上施工可以缩短工期【答案】 CD8. 【问题】 根据金属非金属矿山安全规程,露天矿山施工时,推土机在作业平台作业应遵循的重要规定有()。A.刮板不得超出平台边缘B.推土机距离平台边缘不足5m时,必须低速运行C.禁止推土机后退开向平台边缘、D.平台上作业时,必须有专人指挥E.推土机不得在倾斜工作面上作业【答案】 ABC9. 【问题】 在工程进度受阻时,应分析是否存在施工技术的影响因素,为实现进度目标有无改变()的可能性。A.施工人员B.施工技术C.施工方法D.施工机械E.
14、信息处理技术【答案】 BCD10. 【问题】 对产生“弹簧土”的路基进行有效治理的措施有()。A.增大碾压机械吨位B.增加碾压遍数C.对过湿土翻晒D.掺适量生石灰粉翻拌E.换填含水量适宜的良性土【答案】 CD11. 【问题】 下列属于无机结合料基层养护方式的有()。A.洒水养护B.土工布覆盖C.撒铺乳化沥青D.铺设干砂E.薄膜覆盖【答案】 ABC12. 【问题】 需要进行地基处理的软弱土层包括()。A.软黏土B.淤泥、掀泥质土C.山区地基土D.饱和粉细砂E.多年冻土【答案】 ABD13. 【问题】 为便于支架拆卸,选用落模设备考虑的主要因素有( )。A.施工队伍资质B.支架结构形式C.需要的卸
15、落量D.施工季节E.承受的荷载大小【答案】 BC14. 【问题】 根据招标投标管理的规定,应视为废标的情形有( )A.标书未密封B.无法定代表人签字C.投标单位未参加开标会议D.标书逾期送达E.投标总价的大小写金额不一致【答案】 ACD15. 【问题】 关于劳务用工方式的说法,错误的有()。A. 施工总承包企业可通过自有劳务人员完成劳务作业B. 专业承包企业可以拥有独资或控股的施工劳务企业,组织自有劳务人员完成劳务作业C. 专业承包企业可以将劳务作业分包给具有施工劳务资质的企业,但不能将部分临时性的工作使用劳务派遣人员完成作业D. 施工劳务企业应组织自有劳务人员完成劳务分包作业E. 施工劳务企
16、业可以将部分劳务作业分包给劳务派遣人员【答案】 C16. 【问题】 建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收的是()。A.建筑总面积大于 10000m2的宾馆B.建筑总面积大于 1000m2的中学教学楼C.建筑总面积 550m2的卡拉 OK 厅D.建筑总面积大于 20000m2的公共展览馆E.建筑总面积大于 10000m2 的客运车站候车室【答案】 ABCD17. 【问题】 SMA路面施工时,正确的做法有( )。A.摊铺前必须洒一层粘层油,粘层油可使用改性沥青B.应做到缓慢、均匀、连续不间断地摊铺C.采用振动压路碾压机时,宜
17、用高频率、低振幅D.碾压温度越高越好E.宜使用组合式压路机进行碾压【答案】 ABCD18. 【问题】 下面属于较好的路基填料的是()。A.砾类土B.重黏土C.膨胀性岩石D.易溶性岩石E.砂类土【答案】 A19. 【问题】 下列关于巷道施工机械化作业线的配套原则的说法正确的是()。A.钻眼、装岩、调车、运输等主要工序应基本上采用机械化作业,以减轻笨重的体力劳动B.各工序所使用的机械设备,在生产能力上要匹配合理,相互适应,避免因设备能力不均衡,而影响某些设备潜力的发挥C.配备的机械设备能力和数量应和需要量相等D.机械的规格及结构形式必须适应施工条件、巷道规格及作业方式的要求E.要保证施工能获得持续
18、高速度、高效率以及合理的经济技术指标,并确保安全【答案】 ABD20. 【问题】 下列关于露天浅孔爆破说法不正确的是()。A.浅孔爆破是指炮孔深度不大于5m、炮孔直径在75mm以下的爆破方法B.浅孔爆破可分为孤石爆破、拉槽爆破和台阶爆破C.浅孔爆破主要应用于小型露天矿生产爆破D.布孔方式有单排布孔及多排布孔两种E.起爆方式包括波浪式起爆【答案】 D三 , 大题分析题 (共5题,每题8分)1. 某立井井筒井深815m,净直径7.5m,井筒基岩段井壁厚度600mm,混凝土强度等级C40。一施工单位承担了该井筒的施工,所采用的砌壁模板为金属整体液压下移式伸缩模板,高度4.0m,且可拆解均分为两段。施
19、工中,受断层和岩层倾角变化的影响,井筒提前进入了泥岩破碎带段。因工期紧张和材料准备不足,项目经理仍按原施工方案继续组织施工。在爆破后出渣时,发现井帮岩石风化现象严重,暴露高度1.0m时即出现多处片帮。强行出渣至一个浇筑段高4.0m后.工作面立即绑扎钢筋,绑扎过程中,发生了更严重的片帮垮落,致使一工人腿部骨折。工作面经简单处理后,继续绑扎钢筋至完成,然后下放模板并浇筑混凝土。在浇筑混凝土过程中,施工作业人员发现模板后面有声响,井帮继续有片帮垮落,但混凝土浇筑工作未停止,直至结束。后经拆模检查,井壁多处出现蜂窝麻面和孔洞,该段井壁验收时被认定为不合格。问题:1.该井筒掘砌施工中存在哪些问题?2.解
20、决井筒破碎带片帮问题,应考虑哪些技术原则?3.针对该井筒的工程条件,通过破碎带可以采取哪些具体措施?4.该井筒不合格段井壁应如何处理?【答案】问题1【参考答案】该井筒掘砌施工中存在以下问题:(1)地质条件发生变化时,未及时变更施工方案;(2)出渣时围岩暴露出现片帮,未采取相关措施;(3)绑扎钢筋时出现片帮伤人事故,未进行处理,继续施工;(4)浇筑混凝土时,继续发生片帮垮落,未采取措施。【解题思路】本题重点从施工方案、施工质量和安全管理方面,结合背景材料分析井筒掘砌施工中的问题。【考点解析】本题考察井筒掘砌施工中的施工质量及安全技术措施以及应注意的事项。除在施工方法中有保证质量与安全的技术组织措
21、施外,对于矿建工程应结合工程具体特点,考虑采取灾害预防措施和综合防尘措施,包括顶板管理、放炮通风、提升或运输安全、水患预防、瓦斯管理以及放射性防护等。问题2【参考答案】解决井筒破碎带片帮问题应考虑的技术原则有:(1)减少围岩暴露时间;(2)加强护帮。【解题思路】通过井筒破碎带片帮问题的技术原则,一方面是减少暴露时间,以降低片帮发生的可能性,另一方面加强护帮,以提高抗片帮的能力。【考点解析】井筒向下掘进一定深度后,应及时进行井筒的支护工作,以支承地压、固定井筒装备、封堵涌水以及防止岩石风化破坏等作用。根据岩石的条件和井筒掘砌的方法.可掘进12个循环即进行永久支护工作,也可以往下掘进一定的深度后再
22、进行永久支护工作,这时为保证掘进工作的安全,必须及时进行临时支护。问题3【参考答案】可以采用的具体措施有:(1)注浆加固围岩;(2)缩短模板段高;(3)进行临时支护(或打锚杆、挂网、喷浆、架井圈)。【解题思路】根据问题2的分析,解决井筒破碎带片帮问题应考虑的技术原则主要是减少围岩暴露时间和加强护帮。因而,可分别从这两个原则入手,分析可采取的措施。【考点解析】本题主要考察井筒掘砌过程中,通过破碎带时可采取的具体措施,具有一定的现场操作和代表性。注浆加固围岩、进行临时支护(或打锚杆、挂网、喷浆、架井圈)是加强护帮的原则要求,缩短模板段高是减少围岩暴露时间的原则要求。问题4【参考答案】拆除该段混凝土
23、井壁,重新进行施工。【解题思路】不合格部位应根据实际情况,分别采取处理措施。【考点解析】本题主要考察工程质量验收规范,对不合格工程的处理措施。如果是重要的检验项目不合格,会影响到工程的结构安全,则应推倒重来,拆除重做。即使经济上受到一些损失,但工程不会再出现问题。且这种对工程认真负责的态度也会得到业主的肯定,在质量问题上会更信任我们的施工单位。如果不是重要的检验项目质量不合格,且不会影响到工程的结构安全,可进行必要的工程修复达到合格,满足使用要求。从本题的背景资料分析,该段井筒不合格必然会影响到整个井筒的结构安全和后期使用,应而应拆除该段混凝土井壁,重新进行施工。2. 某水库除险加固工程加固内
24、容主要包括,均质土坝坝体灌浆,护坡修整,溢洪道拆除重建等,工程建设过程中发生下列事件:事件一:在施工质量检验中,钢筋、护坡单元工程,以及溢洪道底板混疑土试件,三个项目抽样检验均有不合格情况,针对上述情况监理单位要求施工单位水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007,分别进行处理并责成其进行整改。事件二:溢洪道单位工程完工后,项目法人主持单位工程验收,并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定,该单位工程施工质量等级为合格,其中工程外观质量得分率为75%。事件三:2018年汛前,该合同工程基本完工,由于当年汛期水库防汛形势险峻,为确保水库安全度汛,根据度汛方案
25、,建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案,部分内容如表所示事件四:合同工程完工验收后,施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书,保修书中明确了合同工程完工验收情况等有关内容【问题】1.根据碾压式土石坝施工规范,简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙,混疑士面结合部位填筑的技术要求?2.针对事件一中提到的钢筋,护坡单元工程以及混凝土试件,抽样检验不合格的情况,分别说明具体处理措施。3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果,请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。4.溢洪道单位工程验收工作中,除事件二所列单位外,还应包括哪些单位的代表?单位工程验收
26、时,有哪些单位可以列席验收会议?5.根据本工程具体情况,指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。6.除合同工程完工验收情况外,工程质量保修书还应包括哪些方面的内容【答案】1.填土前,混凝土表面乳皮,粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实,可采用小型机械夯或人工夯实,填土碾压时,要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。2.钢筋抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批钢筋应定为不合格,不得使用。护坡单元工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后
27、续工程。混凝土试件,抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测单位,对相应工程部位进行检验,如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量事故(若有,质量事故已按要求进行处理);工程外观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。单位工程验收时,参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。5.A代表漏洞;B代表管涌
28、;C漫溢;D代表决口;E启闭失灵。6.除合同工程完成验收情况外还包括:质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。3. 某开发商投资兴建办公楼工程,建筑面积9600,地下一层,地上八层,现浇钢筋混凝土框架结构,经公开招投标,某施工单位中标,制定了项目部责任成本,摘录数据如下:【问题】计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元在成本核算工作中要做到哪“三同步”【答案】(1)直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=477+2585+278+220=3560万元间接成本=企业管理费+规费=280+80=360万元(2)项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集的三同步原则
29、。4. 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料,表土无流沙,厚度不到30m基岩部分最大涌水量不到30m3h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在井筒表土施工时,施工单位发现有35m厚的流沙层,采用普通井圈背板施工法施工05个月后难以通过。施工单位提出工程变更,采用化学注浆的方法通过,造成总工期延误1个月,费用增加120万元。事件二:井筒基岩施工中,井
30、筒实际涌水量约50m3h,施工单位报请建设单位同意后,采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。事件三:井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3h,验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,致使总工期延长2个月。然后,顺利通过验收。问题:1在事件一中,施工单位的变更是否合理所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功索赔的工期是多少2在事件二中,施工单位应如何进行索赔3在事件三中,工程未通过验收是否合理为什么壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿壁后注浆最终的经济损失是多少【答案】1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延
31、误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况,以及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的,因而,施工单位的变更是合理的,由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更:1)合同中任何工作工程量的改变;2)工作质量或其他特性的变更;3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;4)删减任何合同约定的工作内容;5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更;6)改变原定的施工顺序或时间安排;7)施工中提出的合理化建议;8)其他变更,如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理
32、工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月,费用200万元。针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。5. 背景资料:某施工单位承接了一座二级公路桥梁,其中桥梁上部结构采用预应力连续箱梁、预应力箱采用单箱双室斜腹板断面的形式,梁高分为2.0m。混凝土箱梁采用C50混凝土,采用纵向、横向预应力体系,管道采用塑料波纹管成孔及真空辅助
33、压浆技术。箱梁外伸横梁设置预应力,其它位置横梁为钢筋混凝土结构。在相对施工方向的共用墩处,箱梁钢束采用内卡式千斤顶张拉。预应力混凝土连续箱梁采用碗扣式满堂支架法现场浇筑:施工准备地基处理支架位置放线支架搭设支架校验调整一铺设织横方木安装支座安装底模板、侧模板底模板调平支架预压A绑扎底板、侧板钢筋B安装内模板安装顶板模板、边模板绑扎顶板钢筋安装波纹管自检、报检混凝上灌筑一混凝土养护拆除边模和内模板预应力张拉压浆、封堵端头养护拆除底模板和支架。钢管支架搭设完成后,采用砂袋静压法对支架进行等载预压(包括梁体荷载及施工荷载),试压的最大加载为设计荷载的1.05倍,预压时砂袋由梁体一侧逐渐向另一侧慢慢堆
34、放,为了赶工期一次性达到设计荷载,卸载后,进行了预拱度估算,施工完毕后,按照纵向从两边向中间,“先装后拆,后装先拆”的原则进行拆除。拆除的钢管堆码整齐,经检査整修后入库待用。为了保证施工的安全性,成立了领导带班小组及巡査小组进行定期巡査,并针对支架施工编制了安全专项方案和应急救援预案。【问题】1.分别列出工艺流程A、B的名称。2.背景材料中,为什么要进行支架预压?3.指出支架施工过程中错误之处,并改正。4.应急救援预案中保障措施有哪些(列出4种即可)?【答案】1.A支架及底模标高调整;B安装波纹管。2.消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并获取弹性变形参数,或检验支架的安全性。3.错误一:预压时砂袋由梁体一侧逐渐向另一侧慢慢堆放;改正:预压时梁体两侧对称平衡加载,预压荷载的分布应模拟需承受的结构荷载及施工荷载。错误二:为了赶工期一次性达到设计荷载;改正:预压荷载一般分为三级加载。错误三:施工完毕后,按照纵向从两边向中间,“先装后拆,后装先拆”的原则进行拆除;改正:纵向应对称均衡卸落,在横向应同时一起卸落。4.(开放式答案)通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、经费保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障等。