《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题附答案下载(甘肃省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题附答案下载(甘肃省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】 CCM9B3Y5S5N9C3H2HW8V2V8G1X8F1B6ZN9G10P8E8D7R4U12、机械消耗定额的表现形式是()A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额【答案】 CCF2W
2、1V4H3Z4R2A7HO7K2D2N3U10Q1S4ZE5V10T5N5H9C5K83、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（ ）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用【答案】 CCG10J3B1J8C10H7N6HD6V5X2Q1W6E2A9ZT2N5D8D5T9G1R104、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内
3、容进行核实【答案】 ACC5P4H4E10G5B3G8HO3F10S10Y9F10F10E4ZS6P2C2P10K9W1P85、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25 个月，合同工期为20 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6 个月竣工，应承担提前竣工6 个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1 个月竣工，应承担提前竣工1 个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5 个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天
4、数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCU4T3K10F7R8Z3E1HC8H4S6O3A7G7V7ZP9F2W6L3K6B2P66、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】 CCC4Z5B8A3H3B9X10HA5M5M5P7G2L6W3ZL9C9U2H10F6M1O47、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工
5、合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】 BCZ5K2Z1I6V3T8D9HG7R10E8L2L3L5A9ZN4N4W8U1L6D5S58、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（ ）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACS10C
6、7K6P5Q5X4T2HK4J8W4S10Y5N4C2ZN9F10B6B3J7W10I69、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1B.1.5C.3D.5%【答案】 BCX9T10U9T7F5U7F5HD7D10I9O8Q9T5L6ZT4H5E2U5J9Y2G510、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，
7、若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91【答案】 CCV3P6F2E4Z5F3J10HP9P2R6M9Y6D7N10ZY9T8G9E8W2D6A311、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。 A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCZ8G8I10C1J5O6V6HQ1F3M9E4Q9W8H3ZI2A5T5Q7Y6O1M812、某载
8、重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【答案】 DCC2E10H8E6K1L8K7HS6D5B8L9C8M2K2ZC5R6N5V5S3U6T513、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（ ）中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费【答案】 CCK1U2T3P6U3S2L6HG5D8J4E10K4I4I7ZM10D6D4D8H6R7G614、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（ ）。A.根
9、据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】 BCS1A10X1N2R10T5X9HS2A3I7Y8Y1F10O10ZR10C3L2E2L10A6Z1015、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。A.20.61B.20.35C.18.46D.19.72【答案】 ACW6K9S8A6U5S3E9HZ5A10I1P4N3Y6O2ZF9M5I1X2R5Z5F916、
10、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标【答案】 ACJ1M5T7N2P2Q3C6HE10W3D6E10B7B3D1ZM2T1Z5M10F3C2E117、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。 A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCY3X4G6F3D2W3U8HK10T2S7R7K2G9D8ZW2P2N2F5N9D8T718
11、、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（ ）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价【答案】 CCU3S4Q9E8M8U2A9HZ9L7K6B6K6Q9V9ZX5R3X2X5L7Z4Y219、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】 BCY10A2E8A7Y2M2Q6HM
12、9J4E4E7S2T5D7ZP5L6U6H9C3K10Z720、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中 说法正确的是（ ）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】 ACL10G6D6J4W7V7B2HO10D6Q8Z5Y8V9Q7ZG2K7C3Y6X1D10Z521、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B
13、.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCX4T9O3U1L8I5O10HL2K4B8U1O1B8O4ZC4W3M6R9S5A5W322、概算定额的确定基础是（ ）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】 ACU6Z5C1D4O7N1D3HG7U2Z9I5O5C7A8ZB5K2F2W5N5R10V1023、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（ ）。A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案B.工程造价管理机构发布的工程造价信息C.市场价格信息D.拟定的招标文件【答案】 DCG4G1G7V2Y7C4V3HA5Y9Q1J7B4W6R4
14、ZK7A2I1V8I7V2E724、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】 CCI7S4X4J5U4Z3O9HE7C5L8C7X10M8Q2ZI6Q4J8X9Z3F3T825、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算
15、单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】 DCJ2T10F10M8C8E5K2HQ9V6B7H3X10I4S5ZM5F2I9E5Q7Q9D326、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。 A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCD8P3E8R4I3K10U6HP3Q5X7Q5Z8X7N7ZA10M4U10X3I1A7X327、工程项目的建设投资不包括内容为（ ）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费【答案】 BCL7C1L5X3X5B4Q4HY8Y6K6C4W4E9G10ZP2V3A10H5J3J6
16、I828、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资甶固走资产投资和建设期利息组成【答案】 CCX4G7E10Q1O4P2G7HN4N4X4V3U8J2L6ZO10H4I4S2S7F3K129、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为 2000 元，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残
17、值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】 ACR4C5J4X4N5A6R3HL3I6E6C10F3Z3I1ZZ10P6S3R5R1V6K630、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费【答案】 BCE4T5L10R4M5R8S2HL8W2Q2I4Z5I6D6ZP6O3U8V3E3O1W131、标准施工招标文件附有的格式文件包括（ ）。A.承包人承揽工程项目一览表. B.预付款担保C.工程质量保修
18、书 D.发包人供应材料设备一览表【答案】 BCM4U9G9V7J5X3B6HY1O4F10A6B4K7I2ZR3P9A5D9K9V1W632、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（ ）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】 BCY9R1H5P3U1R6I9HH4J4A5N3I10L1G8ZN6V9Z6K3H4J4I733、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（ ）。A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑
19、安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标【答案】 BCU1N7I3Z9E9B1C8HG2A8K6J3I6Q5S1ZN3L6L1P5A4I7T1034、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCB4H4F2U10X5Y3S8HM4V7G10C5H5J2D6ZO1Q8B8Z3V10P9R135、某新建项目建设期为 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000万元，贷款年利率为 1
20、0%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（ ）万元。A.455B.460C.720D.830【答案】 BCW1C7B10E1I8K9Y10HV10X10Y5U9F9K3Q7ZL4N10C1C10N1Z9N636、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】 CCT1K7J7M4R7Z2K3HP1Y1P2S8R5X5G2ZH3I8L8X10U7Z2H337、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结
21、算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACA6U10T5E7L6E10H6HE1M2H4M10I2G2N6ZJ10G5G5Q8H4Y8W238、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.
22、64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCC3L4J1K4O6W1D1HA4E2F10D9Q10Y2X6ZV2S7R4Y3A2F8M539、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】 DCZ6R4W1D1M4R8S3HR4G10J10P1L4E1P6ZT8D2M9L3G8T9T340、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.
23、“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】 CCL9A10F5N8C3V3J2HV6J2Z6L7D1I7B2ZU4D5Y7B6E4H2L441、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（ ）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时
24、期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】 CCM3T9V6J1O1I5U10HR10K4H9J7Y5N10D5ZU8R1B9W9F4P4S642、施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础标价；制订项目管理规划；复核清单工程量。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 DCY6L6H7W6K10S9F7HS9N4N4N3F1J2G5ZK5V8S10D1X10K2I343、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（ ）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运
25、输费【答案】 DCU4E5W5U5G9M6L2HQ6Y1C8B5N3E6M1ZX10D2D10N3N5D2Z144、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，*欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACJ6X5Z2Z7G8M3T4HY1E1J7O4M8K9X9ZI8H3P4U8S6X1T1045、 与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区
26、别在于()。A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价【答案】 BCM8K7V1W5F10P5W8HB9Z1Z1L1U9N1T7ZL3G7Q6A1V6I3F346、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【答案】 CCO3F1S5S8L1S10Q9HO1L10X9Q10P2A10F10ZV10S3D6D10A2I1E847、（2018
27、年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCV4H3H4L7A8Q6Q2HY6V2O3Q6Y4T9Q1ZE10U5I7E1V6U5D948、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答
28、案】 DCV6R5X7W8Q3J1W4HD2C5O8J7B8Q1C1ZV10Q6T8O7V2I10D949、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCA2D1N1H10B3T10S10HC6D9J1I10W4L7M1ZG10I4O5R3T6A9W750、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（
29、）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCL2I1L9L9V10B4C8HP10Y6K3K10H4X10Q2ZV10M3S1K6B8J9N651、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计
30、人新增流动资产价值【答案】 CCB8W4Z4S9L3F5Z1HN5N1E7M4X3C2A3ZP9R4R9V8P2A4C752、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A. 171. 24B. 222. 00C. 225. 24D. 342. 48【答案】 CCP1N8N4H10N4V2A9HQ8D9V4P9Y1V6A10ZM4V9V8P4N7B6Q453、下列有关静态投资部分估算方法的描述，正确的是()。A.在条件允许时，可行性研究阶段可采用生产能力指数法编制估
31、算B.在条件允许时，项目建议书阶段可采用指标估算法编制估算C.在条件允许时，可行性研究阶段可采用系数估算法编制估算D.在条件允许时，可行性研究阶段可采用比例估算法编制估算【答案】 BCL2A10D7T8Y6I2O2HJ8I4A7U10T3P7T7ZC6R1Q5U5F4A8I254、关于概算定额，下列说法正确的是（ ）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】 ACC7N2L8P2Q8R10W5HP4B1N9R6T5W4I5ZM4R4C8A7I2P4S105
32、5、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCG10O8B3E3G8N9Q6HI10Q4N8Z5Z2S10G8ZF4I7U1K1C8C8V956、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250【答案】 DCQ10K10E3N5W4S10P6HP1K4A9T5C
33、2J8A4ZO5U1Q3D9Y7N10P657、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（ ）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】 CCP6I10I7I4N3Q9G3HD1B3U7C8T4R6P3ZG7O5D3S7W10M1U458、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()
34、。A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整【答案】 DCV5L6X7X8N6A9H4HU10Q3V3Q1J4K7E4ZR7Y5Y7T10D8U7R959、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设
35、工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACQ8H5L1V5D5F1S10HX4A1U8B6C1L8A6ZI1Y7O5K3A1G9Z260、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是（）A.幵办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答案】 CCS10R7T9J7X9T8A2HK1L7X8Q9C6J1J7ZG8K3H8Y8V10S5R561、（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】 CCC8S
36、4O8Z8K1J9V7HC2Z10X6I8A9R6M8ZG2B10C8D5N5B9D562、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单
37、价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整【答案】 BCT10Q8N2C2V8V7R8HI10N2I4J8X10A8A4ZC1J9S3D3Q8G6W563、根据 FIDIC施工合同条件通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（ ）。A.实际分项工程量变化大于15B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCQ2U7I9C10X9I10R7HI9Q6I1A4Y5C6Q1ZL2M4V3Q
38、9O1C5U1064、（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】 DCN5D1D3A6U3Y8L1HN8R7O3P3V5G8T4ZL6G1J5S3N2P9C465、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C
39、.按月计算单利D.按月计算复利【答案】 DCA8J6K10Q5F6P8Y7HJ5P7U1G4A9A1T10ZW6R3A7M2E4B8S466、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【答案】 DCY8K7D5R10P9S5V3HL5W3N3U3Z4B6U4ZD10U4U10V2V10I7Y667、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。
40、 A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】 BCI4K5Z6C3B5X4K4HJ10W8V5W5Y6K2A2ZG5P9E2J1U9H4R168、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】 CCM6Q6T10K8G1K4T8HS9U5C4A1L10W10W4ZR3K3J5J8Y1B5Q569、下列关于复核
41、工程量工作的表述，正确的是（ ）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】 ACT7E2T6U6E1K8K3HR9A1W7O10Q3P9O4ZF1N6S3T3B9A3W470、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人
42、可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】 BCC5Q7K1A9O10H7D5HT10G8K2V6F1H1M10ZB6N4N4N7U1M7J671、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】 DCE5C8V5B6N1L6J5HM7A6V1H9H3O7I2ZA5X2L2R3G4N6T1072、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（ ）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D
43、.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】 CCO6G6U4A8F6X3P4HN7F8J6T3M4R4Q2ZQ7R6E10F9U1V5V673、由建设投资引起的利息是（）。A. 长期利息B. 流动资金利息C. 短期借款利息D. 设备购置引起的利息【答案】 ACY6A6N6H10R10Z1J5HI1J5W7V9N8E5H7ZJ8A7P1V8X9O3L274、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用费率”计算是（ ）A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.工程监理费【答案】 DCJ3Y4Z7Y1J6O7X9HU9M8I10E7R8W3V6ZI7Z9T8W4O4X5B17
44、5、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是()。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费【答案】 BCI10J5N10O9C8K6I10HQ2T10U8L1Z5A2R10ZT2Z6O10F6O1Y3B776、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（ ）以内。A.30%B.20%C.10%D.5%【答案】 ACK4R3Z8T6C6K4L8HJ2D7X4I10U2M7Z3ZP3T8Y3J8S2F6F377、对于工程欠款
45、的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACE9T4I9K10D8K1Z4HQ8P7F6H10T5E8Y6ZU9Q4I10H10Z10L10M378、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。A.72.83B.85.68C.98.53D.118.71【答案】 CCL5Z4V1C5W4I7S8HA6X2R5G2H6C5M7ZY5G2J10I5S4I7Z479、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CCZ2G4I4L1L10R9E1HT10Z4F7H4G10T7S8ZC6L10Q8H8Z2E8B1080、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（ ）。A.完成