《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题加答案解析(云南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题加答案解析(云南省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACM9M9G1Z1N4Q8Y10HW2P6O6P10Y3Y1Z7ZN8Q4O8Q6N1T10W62、下列有关静态投资部分估算方法的描述，正确的是()。A.在条件允许
2、时，可行性研究阶段可采用生产能力指数法编制估算B.在条件允许时，项目建议书阶段可采用指标估算法编制估算C.在条件允许时，可行性研究阶段可采用系数估算法编制估算D.在条件允许时，可行性研究阶段可采用比例估算法编制估算【答案】 BCG1U9X8Y10R7P4S4HO6O2E6M8R3E3F10ZI10K6J7W5G9V9T93、根据FIDIC 施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】 BCS10J3C4C1
3、0F8L3U2HB10A4X2C1F9T3L9ZH7J8C4L7P10V7O64、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】 BCU5D2U8S9R5C1X4HR5E7V6C2L4M5C5ZH5O9P2V9U4Q7B25、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。A.年法定工作日B.年制度工作日C.365天日历天D.年有效施工天数【答案】 CCN1T9N6J10B3P6L6HR8U4B1Z
4、1T3G6Y5ZQ2B3T2O1Q9Y8Q76、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任 B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿 C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿 D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】 BCN2S3Q2G1F4W6G8HW8B1O6C8P9X1J5ZU10S10U4W4N7K2T97、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织
5、评标委员会完成评标需要的时间【答案】 CCR10R5G6E3R1Y9Y6HD5Y9B5Z2Y1B7H5ZW1I1J1Q2C9P4J58、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%，年涨价率为6%，则该项目建设期第二年价差预备费为（ ）万元。A.451.63B.464.74C.564.54D.589.63【答案】 DCY9C7D3P10A6W9L1HA8J10L4V7Q1H9V10ZV8X7M6B6S1B10X89、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的
6、是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】 CCS10C6W10G1N9B1A9HJ7U6T10H1E7W4Z7ZO2J10N9N1D1Q5T910、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACS
7、1Z8Q4H6D5K8L3HO9K6G4R9I7C3W6ZC8T10P5B3P8W2J611、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算【答案】 BCQ10B2G2O3T4R4E9HR7K5O7F6Q6G2U5ZQ4Y4I1G10H4Y1A912、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（ ）。A.50%70%B.70%90%C.
8、70%D.75%90%【答案】 BCW4R2Q4T6J4N9H9HX1A7B3L10B9P3P3ZD10K6I10H6K10X6W813、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（ ）。A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择【答案】 CCV5M7Z4V3H3Q2Z2HD4P5Q8S4F4P8C6ZB3B7R8M4F1B3B1014、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。 A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】 CCY10Z9M7X5S9W7R
9、4HN10N10T6X5E9G10T8ZE7H1U5P10Y10N5S315、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。 A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】 DCI6C10W2X2R3R2P5HB9B1V1W5N8N5P9ZM1F9P7A7H9P8C216、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】 DCE9Z10Y7
10、V9Q10X6H1HI6N5K5J2F1P3M7ZW1B7R3L7Q7I7H917、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】 CCC10A4U5L4F4P9E10HN9M3M3L3Y4Q10Y3ZA6Y6P6X9V6G9Q218、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为 6500 万元，其评标基准价为 5800 万元，则其投标报价的偏差率为（ ）。 A.10.77B.12.07C.13.34D.15.67【答案】 BCN3A7O7G8T2X9D4HM10M1X4Y8W1D8X4ZN3L2N
11、3C4V7R7P119、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲在A标段已被确定为中标，则其在B标段的评标价是（）万元。A. 5748B. 5700C. 6200D. 5252【答案】 BCU10R6Z2Z6P10J1B10HF9B6D7W2J9U4M9ZF3Q9D1K1H6T6N120、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上
12、升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCD8H8M9I2X3D2I4HV5U3V10O7F6N8Y10ZV8H8X4R3G2H5Z121、关于建设工程招标说法，正确的是()。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标【答案】 BCB4K1R6N7L4C5N2HK6V6Y9E7E2C10X5ZO5E3P1S1X10S4I422、据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资
13、由（ ）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】 CCD5Y4F3M1N5X6R4HY2Z3Z1E1G3M3G10ZL3Y10C4X5U5S9P323、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应
14、被拒绝【答案】 BCE4B4H7A8P9D8X8HK2T8O1P9N4W1E3ZT3F4N2L8C10D4P624、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（ ）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转次数【答案】 DCP6A6S10P8P9V2X4HC10G9A5Z5N6K6Y3ZW6K2U4X7N2W2I525、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（ ）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】 BCB5L7N
15、4Z10O1A3N6HK2P7H6G5E10U5W8ZE8H10O9R8O10K2Z126、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】 CCW8Y10Y4Y10V1B7R10HE1I8S2H3W9C5I6ZC8P1E1Y2V1I1K627、某新建项目，建设期4年，分年均
16、衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为（）万元。A.76.80B.106.80C.366.30D.389.35【答案】 CCE7P5E5O8X10F7D9HE5C8K10V6P4T6W1ZB6S8J4C2D1P4L128、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工
17、方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】 CCK1F7J2S10A4T8O8HN3B2P8R2Y4I8W8ZE1C3K5V7H9H1X229、某地 2019 年拟建一座年产 40 万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017 年已建年产 30 万吨相同产品的项目的建筑工程费为 4000 万元，安装工程费为 2000 万元，设备购置费为 8000 万元。已知按 2019 年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为 9500 万元，征地拆迁等其他费用为 1000 万元，且该地区 2017 年至 2019 年建筑安装工程费平均每年递增 4%，则该拟建项目的静态
18、投资估算为（ ）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCE2E5X4E7T10M1Y10HA10Q7D5Y1Z5O2Y7ZJ5F6U9U1O6B3G430、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】 B
19、CQ7F7Q7N6Y10C4W4HV8I10T9G8D1B4J1ZM5K5Z1I1Z8U1T831、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】 BCI3H2U10T4J7N1A9HF7G4O5O2Q5N1M5ZW2H1N6B5N5E2Q532、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款【答案】 CCI5G5I3L6V8Z4R7HQ3F8R
20、7U7T5N9Z7ZK1Q7A6I7Y1A7B333、下列关于设计概算的说法中，错误的是（ ）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】 CCW5S6I6D8N8W4P2HM1J1Y5N7J4M6D1ZP7R4T10F2F10E5P734、关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。A. 发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额B. 合同未约定支付保函或支付保函
21、不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时。发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C. 发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D. 在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息【答案】 BCY2Q10Z10U1Z9H7H7HX1R7S3Q
22、7M4K5E3ZV2G6O10K9Z10Q4U335、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（ ）km计算。A.10B.15C.20D.30【答案】 DCZ9R10V8Z10D5Y10L9HY9L5G2W3U3S9B2ZH6G3G3X1L7O3Q1036、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在()以内。A.5B.10C.20D.30【答案】 BCB4N4W1S7T1G6V2HN8R3F9L6C10W5J1ZS3I7G4E1Z4Z8P137、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（ ）。A.分项工程B.分部工程C.
23、单位工程D.整个建筑物【答案】 CCJ8C6E10Y2Z8O9M3HA9J1X3O5I5V5O1ZD10W3W1L3U4J9O438、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程【答案】 BCV9H7G6M10I9C2E1HS1S6R1Y4I6V1V5ZE10X1N6B8H3L9C139、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置
24、费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】 ACJ1W7U4M10U2M2H4HD9Q4I10O1W3L3K2ZO6G8K7A2S4E5B340、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】 DCO2J6A10J9F10B4F6HY5P10Q5H6B3X4T3ZX3M7D7Z10L8X3O341、我国多年来常用于编制企业定额的专业
25、测定方法是（）A.定额修正法 B.经验统计法C.现场观察测定法 D.理论计算法【答案】 CCY5W1B6F7Z8F7I4HC7A3G8U5V4K1N7ZZ2E5U4K5L5W6E842、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACT6D1O8Z9P7E3O8HN6O9L7E6A9A1S8ZP3W2I6W4W6N10G843、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率1
26、0%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCX1R2Y8Y1V7K1B8HC7X5X3V1G7G3G2ZK7Q6F9X6C5O2L544、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（ ）m3/台班。（1m3=1000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.48.00【答案】 CCV1W1R3N8Z
27、4L4E5HA2A9R5M6Z5Q1T6ZG8W8O1H7E9L9J745、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】 ACH3S1Y4Z4B1D1S5HF8E3Q6D6X3G10F5ZT10C2L2R1E5X8M546、（2019年真题）根据建设工程质量保证金管理办法（建质2017138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 CCE8C6K8E6W5O10O9HW9W8
28、E10D5O9L6R1ZH4T2W8B8Z5A7E447、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】 ACD1V9U9R3E5M3Y4HZ6N8E4Y5F3N5M8ZT10Z1S3M1J3R4V548、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案
29、】 BCJ5Y1G10G6Z9U10K9HW3G3N2D7V7V4S10ZD4Q9V3D2A2N1C249、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误【答案】 ACI2J8V6N6A9D2W8HQ9D8D1E1O1I7X2ZM4Q9J8Q8E7T9B850、根据FIDIC施工合同条件（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金
30、额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCE9B3Y5V3T8X4K4HC3U8R10O1V9J1F10ZR6D1M9U4K1A10U551、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】 CCE4K9C8L6I7Q3V9HV6Z5F4I3R9C1F8ZF4X1M2M5M2X3R652、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（
31、）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】 CCK9E1G2H5M1Y7C9HS5B6F5B7M4L6H9ZS8Z7M6J6K2U7T853、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。 A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】 DCQ5G4K5U1H5L7A1HE3M3T7Z9Z10T4O6ZK7K7Z7M3K4A2E1054、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印
32、花税、增值税、耕地占用税等【答案】 CCI4K2N1K1R3X7W8HD2Y5K6Y5Z4I10P8ZG10Z4T2N8I7G7X355、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACB6P2P3W4C9V4R3HE5B7F8Z10I1B10M6ZB7A2V3J5J3I2V1056、根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包 人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例
33、 是（ ）。A. 10% B. 15%C. 20% D. 25%【答案】 ACF1N9E7X1G9T9K10HU1C4Z4O6Y4T7P5ZY7E10Z2W8T5P1L857、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）。A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】 CCR5G1R9C2M9I2I1HG6U8A5F5C3N9Y9ZR4Y6A9C5N6N5J658、某地拟建一幢建筑面积为2500办公楼。已知建筑面积为2700的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%
34、、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。A.245.44B.252.2C.287.4D.302.8【答案】 ACU1U3X1R9W9U9K8HX4W3O6X1S5Q6J8ZE1K7G3F8F8S10W359、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结
35、论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCL2H7M7N1L3P1C4HM2C1B10P8O3R10F1ZI7Q10N9Q1A2L10H760、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】 ACB10T1Q4H7I4I10K4HY9Q1O8T3H7Y3U4ZC4G7I8D6B8Y6S961、根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（ ）
36、。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】 CCN3I9C9C7A1I7B9HH9J3M8Y4T8Z4X5ZL6L5H1P10W3Y2N662、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】 CCN7A3F10W7Y1H8Z3HC8O10C4I4S4Q9R3ZT1W3S8O1Y4Y9P263、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（ ）。A.地上附着物补
37、偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】 ACI5V4V5W9A4L1I2HR7K10Q5T1V3D2C1ZR3O8G10B9B5D3X764、已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60%，拟建项目B需甲设备900台，乙设备600套，价格分别为5万元和6万元，用比例估算法估算B项目静态投资为（）万元。A.20250B.13500C.8100D.4860【答案】 BCT4X
38、6K3Y5Z10G1P3HL5N9U9X10K7Q8Q6ZL2X3A9U3E2T4R765、根据建设工程工程量计价规范（GB 50500-2013），关于*编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】 ACB10J5I10A4D7X7P1HL10T5N4E7V2V7B9ZX1A6U2L8S6K5P366、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（ ）。A. 设备、工器具价格指数B. 建筑安装工程造价指数C. 单项工程造价指数D.
39、 建设项目造价指数【答案】 ACP2X4X7T4E8F10G8HN3O5U8G8W4S4N4ZN10Y3G3L3P4V5Z967、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】 ACH9O5S5D7O8J8J2HZ6K1I9D6X2I7U9ZP9K4J1O10Q6S9B368、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程【答案】 CCX3Z9F9N8R3F5Y5HS9M3U5S2Z6I1O2ZU1V3E7G6Q4Y4T869、下列评标时所遇情形中，评标委
40、员会应当否决其投标的是（ ）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCW9S8J4C4T3T6A5HT9Y7Q9P9T8K3T9ZX4J6N1X5C9Y7N1070、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（ ）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】 CCQ1W2O9X3Y1T10G3HZ
41、7F5K10X8V5W9K10ZD7K2L2Q5D2N9S971、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 ACP5K8N10C2W2X9O3HC5C10N3B1B5B5N8ZS6Y5U7L8K8R8E872、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不
42、变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】 ACT8G3L5P10C2F5D1HF2B5Z1I4U7T3A5ZA10T9C6W9S4M5U673、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土 Im2的有关数据如下：基本工作时间 180min,辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%,规范时间占工作日时间百分比 为20%,则挖该基坑Im2的定额时间为（ ）min。A. 243 B. 247.5C. 250. 0 D. 257.1【答案】 CCJ4S10L3R8T10F6T7HD1
43、B7V3L8M3P9U1ZW2M10X2M3X5X10B574、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用【答案】 DCS7T10T2H4U3Q7W3HP3C1U7L4V7D9I1ZD7U1N7V5V5Z6S575、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为09。按8小时工作制考
44、虑，该机械的台班产量定额为（）。A.36m3台班B.40m3台班C.0.28台班m3D.0.25台班m3【答案】 ACN1W5P10B5X4G8L7HJ6C3C5F4X3O10V6ZH6E5T2P9T2S8D176、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（ ）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】 CCN7V5V9H6S8O7I5HT4A6J6
45、R8R10O10N8ZV4N3U2S8F9O9A177、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是( ）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】 DCF8C9N5A8W1O9Z3HJ5H4C9B4V7W3Y9ZR7H2J6F1H9F1V178、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20
46、个工日，在主体工程施工期间， 因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工 期和费用分别为（）。A. 4 天；750 元 B. 4天；450 无C. 4天；0元 D. 2天;0元【答案】 CCP3E7M4G5Z1K3V4HD3W1R6Q3A10K3T7ZI10G2E6Q8W4W3C579、新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。A.施工合同条件B.永久设备和设计一建造合同条件C.EPC/交钥匙合同条件D.合同的简短格式【答案】 CCV10L3Y10Y8O7T4N6HX6V8B8D9Y9B5X4ZU8S5N9M10Q8U7N980、根据建设工程工