最新装修施工合同范本.docx

《最新装修施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新装修施工合同范本.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、最新装修施工合同范本 签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，今日我就给大家共享一下其它租赁合同，欢迎大家来参考哦 装修施工合同范本阅读 发包人：承包人： 手机：托付代理人：公司电话： 依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1。1工程地点：_。 1。2工程内容及做法：(详见施工图)。 1。3工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。 (1)承包人包

2、工、包料;(详见预算清单) (2)承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料;(详见预算清单) 1。4工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 1。5合同价款：本工程合同价为：大写：()元，小写：()元。(详见预算书) 其次条施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应： 2。1发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。 2。2发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(注：图纸在发包人签约付 款后供应)， 设计费(大写)_元，由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。 第三条发包人义务 3。1开工前_天，为承包人入场施工创建

3、条件。清理出室内物品，以便不影响施工。 3。2供应施工期间的水源、电源并负责相关费用。 3。3负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金，垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系 3。4如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。 3。5施工期间发包人仍需部分施工该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 3。6参加工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。 第四条承包人义务 4。1施工中严格执行平安操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。 4。2严格执行有关施工现场管理的规定，不得影响邻里居民的作息及环境污

4、染。 4。3切实保证居室内给、排水管道的畅通。 4。4保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。 第五条工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，签字确认变更联系单。 第六条材料的供应 6。1由发包人供应的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。 6。2由承包人供应的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆)，承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验。 第七条工期延误 7。1对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延。 (1)工程量改变和设计变更 (2)不行抗力的自然

5、缘由(如气候等)。 (3)发包人同意工期顺延的其他状况。 7。2因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。 7。3发包人未按期支付工程款工期相应顺延。 7。4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。 第八条质量标准 双方约定本工程施工质量标准：按浙江省装饰装修地方标准DB33/1022—2005执行。 第九条工程验收和保修 9。1工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天

6、内参与验收，验收合格后，填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。 9。2未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。 9。3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐藏工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。(自备材料，自备成品除外) 第十条工程款支付方式 10。1合同生效后，双方约定，发包人按以下方式干脆向承包人支付工程款： 第一次：年月日(合同签订当日)，支付金额(合同总价的35%)：_元。 其次次：年月日(木工进场时)，支付金额(合同总价的35%)：_元。 第三次：年月日(油漆工进场时)，支付金额(合同总价的25%)：_元。 第四次：安装工程起先时，支付金额(合同总价的5%)：_元。 1

7、0。2工程安装前，承包人应向发包人供应工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程绽开。 第十一条违约责任 11。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 11。2未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。 11。3因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。 11。4发包人未按期支付其次 (三)次工程款的，每延误一天向承包

8、人支付违约金3天，承包人有权实行停工措施。 11。5由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。 第十二条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_ 12。1由当事人双方协商解决 12。2由有关部门调解 12。3协商或调解不成的，按下列第_种方式解决。 (1)提交_仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院提起诉讼。 第十三条几项详细规定 13。1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。 (如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人担当)13。2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣

9、工验收后，发包人负责供应外屋新锁，由承包人当场负责安装交付运用。 13。3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分下午_点_分至_点_分 第十四条其他约定事项：_。 第十五条附则 15。1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 15。2本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。 15。3本合同签订后工程不得转包。 15。4本合同一式_份，双方各执_份。 发包人(签字)：承包人(盖章)： 法定代表人： 托付代理人： 年月日年月日 装修施工合同范本参考 委任单位：_ 施工单位：_ 就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守

10、如下： 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程项目内容：_ 四、工程期限 本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。 五、工程造价为人民币：_ 六、付款方式 1。合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2。开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责选购，刚好组织进场，材料设备保管场地由甲方供应，以满意工程的须要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1。乙方必需严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方

11、有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不行分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料安排不足需增加的投资由乙方负责。 3。施工中甲方提前增改项目，必需事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身损害、设施的损坏，由施工方负责。 5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2。由于乙

12、方供应的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当。 3。由于乙方缘由造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4。装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由甲方担当责任并以甲方起先运用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合

13、同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位(盖章)：_ 代表人：_ 乙方单位(盖章)：_ 代表人：_ 日期：_ 签订合同地点：_ 有关装修施工合同范本 甲方(发包方)：_ 单位名称：_电话：_ 住址：_通讯地址：_ 乙方(承包方)：_ 法定住址：_法定代表人：_职务：_ 联系人：_身份证号码：_电话：_ 通讯地址：_邮政编码：_ 第一条工程概况 1。1工程地点：_市_区(县)_路_号_楼_室。 1。2住房结构：_房型_房_厅_

14、套，施工面积_平方米。 1。3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_元，大写(人民币)：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 1。4工程承包方式：双方商定实行下列第_种方式。 (1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方供应装饰装修材料明细表) (2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料(见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表，附件五：乙方供应装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包全

15、部材料(见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表)。 1。5工程期限_天;开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日 其次条施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应： 1甲方自行设计并供应施工图纸，交图时间为_年_月_日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸); 2甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内); 3施工图纸双方签字后生效。 第三条甲方权利义务 1开工前供应施工期间的水源、电源，并说明运用留意事项; 2参加对工程质量、施工进度的监督及

16、对材料进场、工程竣工的验收; 3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方帮助供应物业管理所需的相关材料; 4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当根据物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运; 5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。 甲方： 乙方： 日期： 最新装修施工合同范本本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页