《个人包地合同通用土地包地合同(二篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《个人包地合同通用土地包地合同(二篇).docx(42页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 个人包地合同通用土地包地合同(二篇)推举个人包地合同通用一 分包方:_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济民法典、建筑安装工程承包合同条例、城乡建立部建筑安装工程总分包实施方法和 市人民政府 号文件的有关规定,经双方协商全都,签订本合同,并严厉履行。 第一条工程工程 一、工程名称:_ 二、工程地点:_ 三、工程编号:_施工许可证号:_营业执照号:_ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。 六、分包工程人工费用_元。 七、乙方投入工种及人数人。 其次条工程结算 按分包工程工程,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进
2、展中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条工程质量 甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收,乙方根据施工图纸和说明书要求,细心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必需返工修理,其工料费损失,由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方担当的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进展监视检查,乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方供应的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,
3、其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用规划,甲方帮助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条生活治理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量供应。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面供应便利,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价
4、一、单位工程分包,每预算工日为元。实行单方平方人工费包干,每平方米元。 二、单项内檐抹灰分包,到达优质的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。 三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。 四、清工每工日为元。 五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为元。 七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。 八、分包工程费用明细表(一七项均可列表)。 第七条材料供给治理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根
5、据甲方供应的质量要求和材料协作比施工。乙方施工中用料铺张及不合理的超出限额局部,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场干净。 第八条施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手持操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供给的机具,乙方应仔细保管爱惜,如有丧失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条现场治理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项治理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关规划进度、材料供给等工作双
6、方应亲密协作,保证施工顺当进展。 二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和安全生产,爱惜财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场治理制度和不法行为,甲方有权实行必要措施,乙方应担当法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条违约责任 一、乙方分包的工程工程,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失状况,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿
7、甲方因影响施工规划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。 第十一条附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应准时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门进展调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。 二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送备案。 三、要求鉴证(公
8、证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政治理局进展鉴证或到公证处公证。 四、双方商定的其他条款: 1. 2. 3. 4. 第十二条合同附件及有效期 一、合同附件: 1.工程预算书; 2. 3. 二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位:(盖章)分包单位:(盖章)鉴(公)证机关 法定代表人:(盖章)法定代表人:(盖章)(盖章) 单位地址:单位地址: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 电话:电话: 本合同签订日期年月日 推举个人包地合同通用二 合同编号: 建筑安装工程包工合同 装饰工程 合同编号: 工程名称: 发包方: 承包方: 建筑安装工程包工合同 发包方:(
9、以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,经双方协商全都,订立本合同。 第1条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程建筑面积:/m2 1.4工程构造形式: 第2条:承包范围、承包内容、承包方式 2.1承包范围及内容:设计施工图纸、设计变更及。 2.2承包总价中已包含了以下费用: 2.2.1劳务协议中规定了乙方担当的费用;各项治理费用。 2.2.2乙方在施工生产中使用的手头自备工具(详见附件)、劳保费、医疗费。 2.2.3使用机械、生产工具所增加的费用。 2.2.4冬雨季及夜间施工人工降效
10、窝工费用。 2.2.5高层建筑超高(人、机)降效窝工费用。 2.2.6进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品爱护用工费用。 2.2.7模板组装、撤除、清理、修理、刷油、分类码放用工。 2.2.8施工中必需的安全防护用工费用。 2.2.9工程施工中不行避开的工程技术间歇窝工费用。 2.2.10正常施工工序中的剔凿、凿毛处理用工费用。 2.2.11文明责任区(施工区、生活区、办公区)的清理清扫卫生用工。(如扫雪、洒水、迎接检查等)。 2.2.12必要的开会教育、学习和社会用工费用。 2.2.13电工、电焊工、信号工、放线工、试验工、架子工、材料工、搅拌机手、卷扬机手、打夯机手等特别工种的用工费用
11、及清理费用。 2.2.14距离建筑物500米范围内的材料、机具、设备的装卸车、清理、刷油、分类码放,挂牌用工费用、二次倒运用工费用以及治理用工费用。 2.2.15现场至生活区施工及治理人员来回路途耗时降效费用。 2.2.16现场同一作业面多队施工,相互影响(人、材、机等)降效窝工费用。 2.2.17地区性停电停水(法定)、自然气候,政府性重大会议、活动等影响造成停工窝工费用。 2.2.18非乙方缘由发生的连续三天以内(含三天)的停窝工费用。 2.2.19承包总价内已含工期、质量、文明安全施工目标的嘉奖费用。 2.2.20承包期内国家和地区政策性人工单价浮动费用。 2.2.21承包总价内已含因现
12、场临水、临电管线增加的用工费用。 2.3承包方式实行:包清工,包小型机具,包质量、包安全、包工期、包工完场清的承包方式。 2.4进场人数:人。其中治理人员人。 2.5不在上述商定范围内的其他任何费用,无论是否发生,均不包括在本工程范围内,双方对此不作任何结算。 第3条:合同价款 3.1计价方式: 合同金额:人民币(大写): (小写): 3.2材料供给原则:甲方供给材料限额领料,详细以合同商定为准。 3.3固定综合总价为不含税总价,甲方在支付工程款及结算总价款时,甲方将按乙方开发票时所交的税金退税给乙方。 3.4上述条款确定的总价已考虑到了全部可能存在的调整因素,包括设计变更、政策、市场、物价及
13、其他风险因素,因此不再作任何条件下的调整。 第4条:工期 4.1本工开工至竣工计日历天数天。以现场甲方签认的施工进度规划为准。详细开工时间以甲方书面通知为准;以上工期包括法定节假日和人力不行抗拒的气候影响(业主书面同意顺延的工期除外)。 4.2工期在过程掌握中,严格根据甲方制定的阶段性工期或掌握点(工程进度规划网络图)执行,若乙方不能在规定的规划时间内按质按期完成时(甲方缘由除外),每逾期一天乙方向甲方支付1000元违约金。工期延误超过5天的,甲方有权终止此合同,劳务费结算总价按15%下浮进展结算,且乙方应向甲方担当本合同商定的责任。 4.3为确保工期,乙方必需配齐足够治理人员及持证上岗人员(
14、治理人员及特别工种)。假如乙方不能准时有效地组织配齐进场人员或在施工过程中满意不了工程需要造成工期延误、质量下降,甲方将在不受理延长工期和停工损失的前提下,指令乙方停工整顿。若整顿后无明显效果,甲方有权终止本合同,直至将乙方清退出场,另行组织安排施工,由此发生的一切损失费用,乙方同意无条件担当。 第5条:质量与验收 5.1工程质量的检查和返工 乙方在施工期间应仔细根据现行标准、标准和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时承受甲方代表及监理工作人员的检查,为检查供应便利条件,并根据甲方代表及监理工作人员 的要求返工、修改,担当由于乙方自身缘由导致返工、修改的费用,引起的经济支付由责任方担
15、当。 5.2在以上检查符合本合同商定的质量标准后,如又发觉由乙方缘由引起的质量问题,由乙方担当责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期不允许顺延。 5.3工程质量等级:符合国家施工质量标准建筑装饰工程施工及验收标准gb5021020_,建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20_的要求,且质量必需到达设计师及甲方依据合同提出的合理要求。质量标准为:合格。 5.4达不到合同条款的质量局部,甲方代表一经发觉,有权要求乙方返工,直到符合商定条件,乙方应担当由此产生的一切责任及费用并甲方有权赐予相关惩罚。 5.5双方对工程质量有争议,按本合同相关条款的商定进展处理,发生的一切费用由败诉方担当(
16、包括鉴定费、诉讼费、律师费用)。 5.6隐藏工程和中间验收工程具备掩盖、掩盖条件或到达合同条款商定的中间验收部位,隐藏前乙方应先自检,验收合格后通知甲方代表及监理参与,但应提前48小时通知甲方代表及监理。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点,乙方预备验收记录,验收合格,甲方代表及监理在验收记录上签字后,方可进展隐藏和连续施工,验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。 5.7质量验收及竣工验收应遵照国家、省、市、建立方的规定,结合甲方企业治理条例进展验收,乙方违反以上条例,按企业质量治理方法进展惩罚。 5.8业主及监理工作人员对工程质量的评定具有一票拒绝的权力,如施工过
17、程中监理或业主代表对乙方施工的质量认定不合格,乙方同意无条件整改,直至符合要求,与之相关的费用由乙方担当。 5.9无论是否基于双方商定或发包人另行指示,凡承包人经手选购的原材料、半成品、成品、构配件、器具和设备等材料,应向发包人供应完整、具体的质保书、合格证书、生产商或销售商的营业执照复印件,以使工程所用材料在消失质量问题时,可准时追诉有关各方的责任。承包人确保其所选购材料的品牌、质量、性能等根本状况,符合国家质量标准、双方的商定或发包人的要求,不得以次充好、不得使用假冒伪劣产品、不得谎瞒所选购材料的真实状况。承包人违反上述商定的,每发觉一次,承包人向发包人支付违约金20_元。同时发包人有权拒
18、绝使用该材料,因此造成的工期延误、工程质量等违约责任、赔偿责任均由承包人担当。对于已经使用该类材料的,该局部工程款不予结算,且承包人应依据发包人的要求,快速实行补救或返工等措施,由此产生的费用和责任,均由承包人无条件担当。 5.10凡涉及安全、功能的有关产品,承包人应按各专业工程质量验收标准规定进展复验,并依据复验结果向发包人、监理准时、精确的供应书面复验报告; 承包人违反上述商定的,每发觉一次,应向发包人支付违约金20_元。并根据本条商定和发包人要求的期限,进展复验、提交三书面复验报告。由此造成的一切责任由承包人担当。 5.11承包人对进入工程施工现场用于本工程施工的全部材料,有不行推卸的检
19、查验收义务。无论工程材料是由承包人自行选购供给或是由发包人指定的材料供给商供给,均不解除承包人对承包工程全部进场材料进展质量检测验收的责任。 基于上述商定,无论发包人、承包人在签订本补充协议之前如何口头或书面商定,承包人都应在材料进入工程施工现场后的2日内,向发包人、监理供应书面检查验收报告。报告中应具体阐述材料的各项质量、技术、性能等指标,发包人可依据现场及材料的实际状况,另行要求承包人增加或削减检查验收的标准或范围。 承包人违反上述商定的,每发生一次,承包人向发包人支付违约金5000元。并依据本补充协议商定和发包人的要求,对材料进展检查验收,供应符合发包人要求的材料检查验收报告。 承包人拒
20、不验收,或隐瞒验收实际状况,或出具虚假检查验收报告的,发承包双方在工程款结算时,该局部工程款不予结算。 5.12承包人应建立质量保障体系和质量问题追诉机制,实行牢靠技术措施,努力消退质量通病,保证施工质量。当工程存在质量问题时,除非承包人有准确的证据证明该质量问题完全是第三方的责任,则承包人为第一责任人或连带责任人。发包人、监理有权随时对承包人的质量保障体系和质量问题追诉机制,进展监视检查。承包人对工程质量应担当责任的,应担当修理、重新施工、补偿或赔偿责任。 承包人造成同一质量缺陷超过三次的,其后每发觉一次,承包人向发包人支付违约金5000元;工程质量发生严峻缺陷或影响使用功能,发包人有权选择
21、中止、终止或连续履行合同,由承包人向发包人支付5000-20230元的违约金,对于经过整改,仍未能符合发包人、承包人之间商定的质量标准的工程,但经双方努力通过了最终工程竣工验收备案且发包人同意承受使用的;该局部工程款将依据工程质量的实际状况下浮50%以上结算或不予结算,且担当给发包人带来的各种直接间接损失。 工程质量问题与承包人无直接关系的,承包人应积极帮助发包人、监理及相关责任方,努力使工程质量问题得到快速解决,以确保工程质量符合相关标准。 承包人应担当责任的工程质量问题没有得到彻底解决之前,承包人的工程款不予结算,待工程质量问题彻底解决后,发包人在扣除因质量问题造成的损失、承包人依据双方商
22、定担当的违约金、罚款、赔偿等费用后,发承包双方再行结算给承包人。 5.13承包人应严格按双方合同商定和设计要求,进展工程施工并确保工程的质量符合相关要求,施工中不得弄虚作假、偷工减料。承包人违反上述商定的,每发觉一次,承包人必需整改直至符合要求,并向发包人支付违约金20_5000元,同时应依据所造成的后果,担当补救或返工责任,产生的费用由承包人无条件担当。对于经过整改,仍未能符合发包人、承包人之间商定的质量标准的工程,但经双方努力通过了最终工程竣工验收备案且发包人同意承受使用的;该局部工程款将依据工程质量的实际状况下浮50%以上结算或不予结算。该后果没有得到彻底有效解决前,发承包方工程款不予结
23、算。 5.14承包人有义务伴随发包人或其总部人员(在发包人认为需要的时候)对工程进展检查,并对检查事实成果记录进展签字或盖章确认;若承包人因故不能伴随或拒不伴随检查,则检查成果记录可在监理在场的状况下,经发包人或其总部人员和监理签字确认后即视为承包人认可 5.15承包人应全面遵守国家、行业及地方政府颁发的关于安全治理方面的标准、规定。工程施工现场,承包人是安全文明施工的第一责任人,对于工程施工过程中消失的任何安全事故,除非承包人能够有准确的证据证明事故是由于受害人自身或第三方缘由造成的,否则承包人负有不行推卸的义务。 工程施工过程中消失安全事故造成人员伤亡而导致停工,发包人将暂停付款直至承包人
24、整改完毕,造成工程停工的,承包人应按合同商定向发包人支付违约金,工期不顺延。 5.16工期延误如给发包人造成损失的,承包人还应赔偿发包人损失。该损失包括发包人自身造成的损失和因工期延误发包人向第三方担当的违约或赔偿责任。 5.17承包人有对认为有质量疑问的材料拒绝使用的权利,如承包人擅自使用,承包人将对使用材料的质量有推卸不了的责任,并担当相关责任同时无条件承受甲方不少于20_元人民币的罚款。 第6条:文明安全施工 6.1甲方有向乙方宣传、讲解国家有关安全生产的方针、政策、法规和法令的权利和义务。 6.2甲方有向乙方全部参与施工的人员进展入场教育的权利和义务,乙方任何人不得以任何理由拒绝。乙方
25、应负责作业人员日常的安全教育,安全根底教育和安全技术教育。 6.3乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任,假如发生安全事故一切责任由乙方自负。 6.4乙方进场后,应准时建立安全保证体系,建立与施工相适应的安全机构和专(兼)职主管人员,并承受甲方各级主管安全机构的治理和监视。 6.5乙方必需无条件执行甲方有关安全生产的各种规章制度。甲方主管部门有权对乙方“三违”作业状况依据甲方奖罚条例有关款项进展惩罚,乙方应无条件承受。 6.6在存在安全隐患的状况下,甲方主管部门有权先令乙方停工整改,乙方必需在整改完毕经检查合格后,方可连续施工。 6.7甲方有权组织催促乙方落实防护措施,开展安全达标活动。
26、乙方应无条件执行。 6.8乙方负责人和专(兼)职安全员要积极参与甲方召开的、与安全生产有关的会议,协作甲方落实安全生产的规章制度和条例。 6.9乙方全部进入现场的人员劳动爱护用品要佩带齐全,实行强制性佩带,不佩带者,甲方有权赐予罚款。乙方的特种作业人员肯定要持证上岗,凡无安全操作合格证的特种作业人员一经查出,甲 方将对乙方进展重罚,乙方无条件承受。 6.10乙方如在施工中发生伤亡事故,并由乙方担当安全事故上报指标和费用及相关损失。 6.11乙方必需建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度并按时填写安全活动记录。 6.12在我公司长期稳定的乙方施工队伍中的特种作业人员,在其自愿的状况下,可托付
27、甲方经过地方劳动局进展培训、考核发证,其费用由乙方担当。 6.13甲方如发觉乙方在施工现场有违反安全条例者,甲方安全部门有权进展劝阻,如不听,可进展罚款处理,再不听劝阻者,直至追加刑事责任。 6.14本合同全部手头工具及劳保用品、工具、小型机具、附料局部,必需使用合格产品,同时还需满意甲方治理要求,因此发生的如安全事故、机械事故等一切后果乙方自负。 第7条:工期、质量、文明安全施工挂钩指标 乙方到达甲方要求的工期、质量、文明安全施工各项指标则按合同中承包单价结算,达不到即未能如期、按质到达合同商定的指标,则实行按劳务费结算总价向下浮动的原则结算,即:文明安全施工达不到合同要求,劳务费结算总价再
28、下浮2%结算。 第8条:材料治理 1、在施工生产中,甲方根据装饰装修工程定额实行限额领料制度,双方建立领退料手续。 2、乙方在施工中超定额用料、铺张材料,其超出局部材料以实际选购价加2%的选购保管费计取从乙方工程款中扣除。 3、为严格执行材料治理制度,乙方从甲方领用的材料,必需当天办理完成出入库手续,如有未履行该手续的违约行为,乙方须每次支付人民币5000元的违约金赐予甲方。 4、乙方应妥当保管、合理使用甲方供给的材料、设备。如因保管不善或使用不当发生丧失、损坏,乙方应根据重新购置全新被丧失、损坏材料、设备所需价款的数额向甲方赔偿(甲方认可乙方供应的替代品或认可乙方对被损坏材料、设备修复成果的
29、除外);同时乙方担当因此造成的工期延误等一切经济损失。 第9条:施工保证金 本工程无施工保证金。 第10条:遇特别状况的结算 10.1因乙方缘由,将其承包范围的工程甩项时,根据其甩项量按合同单价的130%从乙方承包价中扣除。 10.2因乙方施工队伍素养差或治理不善,将要对工期、质量、文明安全施工造成影响时,甲方有权将乙方承包范围进展调整,根据调整的项量按合同单价的150%从乙方承包价中扣除。 10.3因乙方施工队伍素养差或治理不善,给工程进度或工程质量带来肯定问题,乙方未实行有效的改良措施的,甲方有权终止合同并辞退乙方,乙方同意无条件在甲方指定日期内退场。甲方已支付的预付款视为乙方最终结算款。
30、给甲方造成的其他损失亦由乙方担当。 10.4乙方在施工中,因施工质量差造成偏差并造成装修时剔凿、抹灰加厚及因乙方缘由造成的返工、加固等,除担当因此而造成的劳务费外,还应赔偿材料费、机械费和由此造成的一切损失。 10.5由于甲方或其他客观缘由导致工程无法施工的,甲方可以单方面中止或终止本合同,且无需向乙方担当任何责任 10.6乙方在工程施工中消失的安全、质量、消防行政等事故,甲方有权马上予以清退乙方,乙方并担当因此而造成的一切经济损失及经济惩罚。 第11条:环境爱护和环境卫生 11.1乙方要求仔细贯彻执行环保条例,构造施工中做到白天噪音掌握在70db以下,夜间施工噪音掌握在55db以下;装修及水
31、电施工做到白天噪音掌握在65db以下,夜间施工掌握在55db以下;打桩机械白天噪音在85db以下,夜间制止施工;土石方机械白天施工噪音掌握在75db以下,夜间施工噪音掌握在55db以下,制止人为噪音。 11.2机械设备修理的废油、废水、废件、废物单独存放,工程部定期回收。 11.3对油漆、油料、稀料、氧气、乙炔、保温材料、防水材料、木料及化学品要设置易燃、易爆及化学品专库,专放、专管,有明显标识和专人负责。室内通风良好,地面要硬化。库区内应配备足够的消防器材,并按规定检查更换。上述场地和物品由甲方供应,乙方负责治理、使用、回收。 11.4进展有毒品施工,对人体有害时,施工作业人员要戴好防毒面具
32、。 11.5使用易燃、易爆品及化学材料施工时,施工现场配备足够的消防器材。 11.6在搬运和使用易燃、易爆及化学品时,实行措施,避开泼洒,如泼洒应准时清理洁净。 11.7对当日使用后剩余易燃、易爆及化学品和盛装容器工具准时退存到专用库房。 11.8乙方要节省使用能源,对水、电按工程部的治理规定进展用水、用电。 11.9对废弃物乙方要求按工程部的规定进展分类,按施工废物、生活废物、可回收废物、有害废物进展分拣,送往垃圾站,由工程部进展统一处理。 第12条:职业病 乙方应依据中华人民共和国职业病防治法中相关规定,爱护劳动者安康。为爱护广阔劳动者身体安康,落实职业病防止措施,预防职业病的发生。 12
33、.1在施工工程中存在的职业危害因素,应准时照实地向工程所在辖区的卫生局卫生监视所进展申报,并将申报表复印件报甲方行政保卫部备案。 12.2乙方对有从事职业病危害的劳动者(如:电气焊、油漆防水、粉尘、噪声作业等),应当进展上岗前防护学问的培训。并配备有效的个人防护用品(电气焊应佩戴防护面罩、防护眼镜等油漆防水作业应佩戴防毒护具等、粉尘工应佩戴防尘口罩、噪声作业应佩戴护耳器)。 12.3从事职业病危害的劳动者,应当进展上岗前、在岗期间、离岗时的职业安康检查。必需到南京市职业病诊断机构进展体检,并将体检结果上报甲方行政保卫部备案。 12.4本条款所发生的一切费用均有乙方自理。 第13条:甲方责任与义
34、务 13.1负责对乙方进场人员进展进场前的安全、质量、法律等学问教育,负责施工组织、技术、质量、安全等方面的治理,负责现场材料、构件的协调,负责安排乙方工作场地,尽量供应较好的施工条件。 13.2负责供应施工图纸,技术交底等有关施工方面的技术配套资料。 13.3负责协调与业主、监理公司的工作关系以及与地方的公共关系。 13.4帮助乙方办理地方有关暂住治安等手续,实际发生费用由乙方负责。 13.5负责供应、协调大型施工机具,将施工用水、电接到专用部位。 13.6指导、监视、检查乙方对工期、质量、安全、限额领料、文明施工等方面的工作(乙方应赐予支持和协作)。对于监视、检查过程中达不到规定要求的,提
35、出限期整改,催促至完善为止。如乙方未拿出措施承受整改,甲方有权对乙方赐予每项每次500元的罚款。 13.7执行劳务合同的有关条款,当签定本劳务合同以外的其它补充协议或文件中的有关条款与本合同有关条款相抵触时,以本合同为准。 第14条:乙方责任与义务 14.1根据甲方要求组织人员进场,依据施工需要随时调整劳动力,如乙方进场人员的综合素养不能令甲方满足或给甲方在施工方面造成了经济损失或企业社会信誉损害,乙方担当由此所造成的一切经济损失,并担当违约责任。违约金按按劳务费结算总价的10%赔偿甲方,严峻者清退队伍。 14.2乙方应确保所施工的工程按国家和地方政府的质量标准等级和技术要求进展自检、互检、交
36、接检,根据竣工要求做好原始记录,随时承受业主、监理和甲方的检查、监视和指导。 14.3如乙方所施工的工程未按施工图纸要求和各种标准要求施工,甲方、业主、监理要求整改,乙方应在规定时间内无条件进展整改完,若逾期未整改完,甲方有权托付其他分包商进展修整,所发生的一切费用由乙方担当。 14.4自觉遵守甲方的各项规章制度,做到遵纪守法、安全生产、文明施工,工完场清,共创“标准化工地”、“施工文明工地”等。 14.5在进入危急操作区时应向甲方递交完整有力的安全防护措施,经甲方有关专业人员批准后实施,如不按审批后的方案实施,所发生的一切损失和连带损失,均由乙方担当(甲方造成的缘由除外)。 14.6听从甲方
37、的任何指令,不得以任何方式任何理由拒绝执行。照实际发生不执行时,按1000元/次罚款处理。 14.7由于甲乙双方在本合同中为承揽合同关系,而非雇佣合同关系,因此在任何时间,任何地 点乙方不得以任何理由超越甲乙双方的工作职责关系,不得代理超越甲方同业主、监理公司的工作关系。凡未经过甲方同意,乙方私自从业主、监理办理的相关工程工序验收、签证等资料,甲方有权予以否认。 14.8对于专业性较强的治理工作,乙方必需指定专业人员与甲方有关部门对接,并将有关业务职能资料报送甲方存档。 14.9施工期间,凡属应当由甲方颁发的技术性质文件资料,甲方提前三天发放,乙方领取后未形成事实前,乙方有义务依据技术标准和现
38、场施工状况进展复检工作,发觉问题准时与甲方专业部门书面联系解决。若乙方发觉问题或知情不报所造成的损失和费用由乙方担当。 14.10为建立健全材料统一规划和领用治理,乙方必需明确专职材料负责人一名,以便统一负责材料规划和办理领(退)料具手续,大宗材料须提前二十天书面申请规划报甲方平衡筹备。除此外甲方有权拒绝乙方任何人办理领(退)料具,若造成实际工期延误和经济损失均由乙方自行担当。 14.11乙方施工过程中,各道工序必需有专业负责人和总负责人跟班作业,以便现场总协调治理,若实际不能够满意,每发觉一次时,甲方有权对乙方处以1000元罚款。 14.12乙方人员签订承包合同后,中途不得随便退场,如发生随
39、便退场,乙方所干的工程甲方不予结算。 14.13不得以任何理由克扣工人工资、福利、工伤治疗等方面的费用,如发生并因处理不当引起员工投诉,甲方有权从应付乙方工程款中直接扣付,且乙方须无条件承受甲方对此的经济惩罚,担当大事处理的全部费用。 14.14乙方必需每月办理月结算,以作为每月付款的依据,若乙方不上报当月结算,甲方不支付当月工程进度款;预算外工程签证,当月发生的应当月办理结算(与每月工程进度款结算一道上报甲方审核),不按时上报者,示为放弃,不再予以办理结算。 14.15执行劳务合同的有关条款,当签定本合同以外协议和商定中的有关条款与本合同有关条款相抵触时,以本合同为准。 14.16工程竣工后
40、,乙方应准时清理并撤离现场。听从甲方的竣工验收安排,不得以工程款未付,工程未验收等未确定理由,阻止甲方对现场的治理使用。如有违反,不但乙方工程决算款下浮50%支付,并担当由此对甲方造成的一切损失。 14.17工程个人意外损害险费用交纳与特别工种上岗证的办理 14.17.1乙方必需为其全部治理人员及工人办理个人意外损害险(个人意外损害险的费用已包含在本合同价款中),乙方须在施工人员进场前供应保险单,否则,甲方有权拒绝施工人员进场,因此发生的一切后果与责任由乙方担当。乙方应对其本工程全部相关人员在本合同履行期间受到的意外损害负责,现场治理人员及工人发生意外损害所产生的费用以及对甲方造成的损失均由乙
41、方担当全部责任。 14.17.2乙方的全部特别工种(司索工、卷扬机司机、电焊工、搅拌机司机等)应持有有效上岗证方能上岗作业,假如乙方工人不具备相应的上岗证,则甲方代其托付相关部门培训取证,所发生的费用从乙方工程款中扣除。 第15条:廉政建立 为了加强甲、乙双方的廉政建立,增加我公司与兄弟单位各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性,在维护社会主义市场经济公正竞争原则的根底上,做到相互制约、相互监视,以“工程优质、干部优秀”为目标,树立企业新形象。 15.1甲乙双方必需遵守党和政府各项法令、法规、规章制度及有关自律的规定,真正做到公正竞争合法经营,凭自己过硬技术、产(商)品质量和业务治理素养与市
42、场竞争,不准使用其他不正值竞争手段参加竞争。 15.2甲、乙双方要严格执行各类经济合同,不准在规定之外搞各种形式的口头协议或回扣。 15.3甲方职责 15.3.1甲方在签订协议中应向乙方宣传本企业有关规定和廉政自律守则。 15.3.2甲方人员在施工治理和购销业务工作中,不准私自收受乙方赠送的钱物等一切物质或非物质性利益,或借故刁难向乙方索要好处。 15.4乙方职责 15.4.1乙方不准借甲方领导干部或治理人员在婚丧、生病、乔迁新居、节假日和平常慰问之机赠送钱物等一切物质或非物质性利益等。 15.4.2乙方不准以任何理由借钱物给甲方人员个人使用,不准为甲方人员个人家庭或亲友购置各种食品、物品,更
43、不准为其报销发票或支付现金。 15.4.3乙方不准邀请甲方人员参加吃喝、游玩、赌博和高档消遣活动,确属必要的联谊活动,须事先由甲方的主要领导批准。 15.5其他条款 乙方假如违反协议规定,甲方视情节轻重,有权给乙方处以合同总价额15%的罚款,并提出警告直至将其清退。甲方假如违反协议规定,乙方有权利和义务向甲方法人托付人或纪检监察部门反映举报,供应有关证据,以便严厉处理。 第16条:劳务费的支付与结算 16.1该工程没有预付款,进场后不支付劳务费。每月按已完合格工程量的60%支付劳务费(同时乙方必需供应正式的工程劳务专用发票,否则,甲方有权暂停付款)。工程竣工交验符合质量要求后进展总结算,不管预
44、结算、总结算均要求由各主管部门签定会签单,评出工期、质量、安全事故频率、文明施工,作为结算依据。工程全部竣工交验符合质量要求后再进展工程总结算,预结算与总结算不符时以总结算为准,对此乙方不得存在异议。 16.2本工程全部施工工序全部完工验收合格后,付至本合同已完合格工程量的85%(同时乙方必需供应正式的工程劳务专用发票),工程完工验收后一个月内交结算资料并办理劳务费总结算手续,同时交甲方公司审核;未在规定时间报齐结算资料办理结算的停顿支付劳务费。甲方在收到完整的结算资料后56天审核完毕,在工程结算完成后,乙方在必需供应正式的全额工程劳务专用发票后,付至结算总价的95%(含以前支付的进度款)。 16.3结算款拘留5%作为质量保修金,质保金在质保期到期后无质量问题一周内无息支付,质保期从竣工验收合格并经甲方签字确认之日起计算,如因乙方施工缘由消失返工,甲方将视为发生费用状况扣除质保金。对质保金仍不能满意时,从来年或施工的其他工程欠付的劳务费中抵扣。 16.4甲乙双方全部的合同协议及补充、变更、终止等合同协议应有甲方工程经理及施工员签字并加盖工程部专用章方为有效并