《最新电子商品房买卖合同参考文本2022.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新电子商品房买卖合同参考文本2022.docx(61页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新电子商品房买卖合同参考文本2022 商品房买卖合同是指房地产开发企业将尚未建成或者已经竣工的房屋向社会销售,转移房屋全部权于买受人,买受人支付价款的合同。下面是我为大家整理的最新电子商品房买卖合同参考文本2022,更多合同范本点击“商品房合同”查看! 最新电子商品房买卖合同1 甲方:_ 乙方:_ 甲乙双方为购销_渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。 一、乙方向甲方购买座落在_渡假村_组团内_楼房_栋。建筑面积为_平方米。其面积以_省建筑面积计算规则为准。 二、商品房售价为人民币_元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。
2、三、付款方法: 预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币_元,(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、交房时间: 甲方应于一九_年_月将验收合格的房屋交付乙方。 五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须托付甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。 六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方根据国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。 七、违约责任: 1、本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应
3、双倍退还定金。 2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不行抗拒缘由外),每逾期一天,甲方向乙方担当应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为嘉奖。 八、乙方须要安装电话,由甲方解决,费用由乙方担当。 九、乙方对所购房屋享有全部权,但必需遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理方法。 十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争吵,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一样看法时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。 十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。 十二、本合同双方签字盖章经公证后生
4、效。本合同未尽事宜另行协商。 十三、本合同附件: 1、房屋平面位置及占用土地范围图(略) 2、_渡假村别墅暂行管理方法(略) 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 代表:代表: 地址及电话:地址及电话: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: _年_月_日_年_月_日 最新电子商品房买卖合同2 卖方(以下简称甲方):_ 买方(以下简称乙方):_ 甲方依据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定,已依法取得北京市_区(县)_地块的国有土地运用权,土地面积为_平方米,土地运用年限_年,自_年_月_日至_年_月_日止,国有土地运用证号为_。甲方在上述地块上建设的_现已竣工,取得房屋全部权证(证号为_),经北京市
5、房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第_号。 乙方自愿购买甲方的_房屋,房屋用途为_。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地运用权转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。 第一条_房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米(包括套内建筑面积_平方米,分摊的共有共用建筑面积_平方米),共有共用部位详见附件二。土地运用面积为_平方米(含共有共用面积)。土地运用期限自房屋产权过房之日起至_年_月_日止。 上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。 其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米_币_元,价款合计为(大写)_仟_佰_拾_
6、万_仟_佰_拾_元整(小写_元)。乙方预付的定金_元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行:_ 银行帐号:_ 第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点:_。 甲方同意按建设工程质量管理方法、北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。 第六条双方同意在签订本契
7、约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市房屋土地管理局办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。 第七条本契约生效后,除不行抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价金额的万分之_(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按_利率计算。
8、 第八条本契约生效后,除不行抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日其次天起至实际付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房价款的万分之_(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。 第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不行分割的组成部分,具有同等的法律效力。 第十条本契约的订立、效力、说明、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,双方凡因履行本契约引起的纠
9、纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_种(大写数字)方式解决纠纷。 (一)提交_仲裁委员会仲裁。 (二)任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。 第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本_份,房地产交易管理部门壹份,_。 甲主(签字):乙方(签字): 法定代表人:法定代表人: 身份证号码:身份证号码: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 邮政编码:邮政编码: 代理人:代理人: 联系电话:联系电话: 签约地点:_ 签约时间:_ 附件一(略) 附件二(略) 最新电子商品房买卖合同3 卖房方(甲方): 身份证号码: 购房方(乙方): 身份证号码: 关于乙方向甲方购房事宜,双方
10、经协商,达成协议如下: 一、甲方将其拥有独立产权的位于市区的房屋(房屋权证编号:,建筑面积平方米)以人民币仟佰拾万仟佰拾元整(¥元整)出售给乙方。已方情愿以上述价格向甲方认购该房,并以购得的上述房屋向中国银行分行申请购房抵押贷款。 二、甲方: 1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构供应符合要求的房屋资料以备查核。 2、保证对出售的房屋拥有独立产权。假如该房屋为共有房屋,则必需取得其他共有人的同意出售书面文件。 3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方担当并负责解决。 4、自签订购房协议书范本起,保证将该房屋按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。 5、根据
11、前述业务的须要,刚好签订各项合同文件和办理各种手续。 6、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。 三、乙方: 1、向贷款银行或贷款银行认可的机构供应符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。 2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋,并刚好将贷款所得支付甲方之售房款。 3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。 4、根据前述业务须要,刚好签订各项合同文件和办理各种手续,并担当各项费用。 5、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。 四、购房协议书范本以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。假如贷款银行认为乙方的借
12、款申请不符合条件而不予批准,则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金,应如数退还给乙方。 五、假如贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%,则乙方有权解除本协议。否则,乙方应履行本协议的有关规定。 六、违约责任 1、假如甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。 2、假如乙方违约,贷款申请获准后没有向甲方购买房屋,应向甲方赔偿因此受到的损失。 七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。 八、本购房协议书范本自双方签字或盖章之日起生效。 九、本购房协议书范本壹式肆份,双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。 十、约定: 甲方:乙
13、方: 甲方授权代表签字(盖章): 乙方授权代表签字(盖章): 电话: 电话: 签订日期:年月日 最新电子商品房买卖合同4 合同双方当事人: 出卖人:_ 注册地址:_ 营业执照注册号:_ 企业资质证书号:_ 法定代表人:_联系电话:_ 邮政编码:_ 托付代理机构:_ 注册地址:_ 资质证书号:_ 营业执照注册号:_ 法定代理人:_联系电话:_ 邮政编码:_ 买受人:_ 姓名:_国籍(身份证)(护照)_ 地址:_ 邮政编码:_联系电话:_ 托付代理人姓名:_国籍:_ 地址:_ 邮政编码:_电话:_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,买受人和出卖人在
14、同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第1条项目建设依据。 出卖人以出让方式取得位于_编号为_地块的土地运用权。 土地运用权出让合同号为_. 【建设用地批准书】【土地运用权证书】号为_,土地出让面积为_平方米。地块规划用途为_,土地运用权年限自_年_月_日_至年_月_日_止。 出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】_.工程建设规划许可证号为_施工许可证号为_. 第2条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为广州市国土房管局,商品房预售许可证号为_. 第三条买受人所购商品房的基本状况。 买受人所购的商品房为【现房】【预
15、售商品房】(以下简称该商品房,其房屋平面图经_规划部门批准,见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)该商品房为本合同第1条规定的项目中的:第_【幢】【座】_【单元】【层】自然层_号房。 该商品房的用途为_,属_结构,层高为_米,建筑层数:地上_层,地下_层。 该商品房阳台属【封闭式】的_个,【非封闭式】的_个。 该商品房【合同约定】建筑面积共_平方米,其中,套内建筑面积_平方米,公共部分与公用房屋分摊建筑面积_平方米。 买受人在签订本买卖合同时,应与出卖人或其托付的物业管理公司签订物业管理服务协议。 第四条计价方式与价款。 出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款:1、该商品房屋属预
16、售,按【套】【整层】出售,按套内建筑面积计算,该商品房单价为(币)每方米_元,总金额为(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 公共部位与公用房屋分摊建筑面积的建设费用计入套内建筑面积销售单价内,不再另行计价。 2、该商品房屋属预售,按整幢出售,按建筑面积计算,该商品房单价(币)每平方米_元,总金额(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 3、该商品房屋属现房,按【套】【整层】【整幢】出售,总金额为(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 当事人选择按套计价的,不适用本条约定。 合同约定计价面积与实测计价面积有差异的,以实测计价面积为准。商品房交付后,实测计价面积与合同约定计
17、价面积发生差异,双方同意按以下第_种方式进行处理: 第五条面积确认及面积差异处理。 1、双方同意按以下原则处理: 1)面积误差比肯定值在0.6%以内(含本数)的,买卖双方不作任何补偿; 2)面积误差比肯定值在0.6%以上(不含本数)至3%以内(含本数)的,买卖双方按实测计价面积及本合同约定的房屋单价据实结算; 3)面积误差比肯定值超过3%(不含本数)时,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。 买受人不退房的,实测计价面积大于合同约定计价面积时,面积误差比3%以内(含本数)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款
18、由出卖人担当,产权归买受人。实测计价面积小于合同约定计价面积时,面积误差比肯定值在3%以内(含本数)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 面积误差比=(实测计价面积-合同约定计价面积)/合同约定计价面积100% 因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的应当签署补充协议。 2、双方自行约定: 1)_; 2)_; 3)_; 4)_; 第六条付款方式及期限。 买受人应当按时如期将房价款支付到商品房预售许可证指定的售房款银行监控账号上(已竣工项目买受人可将房价款干脆支付给出卖人)。 监控银行:_ 监控账号:_ 买受人按下列第_种方式按期付款; 1、一次性付
19、款 _. 2、分期付款; 1)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(币)_-_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(币)_-_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 3)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(币)_-_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 4)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(币)_-_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 5)_年_月_日前支付全部房价款的_%;计(币)_-_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 3、其他方式 _. 第七条买受人逾期付款的违约责任。 买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_种方式
20、处理: 1、按逾期时间,分别处理(不作累加) 1)、逾期在_日以内,自本合同规定的应付款期限之第2天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金,合同接着履行; 2)、逾期超过_日后,出卖人有权提出解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的,经出卖人同意,合同接着履行,自本合同规定的应付款期限之第2天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于第1项中的比率)的违约金。 2、_. 第八条交付期限。 出卖人应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备
21、下列第_种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人运用: 1、该商品房阅历收合格。 2、该商品房经综合验收合格。 3、该商品房经分期综合验收合格。 4、_. 但如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1、遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的; 2、_. 3、_. 第九条出卖人逾期交房的违约责任。 除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按下列第_种方式处理: 1、按逾期时间,分别处理(不作累加): 1)逾期不超过_日,自本合同第八条规定的较后交付期限的第2天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人
22、支付已交付房价款万分之_的违约金,合同接着履行; 2)逾期超过_日后,买受人有权提出解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款_%向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的合同接着履行,自本合同第八条规定的较后交付期限的第2天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一_(该比率应不小于第1项中的比率)的违约金。 2、_. 第十条规划、设计变更的约定。 该商品房预售后,出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的,出卖人应书面征得买受人同意。不同意变更的买受人可要求终止买卖合同。出卖人应在买受人提
23、出终止合同申请的30天内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退期日同期银行固定资产贷款利率计算)。 第十一条交接。 商品房达到交付运用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当 由于买受人缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理: _. 第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。 因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权
24、登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。 第十三条出卖人关于装饰、设备标准的违约责任 出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理: 1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。 2、_ 3、_ 第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的。出卖人与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件: 1、_ 2、_ 3、_ 4、_ 5、_ 假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理: 1、_ 2、_ 3、_ 第十五条关于产权登记的约定 出卖人应当在商品房交付运用后_
25、日内,将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在房屋交付运用后_日内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理。 1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。 2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。 3、_. 第十六条保修责任 买受人购买的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起,根据住宅质量保证书的内容担当相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件形式具体约定保修范围、保修期限和
26、保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购买人担当。 第十七条双方可以就下列事项约定: 1、该商品房所在楼宇的屋面运用权属全体业主共同全部; 2、该商品房所在楼宇的外墙面运用权属全体业主共同全部; 3、_; 4、_. 第十八条 买受人的房屋仅作_运用,买受人运用期内不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施。并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。 出卖人
27、不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。 第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决: 1、提交广州市仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 其次十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议。 其次十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 其次十二条 本合同连同附件共_页,一式三份,具有同等法律效力,合同持有状况如下: 出卖人一份,买受人一份,广州市房地产交易所一份。 其次十三条 本合同双方签订后30天内向广州市房地产交易所办理登记手续后生效。 出卖人(签章)
28、:_买受人(签章):_ 【法定代表人】:_【法定代表人】:_ 【托付代理人】:_【托付代理人】:_ 登记部门:_ 登记时间:_年_月_日 最新电子商品房买卖合同5 合同编号:_ 出卖人:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 营业执照注册号:_ 企业资质证书号:_ 法定代表人:_ 联系电话:_ 托付代理人:_ 联系电话:_ 托付销售代理机构:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 营业执照注册号:_ 买受人:_ 【法定代表人】【负责人】:_ 国籍:_ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_】:_ 诞生日期:_年_月_日,性别:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 联系电话:_ 【法定代理人】【托付代理人】:_ 国
29、籍:_ 【身份证】【护照】【_】:_ 诞生日期:_年_月_日,性别:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 联系电话:_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在同等、自愿、公允、协商一样的基础上就商品房预售事宜达成如下协议: 第一条项目建设依据 1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_地块的国有土地运用权。 2、该地块【国有土地运用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_,土地运用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日止。 3、出卖人经批准,在上述地块上建设的
30、商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设工程施工合同约定的开工日期为:_,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_。 其次条预售依据 该商品房已由_批准预售,预售许可证号为:_。 第三条基本状况 1、该商品房所在楼栋的主体建筑结构为:_,建筑层数为:_层,其中地上_层,地下_层;位于_,距离最近的公车站的实际距离为_。 2、该商品房为第一条规定项目中的第_【幢】【座】_【单元】_【层】_号,该房号为【审定编号】【暂定编号】,最终以公安行政管理部门审核的房号为准,该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一。 3、该商品房的用途为【一般住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【_】;【层高】【净高】为:_米,【坡屋顶净高】最低为:_米,为:_