《2022年陕西省监理工程师之合同管理提升题库（考点梳理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年陕西省监理工程师之合同管理提升题库（考点梳理）.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与（）的规定相同。A.专业服务合同B.工程施工合同C.标准施工合同D.建设施工合同【答案】 C2、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】 D3、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入
2、投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】 C4、 下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】 A5、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（ ）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】 D6、根据标准施工合同，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解
3、除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】 A7、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格C.发布招标公告.开标.审查投标人资格D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件【答案】 B8、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（ ）。A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21 天内完成核查B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14 天内完成审核C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内将应支付款支付给
4、承包人D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请【答案】 A9、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】 B10、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，
5、催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】 C11、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】 A12、根据 FIDIC施工合同条件，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可
6、以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任【答案】 D13、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（ ）。A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】 B14、
7、根据NEC工程施工合同，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】 A15、根据标准设备采购招标文件，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（ ） A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】 B16、 FIDIC系列中，施工合同条件，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A.7B.14C.24D.28【答案】 D17、编制招标条件相关信
8、息的时候应注意很多事项，其中不包括（ ）。A.必须与其他地方所公开的信息一致B.项目名称需要与预审文件封面一致C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致D.投标人也应该与预审文件封面一致【答案】 D18、根据标准施工合同文件中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】 B19、关于合同终止的说法，正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止【答案】 D20、以下属
9、于分类资料的是（）。A.身高B.年龄C.贫穷富裕程度D.性别【答案】 D21、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】 B22、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，
10、费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A23、根据标准施工合同，表明合同终止的行为是（ ）。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】 D24、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】 D25、（2021年真题）根据标准设计施工总承包招标文件，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】 A26、根据九部委发布的标准勘察合同，勘察费用实行（）
11、。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】 A27、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】 C28、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承
12、包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】 B29、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D30、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（ ）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】 B31、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章
13、的空白授权书未收回。 乙为泄 愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离 职。关于本案，说法正确的是（ ）。A.甲有权拒绝向丙、J承担责任B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】 D32、关于预付款担保的表述中，符合标准施工合同规定的是（ ）。A.预付款担保采用第三方保证的形式B.担保方式不得采用无条件担保的形式C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数
14、额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变【答案】 C33、根据FIDIC施工合同条件，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】 D34、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】 D35、根据招投标法实施条例，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。A.数量过大B.数量过小C.比例过小D.比例过大【答案】 D36、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。
15、A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求【答案】 B37、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应
16、承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】 B38、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】 C39、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。A.设备生产周期B.安装工程实施周期C.设备安装条件D.各部分所占费用比例【答案】 D4
17、0、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（） A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】 A41、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（ ）。A.买方应对合同设备进行妥善包装B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还
18、D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】 B42、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证【答案】 A43、（2014年真题）根据标准施工招标文件，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人C.评审的综合评分，最接近标底的优先D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】 C44、（）贯
19、穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。A.进度管理B.安全管理C.质量管理D.合同管理【答案】 D45、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A.28日B.56日C.60日D.90日【答案】 D46、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】 D47、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效
20、期内修改投标文件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】 B48、（2018年真题）标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】 D49、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适
21、用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】 D50、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在1665周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D51、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月A.6B.8C.9D.12【答案】 A52、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订
22、的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。A.15B.21C.25D.28【答案】 D53、根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】 B54、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】 B55、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。A.征求承包人意见，经
23、发包人同意后发出变更指示B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】 B56、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。A.安全性控制B.集中控制C.并发控制D.故障的发现和恢复【答案】 B57、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】 B58、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施 工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银
24、行诉讼及申请 拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B59、(2017年真题)根据标准施工合同，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】 B60、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】 B61、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要
25、求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（ ）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】 D62、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书【答案】 B63、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】 D64、下列可以独立实施
26、民事法律行为的是（ ）。A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】 D65、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A.出厂价B.仓库交货价C.施工现场交货价D.货交承运人指定地点【答案】 B66、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标联合体已提交共同投标协议B.投标人符合招标文件规定的资格条件C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字【答案】 D67、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程
27、的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。A.开始使用之日前28天B.开始使用之日C.计划颁发接收证书之日D.实际颁发接收证书之日【答案】 B68、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置【答案】 B69、根据FIDIC施工合同条件，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B70、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应
28、商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】 C71、关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】 B72、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】 B73、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对
29、承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（ ）。A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】 B74、根据标准施工招标文件，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】 C75、下列关于法人的表述中，错误的是( )。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.依法独立享有民事权利和承担民事义务【答案】
30、 C76、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A.7B.14C.15D.21【答案】 A77、 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（ ）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同【答案】 B78、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A.成立B.不成立C.取决于被代理人是否追认D.取决于代理人是否申请被代理人确认【答案】 A79、根据建设施工合同（示范文本），（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单
31、生效【答案】 D80、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。A.由抵押人清偿B.由债务人清偿C.由抵押人和债务人共同清偿D.不再清偿【答案】 B81、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】 C82、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】 A83、FIDIC施工合同条件是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归
32、属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】 D84、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】 A85、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（ ）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2 年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，
33、修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期【答案】 C86、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】 C87、根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【答案】 C88、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的
34、通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】 D89、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A90、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工
35、作人员，在发包人在场的情况下进行B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】 A91、根据担保法，关于保证的说法，错误的是（）。A.保证法律关系至少必须有三方参加B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理D.国家机关不能作为保证人【答案】 C92、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.分包人B.
36、承包人C.监理人D.发包人【答案】 D93、 根据标准施工合同，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（ ）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】 A94、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。A.3B.5C.7D.9【答案】 B95、三级公共营养师的考核应包括_。A.理论知识考试B.专业能力考核C.面试D.理论知识考试和专业能力考核【答案】 D96、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，“发包人
37、要求”中竣工试验的第三阶段应对（ ）提出要求。A.联动试车B.性能测试C.单车试验D.投料试车【答案】 B97、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销【答案】 B98、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.属于无条件的、不可撤销担保B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答
38、案】 A99、招标投标法规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A.自招标文件开始发出之日起不少于15日B.自招标文件停止发售之日起不少于15日C.自招标文件开始发出之日起不少于20日D.自招标文件停止发售之日起不少于20日【答案】 C100、关于留置的说法，正确的是（ ）。A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】 D二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、根据标准设计施工总承包合同，承包人在编制进度款支付分解表
39、时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】 BCD102、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()A.招标代理机构B.招标人C.评标委员会D.中标人E.未中标的投标人【答案】 BD103、职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害
40、，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任【答案】 C104、书面委托代理的授权委托书中，应当载明（）A.代理事项B.代理终止事项C.代理期间D.代理人所在单位E.代理权限【答案】 AC105、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具备的特征包括（）。A.以转移材料设备的使用权为目的B.是双务合同C.是有偿合同D.是实践合同，需要交付材料设备合同才
41、生效E.出卖人应当是材料设备的生产厂商【答案】 BC106、合同法律关系客体主要包括 ( )A.物B.义务C.行为D.智力成果E.权利【答案】 ACD107、依据物权法的规定，可以质押的权利包括（ ）。A.土地所有权B.汇票、支票、本票C.仓单、提单D.应收账款E.社会团体的教育设施【答案】 BCD108、下列属于资格预审公告的是（ ）。A.项目资金落实情况B.项目概况与招标范围C.申请人资格要求D.资格预审方法E.发布公告的媒介【答案】 BCD109、工程总承包合同通用条款对下列（ ）做出了两种可选条款。A.道路通行权和场外设施B.发包人提供的文件C.发包人要求中出现错误的责任承担D.材料和
42、工程设备E.暂列金额【答案】 ACD110、标准设计施工总承包招标文件的组成包括（）。A.招标公告B.申请人须知C.评标办法D.技术标准及要求E.发包人要求【答案】 AC111、按照建设工程施工合同通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()A.设计变更给承包人增加的款额B.工程师批准承包商索赔的款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E.承包商收取的分包管理费【答案】 CD112、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（ ）。A.向承包人索赔B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设
43、施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.对承包人实际完成工作的价值进行估价E.使用承包人文件【答案】 AC113、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】 AB114、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。A.事业单位B.个人独资企业C.大学所属二级学院D.合伙企业E.社会团体【答案】 ABD115、根据标准勘察招标文件，下列文件中，属于投标文件的有（ ）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人的书面澄清【答案】 AB116、合同法律关系的客体包括（ ）A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】 BC117、根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定