《正式施工合同万能范本五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正式施工合同万能范本五篇.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、正式施工合同万能范本五篇 以法律行为发生债的关系或变更债的关系的内容者除法律另有规定者，必需有当事人双方之间的合同。今日的我给大家共享了正式施工合同万能范本，假如想看更多的请点击施工合同查看。 正式施工合同万能范本1 发包人代表(甲方)：签名承包人代表(乙方)：签名 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 合同双方依据中华人们共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法以及相关法律再结合详细状况，经过友好协商达成以下协议。 1、甲方将位于_市_区_小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的全部权)。 2、开工前，甲方须要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实
2、行爱护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。 3、甲方须要向乙方供应水、电、气等相关设施并说明留意事项，在运用公共设施时要同邻居等做好协调工作。 4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明详细要求，否则造成不良后果由甲方担当。 5、乙方要严格根据甲方供应的图纸及详细要求施工，未经同意不得随意改造，否则担当一切后果。 6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。 室内装修工程施工合同范本 7、乙方要仔细履行合同条约，按时保质保量地完成任务。 8、施工过程中假如出现变更甲方须要刚好与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。 9、总工程的费用为_元，在工程结束后一个月内没有质量问题，
3、甲方须一次性付清。 双方假如有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍旧有效。 甲方：(签字)盖章乙方：(签字)盖章 签订日期：_年_月_日 正式施工合同万能范本2 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，甲乙双方本着同等自愿、公允、诚信的原则，就_工业园路灯施工安装事宜协商一样，订立本合同。 一.工程概况 工程项目名称：_工业园厂区路灯安装 工程地点：_工业园 工程内容：厂区路灯安装施工 资金来源：自筹资金 二.工程范围 厂区路灯布臵图内要求的内容。 三.施工工期 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 四.质量标准 根据国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收
4、合格。 五.合同款项与支付 该合同价为包干价：86900.00元，大写：_元整。 付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。 六.质保期 验收合格后，乙方质保时间为_年。 七.违约责任 由于乙方缘由，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，根据每天罚款3000.00元支付给甲方。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 正式施工合同万能范本3 发包方： 法定代表人： 承包方： 法定代表人： 风险提示：发包人的相对义务
5、 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方_至_农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合
6、同。 一、工程概况 工程名称： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：_(人民币)￥：_万元。 工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务： 1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，
7、甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。 五、违约责任： 风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 1、乙方必需按时竣工，
8、否则，每超期一天，按_元/天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期： 开工日期：_年_月_日; 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参
9、照详细情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：_年_月_日; 合同工期总日历天数_天。 七、质量标准 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标
10、准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、工程质量标准：合格。 2、乙方必需细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予肯定的经济惩罚。 3、由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。 风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。 发
11、包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。 八、承包人向发包人根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_年内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、争议 1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。 2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十一、合同的变更与解除 1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。 2、合同履行中，因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动担当违约责任，
12、双方可协商终止合同，协商不一样时，可诉请法院解决。 十二、其他 1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。 2、本合同正本_份，甲、乙双方各持_份，副本_份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。 发包人：(公章) 法定代表人： _年_月_日 承包人：(公章) 法定代表人： _年_月_日 正式施工合同万能范本4 建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立_绿化工程，签订以下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_绿化工程。 2、工程地点：_。 3、施工范围：绿地面积_平方米(详细见_绿化设计图)。以上项
13、目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期 1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：_元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。 四、承建方式 1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。 五、工程付款方法 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的
14、30%，即人民币：_万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。 2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：_万元整。 3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_万元整。 4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。 六、工程质量要求 1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。 2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。 七、工程竣工验收结算 乙
15、方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。 八、延期违约责任 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。 九、质保期限 1、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。
16、竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。 2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。 3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地(应符合三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。 4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。 5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。 十、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即
17、告终止。 十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。 合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 甲方代表：_ 签订日期：_ 乙方代表：_ 签订日期：_ 正式施工合同万能范本5 甲方： 乙方： 为了保证施工电梯安装人员的人身的平安，防止各类事故的发生，甲乙双方本着“平安生产、预防为主”的原则，经双方协议，明确各自的权利及义务，以便相互协作，共同遵守。协议内容如下： 安装地点： 工程名称：安拆的起重机械，型号： 高度：米 一、双方责任： 1、甲乙双方均应仔细贯彻执行国家行业主管部门的有关平安生产的标准及法令、法规、制度和要求，严格遵
18、守双方共同制定的协议内容。 2、甲乙双方必需亲密协作、相互监督，在设备进场安装时，双方要共同协作，亲密协作、解除一切平安隐患，确保各项平安工作顺当完成。 3、双方要对安装人员进行平安教化和平安技术交底。 4、双方严格遵守平安操作规程，乙方在施工中不准违章作业，违章操作。 二、甲方责任： 1、有责任对安装人员进行平安技术监督和管理。 2、负责固定式施工电梯的基础受力强度必需满意塔吊的设计要求。 3、供应合格电源到施工电梯基础处。 4、对防碍施工电梯平安工作的高压线和施工电梯工作范围内的房屋、人行通道进行防护。 5、协同乙方设备安装后的验收工作，验收合格后报建委、甲方、监理单位备案。 6、严格遵守
19、平安操作规程，任何人不得以任何借口强迫安装施工人员违章作业。 三、乙方责任： 1、施工电梯安装必需是取得符合相应资质的专业施工队伍，参加安装施工电梯的施工人员必需是经过专业培训考试合格并取得证件、阅历丰富、身体健康的专业人员。 2、要教化安装人员仔细执行平安操作规程和现场的一切规章制度。严禁安装人员酒后上岗，不得在现场吸烟。对所属人员的教化培训和平安技术交底。 3、必需严格执行施工电梯安装平安操作规程与本工种的平安管理制度，不得违章指挥和违章作业; 4、安装施工人员在安装过程中，必需按要求戴好平安帽，在两米以上的高处进行作业时，施工人员必需系好平安带。 5、施工电梯在安装过程中，必需设专人指挥
20、与协调。吊车司机、电梯司机、安装人员、指挥人员必需亲密协调，保持一样。 6、在安装过程中，划出施工作业区域，设专人看护，设置围挡和标示牌，任何人员不得进入该区域内。 7、对所属人员的平安负责。 8、在整个施工电梯安装过程中要有专业技术工程师在安装施工现场监督进行。 甲方(章)： 乙方(章)： 年月日 年月日 正式施工合同万能范本五篇本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页