《正式工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正式工程合同范本.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、正式工程合同范本 工程合同中一般乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。今日我就给大家整理了正式工程合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】正式工程合同 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 其次条工程承包范围
2、承包范围：_ 第三条合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天 第四条质量标准 工程质量标准：_ 第五条合同价款 金额(大写)：_元(人民币)￥：_元。 发包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： 年月日 【篇二】正式工程合同 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术
3、规范JGJ79-2002要求。 5、预料施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预料为元(大写：)
4、，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。 第五条：双方责任 1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。 2、甲方应为乙方供应基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六
5、条：违约责任 1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方
6、可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 【篇三】正式工程合同 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议： 一、工程概况 1。工程名称
7、：_。 2。工程地点：_。 3。工程立项批准文号：_。 4。资金来源：_。 5。工程内容：_。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。 6。工程承包范围： _。 二、合同工期 安排开工日期：_年_月_日。 安排竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1。签约合同价为： 人民币(大写_)(￥_元); 其中： (1)平安文明施工费： 人民币(大写_)(￥_元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写_)(￥_元); (3
8、)专业工程暂估价金额： 人民币(大写_)(￥_元); (4)暂列金额： 人民币(大写_)(￥_元); 2。合同价格形式：_。 五、项目经理 承包人项目经理：_。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书(假如有); (2)投标函及其附录(假如有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为
9、准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1。发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。 2。承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。 3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。 九、签订时间 本合同于_年_月_日签订。 十、签订地点 本合同在_签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，
10、合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自_生效。 十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 发包人：_(公章)承包人：_(公章) 法定代表人或其托付代理人：法定代表人或其托付代理人： _(签字)_(签字) 组织机构代码：_组织机构代码：_ 地址：_地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 电子信箱：_电子信箱：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页