《建筑施工合同范本简单版(通用15篇).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑施工合同范本简单版(通用15篇).pdf(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑施工合同范本简单版(通用建筑施工合同范本简单版(通用 1515 篇)篇)建筑施工合同范本简单版(通用 15 篇)在人们越来越相信法律的社会中,合同的类型越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的建筑施工合同范本简单版(通用 15 篇),仅供参考,大家一起来看看吧。建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 1 1甲方:乙方:甲方将自住用房的建设施工承包给乙方。经双方协商,达成如下协议:一、承建方式:乙方包工不包料。乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有设备、模板、脚手架,自理施工人员的吃住行。建房所用的原材料由甲方备齐,甲方为乙方施工
2、提供水电并负担水电费用。二、工程内容及质量要求1.工程内容(1)加盖第二层:主体为砖混结构平房,24 墙、层高米。墙上加梁、外居室中间板面加一条梁,前外墙顶上加盖头。顶板四边砌90cm高的女儿墙。外墙体三面塑粉、正面贴面沿砖。内墙、顶板粉平、挂仿瓷。墙内及室顶的暗线管道预留及照明电线的安装,上下水管道安装处理。门窗安装。(2)一层外墙:三面塑粉、正面贴面沿砖;(3)楼梯间:外墙塑粉、正面贴面沿砖,内墙、顶板粉平、挂仿瓷。2.质量要求房顶须平整无漏水、渗水现象,内外墙面平整无爆裂。房屋建成后符合正常使用要求。施工过程中,甲方可以就与施工质量相关细节进行现场查看。但非因工程质量问题,不得阻碍施工。
3、如房屋年内出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合双约定的方质量要求或普通为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担三、计价及付款方式1.价款计算:以实际施工面积每平方米 276 元计算工程价款,楼梯间以每平方米 552 元计算,完工后由双方核算总价款。2.价款支付:开工当日甲方预付 5000 元,二层板面浇筑完后付10000 元,余下价款待所有工程完工之日付清。四、工期除自然条件导致不等施工或甲方材料供应不足外,乙方不得无故停止施工。施工须保证质量按正常进度跟进,但应在 10 月分之前顶并拆模。五、施工安全乙方在施工过程中,应注意施
4、工安全,全程对施工安全负完全责任,施工中出现的一切事故均由乙方承担。六、本合同未尽事宜,双方可以补充协议,补充协议为本合同的组成部分。若补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议内容为准。七、本合同一式两份,经双方签字、捺印后生效。甲方:乙方:_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 2 2发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)经甲、乙双方协定和诚实信用原则,就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议,特订立本合同,望双方共同遵守执行。一、承包方式:甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建,按实际施工建筑面积以每平方米壹佰贰拾元整(120 元/)计价。二、工程内容:工
5、程施工内容为基础、主体、屋面和内外装饰。二层和三层层高净空 3 米。楼梯施工至顶。内墙为水泥砂浆打底,地坪为普通清光,外墙前面贴砖、背面和两侧清光。三、在每层梁、板布筋均由甲方组织有关人员进行质量监督和验收。如因乙方原因造成返工,材料由乙方负责。四、乙方负责施工期间的安全生产责任从工程开工到工程竣工验收合格为止,所发生的一切安全事故均由乙方全部负责,与甲方无关。五、付款方式:工程完工后一个月内验收,验收合格后10 天内结算付清余款。六、保修范围和期限:屋面防渗和装修保修两年,其他保修按国家相关保修条例执行。七、工程结束乙方负责把周边及室内所有建筑垃圾清运干净。八、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解
6、决。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。此合同自签字之日起生效,保修期满后实效。甲方:乙方:签订日期:建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 3 3房主人(甲方):承建方(乙方):根据中华人民共和国合同法的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。第一条建筑项目:私房建设工程。第二条建设地点:广州市番禺区新造镇小谷围街阜丰西街二巷2 号第三条承建方式及施工准备:1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。2、乙方应按照甲方要求进行施工。乙方自带建筑工程所需的一工发机械设备工具:雨天做好遮雨措施,避免下雨影响
7、工程质量。第四条建筑房工期:乙方承建的该房屋从_年 12 月 10 日开工至_年 1 月 31 日前完成框架,_年 4 月 25 日完工,工期 4.5 月,如逾期还没能完成,甲方扣除乙方违约金(按每天 3000 元计算)。第五条建设工程承包单价及建设内容:整体建筑包工包料费,按照建筑面积楼面定价,本房屋修建的建筑面积约 680 平方米,包工包料费1060 元/平方米(此报价已包括房屋所有不锈钢防盗网)。第六条整体建筑建设具体内容:1、挖 2mx1.5x1m 柱子基础厚 0.6m,每个柱子筛铁 18 有 16条,柱铁第一层 4 条 18,4 条 16,二、三、四层柱铁 8 条 18,间距接驳处
8、10 公分,其余 20 公分,钢筋 16 以上的全部用广钢。楼梯间钢筋 12 共 8 条,分布筋用 8,梁筋 20+18=5 条民,箍筋8,间距 20 公分,地梁高 50 公分,18x2+16=6 条,箍筋 8,柱30 x40 公分,40 公分柱脚接驳外楼面计算 0.8 米。2、房门用豪华防火门400 左右,厕所门要用加厚铝合金门70 x200 公分,全部窗要用铝合金广铝,普通玻璃窗用5 厘厚,落地窗要用 30 x90 广铝铝金趟门,玻璃要用 8 厘厚。楼梯扶手,大门约 500一平方。3、砌墙要用一级红砖,内部单砖,第一层外围 18 墙 2-4 层单砖。4、外墙四面纸皮三色横砖型号 30 x3
9、0 公分/张,楼梯走廊通道贴25x40 瓷片达 1.2 米高,一至四层厕所贴暗花瓷片到顶,其余全部贴地脚线。5、柱子水泥用石井五羊牌 500#,楼面用一级混凝土 C30。6、栏杆砌砖高1米,内外项贴瓷片,全部地板板贴60 x60公分优等耐磨地砖,厕所地面贴用 30 x30 公分瓷砖,楼梯阶梯用优等抛光砖。7、厕所下水管用联塑110管,厕所使用蹲式马桶,厕所下水道安装防臭弯型管。8、所有厨房安装 40 x40 公分的不锈钢洗碗盘和预留 16 排气管做灶台,并所有厕所预留 30 x30 公分的通风口,做百叶窗。每间房间在楼底 50cm 下预留冷气管口。9、化粪池排粪管装至大街主管道,化粪池暂定1.
10、5mx4mx15。10、楼层首层 3.5 米,第二、三、四层 3.2 米高。11、天台楼面加筋间距8里15公分一条,分布筋15x18,外围做暗渠散水坡。12、地台铺 6 公分混凝土。第七条承建工程付款方式:1、基础工程按合同和设计保质保量完成成后预付 30000 元(叁万元)。2、主体工程按合同和设计保质保量完成,每层铺好水泥后预付30000 元(叁万元/层)。3、主体砖做好 5 万,外墙砖做好、铝窗做好 3 万,其余按工程进度预付。第八条如城管对工程有所阻栏:1、在施工过程中城管拿手任何工具或其它由乙方负全责。2、在施工时城管打拆掉任何东本由乙方负责。以合同,双方必须共同遵守。台经双方协商同
11、意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力(违约金叁万)。甲方:乙方:签订日期:建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 4 4建设发包发(甲方):承包施工方(乙方):经甲、乙双方共同协商,双方本着平等、诚信的原则,确保工程安全、优质、高效,经甲乙双方协商自愿签订本合同,就房屋建筑有关事项达成如下协议,望双方共同遵守。一、承包方式采用包工包料的方式二、承包价格双方约定按建筑面积包干,每平方米元包干建成。三、承建范围正负零以上的建筑施工由乙方全权负责,从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶,厨房、卫生间防水均为承包范围,包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围;面积:300(以设计图
12、纸为依据)四、甲方职责甲方需根据乙方工程进度支付商定款项,付款不得拖欠,导致影响工程进度。五、乙方职责1.乙方自带施工时所需的一切用具(含模板、搅拌机、震动器、脚手架等,且所有费用由乙方负责),并按图纸和甲方要求施工。2.乙方购买材料时所产生的一起费用由乙方自行承担。3.乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工文明施工。4.乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。5.乙方在建筑材料上把关,符合相关建筑标准。六、工程质量要求1.乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工。2.甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任影响房屋质量等行为时,甲方有权要求乙方停
13、工或整改。3.砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直,砂浆均匀饱满,浇灌平整、牢实,粉墙光滑平整,杜绝空鼓,墙砖、地砖平实、整齐,缝隙合理,各项符合相关标准,或不低于同等商品房相关标准。4.需混凝土浇灌的需一次性浇灌,乙方需合理安排时间,不得因天气、工人等原因造成分次浇灌。混凝土使用标准不得低于同等建筑的商混标准。5.房屋墙体整体垂直度不得超过_cm(厘米)的误差。6.电路按图纸和甲方要求施工,布置合理规范、安全;开关、插座布置合理,能正常使用。7.水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。8.各项钢筋使用不得低于一下标准:各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准,捆扎后的钢筋在浇灌之前须取得甲方同意(注
14、:以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。9.工程完工后(5 年内),如房屋出现建筑安装的质量问题,由施工方负责免费维修。七、工程款支付办法动工前甲方支付乙方_人民币(大写启动资金,待地圈梁、地面平整浇灌,第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币元(大写:_)。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。八、安全责任乙方必须认真按施工操作程序施工,安全第一、质量第一、信誉第一、预防为主,倘若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。九、工期约定工程于_年_月_日开工,于_年_月_日前竣工。十、违约责任1.由于工程质量达不到要求的,乙方要修理或重做,所造成的材料、人
15、工工资由乙方负责;由乙方原因导致合同无法履行的,乙方承担违约责任并赔偿相应损失。2.乙方若无事甲方的合理要求,或采取消极怠工或延误工期等做法为难甲方,在甲方明确告知以后仍不整改,视为乙方根本违约,甲方有权解除并终止合同,所产生的款项概不支付,所产生的损失,甲方有权继续追讨。十一、争议解决办法1.发生合同争议时,双方应友好协商。2.如协商不成,双方可将争议提交人民法院进行裁决。十二、其它未尽事宜1.本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.因自然灾害、政策等不可抗拒因素造成合同无法履行时,双方依据事实情况协商进行,合同可以继续履行时,乙方所产生的工期延误需取得甲方同意。3.未尽事宜
16、由甲乙双方再行协商处理,补充合同与本合同具有同等法律效力。4.甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。甲方签字(章):乙方签字(章):_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 5 5甲方:乙方:秉着互惠互利、平等自愿、公平合理的原则,经双方协商同意,达成如下协议,共同遵守:甲方委托乙方修建位于私人民房一栋,包工不包料,房屋框混结构,一层框架结构七个门面,大厅式,二层砖混结构住房两套。一、甲方职责:1、负责采购建房所需全部材料,满足乙方建房进度需要;2、负责施工现场三通一平;3、进度款落实到位。二、乙方职责1、负责修
17、建房屋所需全部劳动工日(包括基础、主体、内墙抹灰、地面平整、外墙一面瓷砖三面水泥抹面,水电安装、化粪池等全部工日)2、保证质量,符合质量要求。3、保证工期。三、付款方式:_年 7 月 17 日开工付 5000 元(大写:伍仟元整);一层盖板付 10000(大写:壹万元整);二层盖板付 10000(大写:壹万元)元;瓦屋面做完付款 70%;整个工程竣工、经甲方验收质量合格后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金,一个月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。四、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。五、质量要求乙方
18、应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。六、安全生产此次建房的施工承包方式为乙方包工,甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方负责建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电由甲方负责,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任,甲方不负任何责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。七、工期要求工程工期为 2 个月,从签订合同之日起计算,乙方不能因各种原因
19、拖延甲方建房完工时间(自然原因和两违办拦工、工期时间顺延)。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):乙方签字(章):签订日期:建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 6 6建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:儋州天湖花园经济
20、适用房。2、工程地址:儋州市中兴大道。3、工程范围:按设计图纸要求所有内容达到竣工验收,交房使用标准。除桩基础外的 2 栋楼的土建、水电安装工程;地上 11+1 层 2栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照松涛花园 5#、6#楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;4、总建筑面积约 13864(以施工图纸为准)。5、给排水做到外墙 1.5 米,室内给水,到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;7、承包单价:1750元/每平方米,工程款预计:2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由
21、乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘 1000 元;品牌由甲方确定。二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进行施工技术交底;(3)委派为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、
22、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;(5)委派为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。三、工程期限本工程经甲乙双方协商一致,总工期 300 天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计 10 个月时间,总工期 300 天。四、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;2、乙方在施工中必须遵守下列规定;(1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;(2)隐蔽工程必须
23、经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;(4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。五、安全生产与文明施工1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按海南省建设工程施工安全管理条例和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经
24、济损失,全部由乙方负责。4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)2426 万元;承包人自行垫资完成 11+1 层 2 栋主体框架到第 6 层时(五层顶楼板),发包人按承包人总造价的的25%(2426x25%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5 日前支付;承包人完成11+1 层 2 栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%(2426x25%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月 5 日前支付;工程完工验收合格 7 日内支付总工程量的 25%(2426x25%
25、=606 万)工程款给承包人且在次月 5 日前支付;工程结算审计完成后,发包人在10 个工作日内支付至审计总造价的 97%给承包人;剩余 3%作为保修金,在工程竣工验收合格满一年后 10 天内付清(不计利息)。七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民法院诉讼解决。八、其它约定1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还
26、25%。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 7 7委托方:_(以下简称甲方)承揽方:_(以下简称乙方)经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方进行建筑施工,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。一、主要要求:(一)工程项目名称:_(二)承揽施工内容:_(三)施工地点:_(四)楼层高度:一层_米,二层_米,三层_米,四层_米,五层_米(五)预算总造价:_(六)技术资料及图纸提供方法:_二、施工时间:本合同内容从_年_月_日起执行,
27、到楼层盖顶施工完成后结束。三、付款方式_.四、施工、拆除与设计变更:1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。3.施工过程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方,如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用,应由甲方承担。五、工程交验与保修:1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收,甲方使用的,则乙方做验收合格通过。2.验收时,如发现甲方责任而造成的质量问题,提出返工或补修意见时,乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题,
28、则由乙方免费处理。六、工程负责人:甲方委派为驻现场负责人,并与乙方委派的为现场负责人,共同履行本合同的各项规定。七、特别说明:该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内,并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。八、其他条款:1.委托方在审定承办涉及内容时,请仔细审核项目中的每一细节内容,审定后签字或认可说明,经确认后发生差错,由委托方承担所有责任及全部内容。2.合同签定后,如有单方面违约,全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求,应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。九、争议解决:本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何
29、一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。2.本合同一式肆份,双方签字盖章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 8 8甲方:_乙方:_现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。合同条款如下:一、工程位于大庆市大同区新华电厂。二、总工程量为_平方米。三、工程承包形式为总承包。四、工程每平方米造价为 _元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。五、工程追加 20 xx
30、 元的设备调遣费。六、工程自 _年_月_日为开工,至_年_月_日为竣工。七、付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的 30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的 30%工程款;其余 40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。八、工程所用的混凝土标号为 C30,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。九、乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。十、乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无
31、任何关系。十一、本合同如有未尽事宜,按中华人民共和国建筑法和道路施工质量验收规范执行。此合同一式三份,自签订之日起生效。甲方:乙方:_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 9 9甲方:(发包方)_乙方:(承包方)_根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况(一)工程名称:_(二)工程地点:_(三)工程范围:_本合同土石方工程量约为_立方米。(四)工 程 总 造 价:经 双 方 确 定 本 合 同 综 合 单 价 为_全部工程造价暂定为人民
32、币_万元,大写_。第二条工程期限根据双方协商工程期限自 _年_月_日起至 _年_月_日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。第四条工程价款结算(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。(二)工程价款结算与拨付办法:_第五条双方责任(一)甲方责任1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺
33、延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在_日内进行验收。6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
34、(二)乙方责任1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方_元,同奖同罚。5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。1、提交_仲裁委员会()2、依法向_人民法院起诉()第七条附则(一)本合同自双
35、方盖章签字后生效的,合同履行完毕后自行无效。(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。第八条附加条款_发包方:(章)承包方:(章)签约时间:建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 1010建设方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)为明确甲乙双方在加层建设过程中的职责和义务,本着自愿、公平、互利互惠的原则,特签订本合同,以使双方共同承诺,合作愉快。一、工程名称及规模:在现有四楼半的基础上,增加二楼半及梯间的主体工程。二、工程地点:龙泰四街(30 号)。三、承包形式:包工不包
36、料,即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料,乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含木工)。四、承包单价:建筑面积56.00元/平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切),工程完工后据实计算。每层楼施工完后,室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。五、付款办法:乙方每完成一层主体,甲方付承包单价的 90%,乙方完成主体工程,无违背承建合同及工程质量问题,由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。六、甲方负责水电材料的供给,确保乙方正常施工。七、乙方在施工过程中,必须安全、文明,按建安操作规程施工,杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误,概由乙方负责。在
37、施工中,甲方若发现有不安全因素,要及时给乙方提醒、整改。八、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。九、本合同一式二份,双方各执一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 1111甲方:_乙方:_双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_工程地点:_工程内容:_二、工程承包范围承包范围:_面积为准三、合同工期开工日期:_年_月_日坯房竣工日期:_年_月_日(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期:_年_月_号合同工期总日历天数:
38、_年_月_日四、工期延误因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。六、工程质量标准:_县质量检测局为准(不包括材料质量)。七、合同价款金额:建筑面积每平方米¥_元_建筑面积的总平方米工程预支款:¥_万元竣工日付款:余下总金额的_%工程款结算:检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双
39、方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前_个工作日向甲方提出书面申请,甲方则需及时提供全部建筑不得误工,保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。十二、本合同正本_份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存_份。十三、合同生效合同订立地点:_本合同双方约定_后生效。甲 方(签 章):_ 乙 方(签 章):_日
40、期:_年_月_日_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 1212发包方(以下简称甲方):委托代理人(姓名):联系电话:承包方(以下简称乙方):委托代理人:联系电话:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条:甲方工作1、甲方负责洽谈承揽装修业务;2、甲方负责广告策划和发布,设计方案和制作工服;3、甲方负责施工现场的施工进度,工艺说明,巡视督导,验收等方面;4、负责工程测量,预算,设计,导购,现场管理;5、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。第二条:乙方工作1、严格遵守甲方制
41、定的施工现场管理制度,同一着甲方工服,施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志;2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,如乙方不按图纸及工艺施工,造成的损失由乙方负责;3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;4、乙方应处理好物业及业主的关系,不得和业主争吵,有问题须及时向甲方反映,监理及时协调;乙方负责施工现场安全;5、文明施工,管理好工程材料,施工过程中出现工伤事故由乙方负责;6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务,如有业务应通知甲方,经甲方同意办理相关手续后方可承接;7、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、
42、下水管道的畅通;8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场;9、保证施工现场的整洁,施工现场做到一日一清,施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点,材料、工具按指定位置整齐排放,工程完工后负责清扫施工现场;10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续,出现问题甲方不负责;11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易,一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金;第三条:工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。第四条;材料供应1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
43、2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收;第五条:工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(a)、工程量变化或设计变更;(b)、不可抗力;(c)、甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;3、因乙方责任不能按期完工,工期不能延误;因乙方原因造成质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。每延误一天按工程总额的 2%扣除。第六条:质量标准1、双方约定本工程施工质量按天津市建筑装饰工程质量检验评定
44、标准质量验收规范执行;2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工,随时接受甲方检查,如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。第七条:工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:a、材料进场后的材料验收;b、水、电、暖改造完后的隐蔽验收;c、防水工程验收;d、中期(木做收口)验收;e、工程完工后的整体竣工验收。乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续;3、本工程自验收通知后两天内
45、组织验收,填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续;4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后,填写工程保修单。第八条:工程款支付方式1、签订本合同时,甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金,乙方承揽每个工程时,甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的5%作为工程保修金,每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方,质量保证押金待双方合作结束(合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日)后满两年。甲方一次性支付给乙方。2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%;中期验收合格后两日内支付工程派工价的 30%,待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的 35%,其
46、余 5%作为工程保修金(参照 1 条)3、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 7 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方在签字时向乙方结清工程尾款;4、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。第九条:违约责任1、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的,由甲方负责;3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方
47、赔偿对方相应的经济损失;4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。第十条:合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列12 种方式解决:1、向_市_仲裁委员会申请仲裁;2、向_人民法院_起诉。第十一条:附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包;3、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。第十二条:其他约定条款(可另附页,附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力)。第十三条:自甲乙双方签订本协议之日起,甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。甲方:乙方:盖章:盖章:_年_月_日建筑施工合同简单版
48、建筑施工合同简单版 篇篇 1313建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)乙方施工,达成如下协议,供双方共同遵守。第一条、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建筑面积:4、工程总造价:第二条、工程造价及承包方式(以下单价均含税费)1、承包方式按包工包料执行;地面铺设_结算、砼12公分按40 元_结算、砼 18 公分按 50 元_结算。2、钢架棚按_计算,按水平投影面积结算;材料规格:柱子;1252.0 厚,上下弦;501.8 厚,行条;201.6 厚,盖 0.326 彩钢瓦。3、封边按_计算;材料用 32 管和 15 管。4、砌墙 40 元平方,(_水泥砖、不包含批灰)。第三条
49、、工程工期1、本合同工程工期为连续的,自年日算起。2、若遇不可抗力,停水停电工期顺延。第四条、工程质量及保修1、工程保修期为个月(,保修期从验收之日起计算(延期验收则从初步验收或交付使用之日算起)。2、保修期内若工程出现问题需要维修时,甲方通知乙方,乙方应在接到通知之日起_日进行维修。第五条、结算方式及付款方式:付款方式:乙方材料进场 3 天内付工程总造价的 30%,主体完工盖瓦前付工程总造价的 50%,余款工程验收后以实际测量面积结算十天内一次性付清。第六条、双方责任1、为确保工程的顺利进行,甲方无偿提供水电给乙方。2、乙方应全权负责工程施工安全,在施工过程中发生安全事故由乙方负责。甲方(公
50、章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑施工合同简单版建筑施工合同简单版 篇篇 1414甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律法规精神,双方在平等、友好、互惠互利的原则下,为确保工程顺利进行,保障双方责任、权利和义务,经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。一、承包形式:包工不包料二、结构形式:地下室现浇屋顶,一层底商,二层以上砖混。三、建筑面积:按建筑物外围计算。四、承包范围:按图纸上的要求及甲方技术交底。五、工程工资:地下室及一楼底商_元/平方米,二层以上_元/平方米。六、付款方式:每上一层板付总价 _%,每