防水施工合同(汇编15篇).docx

《防水施工合同(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防水施工合同(汇编15篇).docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、防水施工合同(汇编15篇)防水施工合同1 甲方： 乙方： 依据有关劳动法民法典和项目部实际工作支配，结合施工要求，甲方准备把 A、 B、 C、D栋外墙水泥基聚合物防水工程及室内卫生间、厨房防水交由乙方施工，为了明确双方责任，经双方友好的协商，达成如下条款共同执行。 一、工程名称： 二、工程内容： A、 B、 C、D栋外墙水泥基聚合物防水工程。 三、承包方式：实行包工不包料的方式。(包平安、包质量、包劳保用品)。 四、工程量计算方法： A、 B、 C、D栋外墙防水层按所油的外墙部位面积，综合单价为 3.5元 。(以上单价要求质量必需达到国家制定的.建筑安装工程质量检验评定标准合格以上，力争优良)

2、。 五、付款方式：在每月20号前后甲方按乙方每完成上月进度的80%工程量结算给乙方，余下20%竣工验收合格后15天内一次性付清。 六、双方责任： (1)甲方责任： 1、甲方负责施工前的技术交底及平安工作，并对工程的质量监督和验收。 2、驻现场施工员、质量员跟班作业，对不符合操作规程提出整改看法，整改合格后方可进入下一道工序施工。对多次提出整改看法的，乙方都没有严格执行，甲方有权单方面解除合同，责令施工班组无条件退场，工程量不结算，经济损失乙方全部负责。 (2)乙方责任： 1、严格按合同施工，生疏防水施工规范及施工流程。外墙防水在施工过程中，乙方 第一次返工，甲方警告， 其次次返工，甲方扣回双倍

3、材料费。 2、按甲方施工现场的总体规划要求，配备足够人力，按甲方方案完成任务。做好工地文明施工，对使用的材料要统一堆放整齐有序，作业时确定要戴平安帽，不准穿拖鞋进入施工现场，不带平安帽、穿拖鞋每次罚款50元。 3、依据甲方现场施工进度的要求，按质按量按时完成进度。 4、乙方人员不能在工地住宿(可在工地饭堂付费就餐)。 5、乙方不能带家属老弱病残人员及小孩进入工地。 6、管理包平安、质量、文明生产。 7、遵守甲方的规章制度。一切要听从指挥，做好相互团结，不得在现场打架，不得乱接拉电源，不得用电炉电煲。违者按工地文明惩处条例惩处。每发觉一次罚款200元5000元。 8、乙方中途不得以任何理由提出加

4、价及分包要求，施工过程中影响进度起三天，甲方有权责令其退场，工程量不计算，一切经济损失由乙方负责。 防水施工合同2 甲方：_ 乙方：_ 一、合同内容 1、乙方为甲方做_使用材料为_。 2、施工要求及标准：按双方商定的标准施工完工后当场验收，至合格交工，如有疑异可在完工后当日提出。 3、甲方所供应的建筑防水基层面必需平整等符合防水施工条件。 4、工程质量保持期为防水层致漏水，乙方不负责任。 5、施工面积及价格：结算面积按实际施工面积计算，价格每平方米_元（不含税金）。 6、付款方式：施工中付总金额，完工验收合格后付总金额的，余额付清。 7、工期为_天 8、其它事项：在乙方施工过程中甲方免费供应水

5、、电等施工条件，如因施工不当造成人员伤亡，责任由乙方担当。 备注： 9、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，从双方签字之日起生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 防水施工合同3 甲方： 乙方： 一、 工程项目 1. 工程地点： 2. 工程名称： 3. 施工工期： 因不行猜想缘由，甲乙双方协商后工期顺延。 二、 工程造价及付款 工程接受包工包料施工方式，工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，三日内付清工程款总额的95% 。余款 5% 于工程验收

6、合格一年后付清。 三、 甲、乙双方责任 1. 甲方应无偿供应水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的关系，确保工程如期进行。 2. 甲方应供应所施工区域予埋管线及其他设施状况。 3. 按期付款。 4.乙方负责进厂工人的、平安治安、防火教育，要有专人负责平安技术方面的人员，确保平安、治安、防火万无一失。同时听从大厦管理人员的.统一管理，确保工期按期完成，质量优良。 5. 负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。 四、 质量保证 乙方对堵漏工程保修期为5年。 五、 合同纠纷 1. 双方发生经济合同纠纷自行协商解决。 2. 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请

7、仲裁。 3. 提起公诉。 六、 验收标准 以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份，甲、乙双方各一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 防水施工合同4 发包方:_(以下简称甲方) 地址:_ 法定代表人:_ 托付代理人:_ 联系方式:_ 承包方:_(以下简称乙方) 地址:_ 法定代表人:_ 托付代理人:_ 联系方式:_ 风险告知：在施工合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的状况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事

8、民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;假如对方委派代理人进行签约的，应当核实该代理人是否具有授权托付书;同时要事先了解承包方的.经营范围、社会信誉等以确定其履约力气，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法及有关法律法规，遵循公正、公正和诚信的原则，结合本工程的具体状况，将_单元外墙漏水处理工程承包给乙方，为保证工程质量平安、确保工期，经甲、乙双方共同协商，特签订以下协议: 一、工程地点:_ 二、承包方式:包工包料、包质量、包平安、包不漏水。 风险告知：本合同中商定由乙方以包工包料(全包)的形式施工。乙方所供应的材料和设备质量必需符合国家

9、标准，有质量检验合格证明，同时必需符合国家环保标准。若乙方供应的材料和设备不符合标准，应当立刻更换和重做。 三、承包内容:对渗漏的部位，先将内墙面的乳胶漆及腻子全部凿除干净后作防水处理，待防水层干燥后，再刮腻子打磨平整刷乳胶漆，外墙渗漏部位，用外墙密封胶打磨那后再作防水处理，要求全部作试水试验，保证不渗漏。 四、承包价格:_ 五、质量标准:严格依据使用合格的防水材料，按防水规范、分层施工，层层把关、保证不渗漏。 六、平安:乙方必需按平安操作规范，持证上岗，听从甲方指挥，不允许违章操作，若发生平安事故，由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。 七、工期:总工期为_天，以甲方通知乙方进场开头时间计算工

10、期。 八、付款方式:工程完成并经试水达到不渗漏一次付给全部工程款。 九、违约责任:乙方不按本协议的工期完成所造成的工期延误，将按总价的_%/天的违约金支付给甲方。甲方不按本协议的商定支付工程款也将按合同总价的_%/天的违约金支付给乙方。 十、其它:本协议未尽事宜按国家有关规定执行。 发包方：_ 承包方：_ 日期：_ 防水施工合同5 甲方： 乙方： 甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，依据民法典及建筑实施有关条例规定，甲乙双方本着公正互利、自愿和恳切守信的原则，为确保质量和施工顺当进行，经协商特签定如下合同。 一、工程地点： 二、单位工程名称： 三、工程造价：(含税) 以实

11、际验收工程量每平方米：32元; 注：其他零星项目未尽事宜，甲乙双方依据实际状况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。 四、质量要求： 全部防水修缮项目必需涂刷三遍进行施工，乙方必需依据国家颁发的GB50207等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工，如有不依据国家规范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行负责。 五、工程期限： 工期天，即从_年_月_日至_年_月_日止。 六、平安责任： 乙方在施工过程中，必需时刻留意平安，强化施工平安教育和管理，要严格依据平安规范操作，如有任何担忧全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方担当。 七、付款方式： 本工程不付预付款，施工完成阅历收合格后除预留

12、5%保质金_年后支付外，其余一次性付清。 八、违约责任： 合同签订后，甲乙双方若任何一方违反以上条款，由违反方担当违约责任，并担当违约方给对方所造成的一切经济损失。 九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日_ 防水施工合同6 甲方（发包人）： 负责人： 乙方（承包人）： 为了完善XX寺旅游风景区的功能，丰富人民的精神生活，制造和谐社会，甲、乙双方本着敬重历史，敬重宗教政策的原则，拟对位于XX寺旅游风景区内进行投资并承包经营管理： 一、XX寺的承包经营

13、期限：15年，（从_年_月至_年_月止）。 二、XX寺的承包价款：元人民币。本合同生效后十日内，乙方向甲方支付 元，剩余 元在乙方经营满三年后的第一年度内支付 元，三年后的其次年度内支付 元，三年后的第三年度内支付 元。 三、XX寺的权属： XX寺的产权归甲方全部，在承包期内，本合同项下的经营权归乙方全部。承包期满前两个月，再由甲、乙双方协商续签合同事宜。 四、承包经营范围： XX寺内的香、蜡烛、佛珠、佛像、玉器、法器、手链等佛器、僧衣、僧帽、居士服、尼衣、尼帽等着装服饰，凡与佛教及寺庙有关的商品均由乙方进行销售。 五、承包经营场所： 由甲、乙双方协商确定XX寺现有的_房屋及仓库无偿归乙方经营

14、使用，如后期再设店面进行经营，由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。 六、双方在承包期间的权责及义务 1、甲方的权利义务： 不得干涉乙方的日常经营管理工作，未经乙方同意不得转发包给第三方，保证乙方的用水用电。甲方在乙方允许的时间段内对乙方的财物进行监督管理，即全部的经营物品的购买、销售的账目纳入甲方的财物管理范围。乙方经营过程中因政策因素和主持的更替或不行抗力的缘由导致乙方不能经营的，甲方承诺依据乙方的投资成本及利率标准在月息一分的基础上返还给乙方的投资和利息，并且乙方有权在甲方全部的经营收益中优先扣取上述费用。 2、乙方的权利义务： 承包期内，乙方享有本合同项下的物品经营的专有权、物品的

15、管理权，乙方有权依据经营状况收回乙方的财物管理，由乙方自主对经营范围的账目和经营进行管理。全部的经营活动应当符合国家的法律法规。 七、违约责任： 1、乙方应当依据合同商定支付承包费，每逾期一日按逾期承包款的万分之一向甲方支付违约金。如逾期三个月未付清应付的承包款的，甲方有权解除本合同。 2、甲方非因不行抗力缘由不得解除本合同。如因甲方主持更替及其他任何缘由单方解除本合同的，应当向乙方支付违约金万元，并返还甲方已付的承包费。 八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。 九、因本合同发生纠纷，经甲乙双方友好协商，协商不成的，有权向乙方所在地的人民法院

16、起诉。 十、本合同一式俩份，双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。 甲方：XX寺 负责人： 年 月 日 乙方：年 月 日 防水施工合同7 甲方：_ 乙方：_ 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场_楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程托付乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体状况，经协商全都签订合同，并共同遵守。 一、承包内容 _楼屋面接受_卷材防水（_层）；卫生间、地下车库地面接受聚氨酯防水涂料_mm厚，分三遍成活；地下室外墙为聚氨酯卷材_mm厚（_层）。包括全部材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。 二、工程单价 屋面为_元/m2；卫生间及地下室地面为_元/；地下室外墙

17、为_元/（含人工、税及平安、意外损害等各种风险费用）。 三、工程期约 _年_月_日到_年_月_日，总工期_天。 四、工程结算 1、甲方按乙方的实际工程进度每月_日付完成工程量的_%工程款，待验收合格后付清余款。 2、工程数量按实际施工面积结算。 五、工程质量 1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方供应完整的技术资料。 2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必需粘结结实，接缝密实、四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。 3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必需返工修理直至符合要求，并担当返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。 六、施工

18、平安 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格依据防水工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则消逝平安事故，概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度，听从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、如遇雨季施工，必需留意边坡稳定性，教育工人随时留意边坡；如乙方忽视此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。 七、本合同一式两份 甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ 日期：_年_月_

19、日_年_月_日 防水施工合同8 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公正、自愿、恳切守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1)、工程地点： 2)、工程名称： 3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：“聚酯胎3mm厚，

20、-15防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场) 3、施工厚度要求：接受外mm厚“”防水卷材 4、全部包工包料，单价为元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、工期：按甲方项目部所支配的进度施工。 五、工程质量： 1)、工程质量标准：合格工程质量标准。 2)、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合?弹性体改性沥青防水卷材?(gb18242-xx)及

21、地下防水工程施工质量验收规范(gb50208-xx)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。

22、 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、工程款支付方法： 1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同商定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层; 2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水

23、效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发觉问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发觉渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发觉的问题; 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应准时协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%; 4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期

24、间消逝保修大事时，保修金不足部分由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款。 十、隐蔽工程和中间验收 全部分部分项工程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。 十一、平安施工文明施工 平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工开头前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际

25、费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。 十二、工程变更 施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的， 双方另行协商，签订补充协议。 十三、工程转包和分包 本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可立刻与承包人解除合同，工程款不予支付。 十四、不行抗力 双方关于不行抗力的商定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾难;发生不行抗力，双方的损失分别由各自担当自身的损失。 十五、保险 承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理

26、人身意外损害保险、承包人的财物保险等。 十六、关于意外停工的商定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可实行人员、机械退场的措施、并爱惜好已完工程，此费用均由承包人担当。 十七、工程质量保修 本防水工程的保修期为五年; 承包人在质量保修期内，依据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保

27、修通知之日起3天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立刻到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。 十八、违约责任： 1、在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。 2、乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 3、乙方必需依据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程

28、款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。 4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 5、在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。 6、乙方必需依据合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必需向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方全部工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行担当。 7、在保修期间(保修期为五年)，如发

29、生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。 8、在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。 9、工程全部完工后，乙方必需做到场地干净洁净、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。 十九、廉洁条款 1、严禁甲方人员以任何方式明、示意乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受供应的其

30、它私人便利或利益。 2、严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如消逝乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必需担当由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。假如乙方事后主动乐观向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。 二十、其他事项： 1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后

31、即生效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 甲方负责人签字：乙方负责人签字： 签约日期：20年月日签约日期：20年月 防水施工合同9 主管单位：（甲方） 防水施工单位：（乙方） 签订日期： 年 月 日 防水工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国经济合同法、建设工程施工合同条件的原则，结合本工程具体状况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点及工程名称： 2、承包形式： 3、质量要求： 4、开、竣工日期： 5、使用材料名称： 6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表： 二、工程价格及结算方法 1、总工程量： 2、价格： 3、预付款： （总金额%）万拾元 4、预付款结算时间及手续：

32、 5、工程结算时间及手续： 三、质量要求及保修期限 1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求； 2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。 四、双方责任 1、甲方免费供应电力，卷扬机械和燃料的便利，同时供应劳工的食宿便利。 2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强爱惜的责任，谁损坏谁负责。 3、乙方要向甲方供应产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。 4、乙方有自我爱惜的责任，平安事故一概由我方负责。 五、其它条款 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同

33、的.执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。 本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。 六、法律责任 1、甲方违约：防水工程验收合格甲方担当乙方一切经济损失；该款按10%的月利息计算，作为违约金，并担当由此而产生的一切法律责任。 2、乙方违约：在没有特殊的状况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方担当。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 住址： 住址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代表人： 托付代表人： 电话： 电话： 开户行： 开户行： 账号： 账号： 防水施工合同10 甲方： 乙方： 为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共

34、和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方准备托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。 第一条：工程概况 1。工程地址：湖北随县开发区 2。工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。 3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。 4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。 其次条：工程价格： 1。屋面SBS每平米8元(含燃气) 2。厕所丙纶布每平米 元 第三条:质量要求 1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。 2。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：

35、施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口结实，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。 第四条：工程工期 1。 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。 2。 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。 第五条：付款方式 1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程修理押金， 2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量消逝任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。 第六条：施工平安： 乙方必需保持施工现场洁净，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担忧全后果负全责。2。施工结束

36、后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。 第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 。 甲方: 乙方： 年月日： 防水施工合同11 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程托付乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体状况，经协商全都签订合同，并共同遵守。 一、承包内容 XXXX楼屋面接受XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面接

37、受聚氨酯防水涂料XXXXmm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括全部材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。 二、工程单价 屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及平安、意外损害等各种风险费用)。 三、工程期约 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日，总工期XXXXX天。 四、工程结算 1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的.XXXX%工程款，待验收合格后付清余款。 2、工程数量按实际施工面积结算。 三、工程质量 1、

38、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方供应完整的技术资料。 2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必需粘结结实，接缝密实、四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。 3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必需返工修理直至符合要求，并担当返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。 四、施工平安 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格依据防水工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则消逝平安事故，概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度，听从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、如遇

39、雨季施工，必需留意边坡稳定性，教育工人随时留意边坡;如乙方忽视此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。 五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。 甲方(公章)：XXXXXXXXX乙方(公章)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 日期：XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 防水施工合同12 施工单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，甲方同意将为了明确双方责任和义务，确保工程的顺当实施，特达成以下协议： 一、施工承包范围 施工承包范围主要包括_防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。 二、承包方式： 本工程实行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包质量，包工期，包文明施工，包验收合格。 三、工程地址： _办公大楼 四、工程工期： 施工工期为甲方通知乙方