《施工安全协议书通用15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工安全协议书通用15篇.docx（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工安全协议书通用15篇施工平安协议书1 甲方： 乙方： 为了确保在毕业典礼舞台搭建和汇报演出能平安顺当进行，施工单位 与 幼儿园签订本协议。 1、乙方应遵守国家在消防、平安管理方面相关的法律、法规。 2、依据“谁搭建、谁负责”的原则，乙方应对舞台搭建的平安消防工作负责，应对台上汇报演出幼儿平安负责。 3、因天气或舞台质量造成舞台设施损坏，责任由乙方 负责。 4、乙方负责施工现场及其施工人员的平安，由于乙方施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故及其他责任事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成
2、引起诉讼的，由甲方住宅地法院行使管辖权。 本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方签字： 乙方签字： 盖章： 盖章： 日期： 年 月 日 施工平安协议书2 施工平安协议书 甲方（建设方）： 乙方（施工方）： 为维护甲乙双方共同利益，为保证乙方施工平安和工程质量，经双方公正协商，达成如下协议： 一、工程概况（具体以甲、乙双方签订的工程施工合同商定为准） 1、项目名称： 2、工程地点： 3、施工时间： 二、双方权责 1、乙方保证其具有承接甲方施工项目的资质，乙方指派施工的工程队人员具有相应的专业施工条件和水平，乙方向甲方供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方其
3、在施工过程中必需遵守有关建筑施工的法律法规和平安规定，建立完备的平安建设责任制度，完善平安建设条件。 2、工程开工前，乙方必需对全体施工人员开展平安教育培训工作，向施工人员进行平安技术交底，让全体施工人员把握工程特点及施工平安措施。乙方施工人员在上岗前均必需进行平安教育和技能考试，并报给甲方备案。乙方需调换工种、增补或调动人员的，按前述规定执行。 3、乙方应按中华人民共和国劳动法等法律法规的规定用工、不得使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方应在开工前日将支配参与施工人员的身份信息全部提交甲方备案，凡已提交备案的工程施工人员，施工过程中乙方不得任凭更换，不得冒名顶替。若因施工需要增补
4、、调配人员，乙方应在日内重新递交甲方处登记。若乙方未按时备案、未将全部施工人员身份信息提交甲方备案、提交施工人员的虚假身份信息或增补、调配人员未在前述期限重新登记的，甲方有权取消乙方的施工权并另找施工单位合作。 4、乙方对其指派的施工人员的工作负有管理职责。参与施工的人员必需遵守平安生产纪律，佩戴好工作证（卡）、配备合格的劳动防护用品及平安用具进入施工现场。乙方必需按国家规定，为施工人员购买人身意外损害险，对于施工过程中消逝的意外，造成人身伤亡事故，由乙方自行提交保险公司依据相关条例规定和额度理赔，甲方不担当赔偿责任。 乙方应按期足额发放施工人员的劳动酬劳和各类补贴。乙方与施工人员之间发生的劳
5、资纠纷，发生的全部责任及费用由乙方担当，与甲方无关。 若因乙方施工过程中发生的人身事故、乙方与人员的劳资纠纷等造成甲方对外赔偿担责的，甲方有权向乙方追偿。 5、乙方对施工地段实行的平安技术措施、工作人员状态以及施工中的平安责任负责。在有危险性的区域内作业，开工前甲方对乙方项目负责人等进行全面的平安技术及文明施工交底。乙方应在开工前日内制定施工方案，明确“三措”（组织措施、平安措施、技术措施），经甲方工程项目主管机构、技术和平安部门审核合格后方可施工。 6、乙方应向甲方供应其自带的用于施工的机械设备的出厂说明、平安技术检测证明等技术文件，甲方有权在乙方施工前对乙方自带或外租的机械设备、电动工具、
6、临时用电设施以及个人防护用品等进行检查。 乙方每次开工前应对施工现场的环境、操作设备、工具等进行认真检查，确保符合平安规定且不超过检验周期。若发觉隐患应立刻停止施工，落实整改并通知甲方检查后方可连续施工。乙方保证在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求，对性能达不到平安要求又不能修复的设备，必需撤离施工现场进行更换。 乙方应在施工现场相应位置设定平安防护设施、遮栏、警示牌等，位置一旦固定不得擅自拆除和更改。若因乙方未设置明显的平安标志和实行平安措施造成甲方人员或第三方损害的，乙方担当相应的赔偿责任。 7、对乙方施工现场，甲方有权不定期检查和提出整改建议。乙方应自觉听从甲方的监督和指导
7、，若施工过程中发生平安事故或可能危及甲方生产的状况，必需立刻报告甲方。对乙方人员在施工过程中违反国家平安生产、消防、交通、治安等法律法规和甲方有关平安生产、工程管理规章制度的行为，甲方有权发出整改通知书责令乙方订正，乙方应当立刻整改。造成人身伤亡等平安责任事故的，乙方负责善后处理及经济赔偿事宜。 8、乙方工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 9、乙方必需严格把握工程项目的施工范围。商定由乙方承接施工的项目，乙方不得再行转包、分包给第三方施工，否则甲方有权立刻要求乙方停工，不予支付
8、乙方施工费用，并有权另找施工方合作。 三、双方确定以本合同尾部载明的地址为送达地址，任何一方因填写的地址错漏、需变更电话或地址时未准时通知另一方导致送达不能的，由其担当一切不利后果。 四、甲乙双方就履行本协议商定所产生的有关争议，可协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。 五、对未尽事宜，可由甲、乙双方共同协商另行签订补充协议。补充协议与本协议合同不全都之处，经双方协商，按的书面补充协议为准。 六、本协议作为甲、乙双方签订的工程施工合同的附件，与该工程施工合同有同等法律效力。本协议一式两份，双方各执一份，经双方的法定代表人或授权代表盖章签字后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖
9、章）： 法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表： 项目负责人：项目负责人： 地址：地址： 电话：电话： 签订日期：签订日期： 施工平安协议书3 建设单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 工程名称：XXX工程 为了切实加强施工现场平安生产管理，依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范（JGJ46-88）、建筑施工平安检查标准（JGJ59-99），双方本着公正、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。
10、一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。 2、对乙方施工区域进行平安生产和文明施工检查；准时订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并依据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方供应施工现场生产平安事故应急救援预案。 4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。 5、对乙方的平安生产培训、劳动爱惜用品的使用和危险预知工作提出指导看法，并监督落实状况。 6、对乙方提出的平安生产要求乐观供应关怀。 7、向乙方供应电源时，
11、应与乙方办理交接验收手续。 8、依据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责成乙方以整改。并监督整改落实状况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、听从甲方平安生产管理。 3、乙方必需为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故
12、责任和经济责任。 5、未经平安生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 平安用电 1、向甲方供应书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必需重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必需使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关平安用电标准。 3、执行临时用电平安技术交底的制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电平安技术交底，避开违章指挥、违章操作和误操作，确保平安用电。 4、在使用甲方供应临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改看法。有权拒绝
13、在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在平安检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必需按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、平安生产等方面的培训，未经平安生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必需依照有关规定持上岗。向甲方供应特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 机电设备使用 1、乙方应向甲方供应机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必需供应具有专业资质的检测、检验单位出具的平安技术检测证明，否则，不得投入使用。 2、起重机械设备的安装和拆卸必需由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行修理和保养，对达不到平安要求又
14、不能修复的机械设备，必需即停用，撤离施工现场。 人员平安 1、参加施工作业的一切人员，必需遵守平安生产纪律，必需佩带工作证（卡）并戴好平安帽进入施工现场， 在作业中严格遵守本平安技术操作规程的有 关规定，平安上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人平安防护用品。 2、必需按规定使用平安带，平安带必需高挂低用，挂设点必需平安、牢靠。 三、 违反平安管理规定惩处方法 1、 对严峻违规操作及存在重大平安隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除担当所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元5000元。 2、 进入
15、施工现场乙方人员必需佩带平安帽 未佩带平安帽进入现场罚款10元。 3、 不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。 4、 高空作业不系平安带罚款500元。 5、 非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元1000元。 6、 施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。 7、 罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。 本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。 本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。 甲方单位（章） 乙方单位（章） 代表人：项目负责人： 年月日 施工平安协议书4 甲方：_露天煤矿 乙方：_建设工
16、程有限公司 _露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了制造更加平安、高效的施工环境，切实搞好本项目平安生产的管理工作，本项目矿主（_露天煤矿）以下简称“甲方”与工程承包人（_建设工程有限公司）以下简称“乙方”续订本平安生产合同： 一、合同期限：从_年_月_日至_年_月_日。 二、甲方责任： 1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，认真执行工程承包中的有关平安要求，成立五人以上并有乙方参与的平安生产管理机构。 2、依据“平安第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必需管平安”的原则，做到生产与平安同时方案、布置、检查、总结和评比。 3、重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原
17、则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。 4、定期召开平安生产调度会，准时传达上级有关平安生产的精神。 5、组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方准时处理发觉的各种平安隐患。 三、乙方职责： 1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，机械操作规程等相关平安生产的.规定，严格履行工程承包合同中有关平安生产的各项条款。同时成立“平安生产”领导小组。 2、坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必需管平安”，加强平安生产宣扬教育，增加全员平安生产意识。建立健全各项平安生产管理制度，配备专职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程
18、技术人员、平安生产管理人员和具体操作人员，必需生疏和遵守本条款的各项规定，做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。 3、建立健全平安生产责任制。加强项目经理和生产工人（包括临时雇用的民工）的平安生产管理。 4、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁、暴力或阻碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应准时撤离到驻地或平安地带。司机不得开车返回驻地。 5、乙方参加施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必需接受平安技术教育，生疏和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气
19、、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得平安操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必需担当相应的管理责任和平安责任。 6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火平安管理，对火灾事故负全部责任。 7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥当保管，配备足够的消防设施，全部施工工人都应生疏消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物品赐予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察准时阻挡或举报。 8、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人员和平安检查人
20、员应戴平安帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。 10、全部施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁使用不合格的机械、设备和劳动爱惜用品。 11、乙方必需依据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的平安生产事故应急预案；假如发生平安事故，严格依据国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定以及其它相关规定，准时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严峻处理相关的责任人。 12、因乙方管理不善，不论矿内矿外发生平安事故，造
21、成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，乐观主动处理善后事宜，并担当全部经济赔偿责任。假如因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济惩处直至解除合同。 四、违约责任： 如因甲方或乙方违约造成平安事故，由违约方担当相应的经济和法律责任。 五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_法院提起诉讼。 六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方：_露天煤矿 法定代表人：_ 代 理人：_ 乙方（章）：_建设工程有限公司 法定代表人：_ 代理人：_ 合同签订日期：_年_月_日 施工平安协议书5 甲方： 河南心连心化肥有限公
22、司 乙方： 北京国合建设集团有限公司 日期： 年 月 日 项目名称： 河南心连心化肥有限公司原料结构调整项目 作业内容：备煤筒仓工程 依据甲乙双方签署的施工合同的作业状况，依据中华人民共和国平安生产法、建筑法等法律法规规定，为确保施工平安，预防各类施工事故发生，明确双方责任，经双方协商，特签订本协议。 一、甲方职责 1、甲方必需对乙方资质和条件进行审查，合格后方可进行工程施工。确认其符合且具备下列条件：持有相关部门颁发的营业执照、资质证书、平安生产许可证等；持有法人代表身份证明或授权托付书；相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合平安生产要求。 2、开工前，甲方必需对乙方项目负责
23、人、工程技术人员等进行全面的平安技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，经双方交底人员签字。并要求乙方事先制定施工方案，明确“三措”（组织措施、平安措施、技术措施），经甲方工程项目主管部门、技术和平安部门审查合格后方可施工。 3、新建装置在投料试车阶段或在既有的生产装置区内的施工，甲方相关人员必需针对施工场所的有关化工生产系统的危险源向乙方相关人员进行专项交底，要求乙方必需充辨别识施工场所的危险源和不利环境因素，对需把握的危险源和环境因素编制出专项施工方案或专项平安措施，经审查合格后并在施工过程中监督其实施。 4、监督乙方做好平安教育工作，项目开工前及每年对其职工进行一次平安考试，并
24、建立平安培训、平安会议、平安考试档案。 5、审查乙方提交的施工平安技术措施，必要时关心乙方编制施工平安技术措施。 6、组织乙方参加平安检查活动和平安工作例会、准时传达上级有关平安工作的文件、通报及会议精神。 7、定期、不定期的检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关平安生产规章制度的行为予以制止和订正；对乙方施工作业违反有关平安规定、制度的.行为依据甲方的有关惩处规定予以处理，并发出惩处通知单；对严峻违章的行为发出书面整改通知书，责令其停工整顿。 8、乙方施工人员违反有关平安生产规程制度时，甲方平安部门有权予以订正制止，有权通知乙方并赐予经济惩处，直至停止乙方的工作。 9、因甲方缘由造
25、成的乙方损害，由甲方负责。 二、乙方职责 1、乙方对所担当的施工项目，必需制订施工方案，并结合工程制定“三大措施” (组织、技术、平安措施)，经甲方工程项目主管部门、技术和平安部门审查合格后监督实施。 2、乙方必需设有平安管理机构、专职平安员；必需有齐全的平安生产责任制、平安生产管理规章制度，包括各工种的平安操作规程、各级平安生产岗位责任制和定期平安检查、平安教育等。 3、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的方针、政策、法令、法规；遵守国家、行业管理规定及甲方制订的有关平安施工、文明施工等相关施工管理规定并遵守现场的各项规章制度。 4、乙方应按中华人民共和国劳动法等法律法规用工，严禁使用未 成年
26、工和有职业禁忌的人员进行施工作业。凡已登记的工程施工人员不得任凭更换，不得冒名顶替。 5、工程开工前，乙方必需组织全体施工人员进行平安教育和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必需进行平安教育安规考试，并报甲方平安主管备案。特种作业人员，必需持有有效的特种作业证。 6、乙方必需按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及平安用具，并保证施工工具、器械使用平安。其配备的机械、及平安防护设施、平安用具必需满足平安生产需要。 7、工程开工前，必需向施工人员进行平安技术交底，让全体施工人员把握工程特点及施工平安措施。 8、开工前应对施工机械、工器具及平安防护
27、设施进行一次检查，确保符合平安规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发觉隐患立刻停止施工，经落实整改后方可连续施工。在施工期间所使用的各种设备及施工用具等均应符合施工要求。对施工现场每天开工前须派专人进行检查，发觉隐患应准时整改。各类平安防护设施、遮栏、平安标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。 9、乙方在施工过程中必需依据建设工程的特点和条件，充分识别各个施工阶段、部位和场所需把握的危险源与不利环境因素，并制定出行之有效的防范措施。需甲方关心解决的必需进行书面提出申请。 10、乙方进行施工作业时，必需事先编制平安施工
28、措施，填写平安施工作业票；必需严格执行相关的操作票、工作票、动火证、动土证、入塔入罐等票证制度，不准无证或未经过审批就开头施工作业。 11、乙方应自觉接受甲方平安部门的监督和指导。对甲方安监部门提出的平安整改通知，务必准时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的担忧全状况，必需立刻报告甲方平安监察部门。 12、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，发觉甲方有违规强迫施工行为，应乐观向甲方上级主管部门或行政主管部门申诉，由此造成的经济损失由甲方负责。 13、乙方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必需报甲方工程项目主管部门、平安部门批准。乙方必需对其进行平安管理与监督。 14、乙方应对工作
29、地段实行的平安技术措施、工作班组人员状态及施工中的平安责任负责。 15、如因乙方实行的平安措施不当、违反有关平安操作规程、规定及违反本协议所列平安事项等而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方担当所造成的经济损失及法律责任。并负责上报政府主管部门调查处理。 16、乙方使用甲方电气和其它有关设备，必需向甲方相关职能管理部门提出申请，经批准同意后方能使用。不准擅自接拉电源和动用甲方设备设施，乙方施工现场用电由甲方负责确认平安牢靠符合要求后接通电源，方可投入使用。 17、乙方应做到平安文明施工，施工中所需要的原材料、货物和工具、设备、要按工厂需求堆放整齐、不得乱丢、乱放，堵塞道路，影响消防设
30、施工平安协议书6 甲方：_ 乙方：_ 为确保高压输电线路平安供电，防止在输电线路爱惜区内建筑施工过程中造成人身伤亡和设备事故，经甲、乙双方协商，共同签定平安施工协议，内容如下： 乙方平安责任： 一、凡是施工现场的各种大型机械，例如：塔吊、井字架、汽车吊、翻斗车、挖掘机、布料车、打桩机等等设备，不得进入高压输电线路爱惜区（线路两侧米范围内）内作业，大型机械旋转范围内其最前端与带电导线的水平距离必需保持米以上。 二、保证作业塔吊经有关部门检验合格，在有效使用期限内。塔吊在线路侧作业时，不得吊装超重或长度超过米的物件，风力大于级应停止作业，并将吊绳收起。 三、做好在施工现场范围内输电线路杆塔的平安防
31、护措施（如做平安护栏和防撞墙等），各种运输车辆不得碰撞输电杆塔、拉线等电力设施，不得在杆塔、拉线四周10米范围内取土。 四、要协作甲方在高压线路爱惜区边界处装设爱惜网（栏）或警示线，设置平安警告牌。 五、要确保施工工具、材料堆放的位置远离高压输电线路米以外，并实行保证电力设施平安的必要措施。 六、在输电线路四周的高层建设施工时，不往输电线路侧抛掷任何物件，要实行牢靠措施防止建筑垃圾飘浮物刮至输电线路上造成故障。 七、在输电线路爱惜区内装设或拆除脚手架、剪伐树木时事先和甲方取得联系，经会签同意后方可施工。 八、在施工现场设置专职平安员（监督员），负责检查施工平安、布置落实平安措施和现场监护确保线
32、路平安运行。 九、一旦发生施工影响的线路故障，立即停止工作，爱惜现场，准时抢救伤员，马上向有关部门和供电公司报告。 十、由于违章施工造成的一切人身、设备损害和损失后果自负。 甲方平安责任： 一、对乙方现场作业人员进行输电线路防护的平安学问宣扬和指导。 二、对施工现场的输电线路防护措施是否平安牢靠进行检查，对乙方施工现场提出保证平安的要求，并监督实施，制止危及输电线路平安运行的施工行为。 惩处： 乙方如没有落实平安责任，甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电，并处予10000元及以下罚款；造成输电线路故障跳闸的，甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电，责令其停止作业，进行整改，赔偿甲
33、方经济损失，视其情节处予50000元及以下罚款，并追究肇事者的法律责任。 甲方：_（公章） 负责人：_ 线路专责人：_ 联系电话：_ _年_月_日 乙方：（公章）_ 负责人：_ 现场平安员：_ 联系电话：_ _年_月_日 施工平安协议书7 甲方：_ 乙方：_ 身份证：_ 为加强施工现场的标化管理，落实各项工作责任制，充分调动员工的乐观性。确保平安、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。认真贯彻执行党和国家的标准、规范、法规、规程及项目部的规章制度，确保黄岩埭东至奇石岙工程创市级文明工地。经甲乙双方公正协商同意自愿签订本平安协议，共同遵守本平安协议各项条款。 一、平安管理目标 1、杜绝大小事故的
34、发生，隐患整改率必需达到100%； 2、必需达到各项平安生产检查标准； 3、不发生重大平安伤亡事故； 4、争创XX市平安生产、文明施工样板工地。 二、双方责任 （一）甲方责任： 负责对乙方在施工过程中的平安生产、文明施工、劳务使用等，有教育、协调、监督、检查、惩处的权利。对违反项目管理制度的行为有行使经济赔偿和辞退的权利。 （二）乙方责任： 1、严格执行平安技术交底 。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境平安洁净。 2、严格执行项目部所指定各项平安生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。 3、担当如下责任。重大质
35、量事故的责任，由于违章或操作不善而发生的平安事故、重大治安灾难性事故的责任。 三、具体要求 1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。 2、宠爱本职工作，工作乐观性高，奉公守法，能吃苦耐劳。 3、努力学习平安技术学问，生疏各种平安技术措施，精通平安技术操作要求，生疏项目部规章制度、管理标准。 4、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，立刻报告。 5、进入施工现场必需戴好平安帽，高空作业必需系好平安带，必需生疏本工种的平安技术操作规程。 6、乐观参加平安活动，认真执行平安交底。不违章作业，听从平安人员的指导。发扬团结友爱精神。在平安生产方面做到相互关怀，相互监督。对新人要乐
36、观传授平安生产学问。维护一切平安设备和防护用具，不擅自拆改任何平安技术设施。对担忧全作业要乐观提出看法，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要爱惜现场并立刻上报。 7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。 8、认真执行成品爱惜措施，严禁损坏污染成品。 9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。 10、宿舍内要保持洁净、有序。生活区四周应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放准时清理。严禁使用电炉、电饭锅及全部电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。 11、特种作业人员必需持证上岗，并严格遵守有关的平安技术操作规程。 12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，
37、必需先把身份证复印件交平安部备案，并且接受平安教育，填写三级教育卡，签订平安协议书，否则不得进入现场施工。 14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。 四、对于下列状况之一的，甲方赐予罚款或者令其停止上班，情节特别恶劣的清退出施工现场。 1、严峻违反平安操作规程，事故隐患严峻直接危及他人生命平安的。 2、违章违纪较多，经教育指出后不改者，造成事故或影响平安生产评比、达标的。 3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。 4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。 五、本平安生产协议一式两份，各自双方签字后生效。 甲方：_ 乙方（签字）：
38、_ 项目负责人：_ 工种：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 施工平安协议书8 工程名称： 建设单位： 分包单位： 总承包单位负责现场协调及平安管理工作，为确保施工平安，经双方友好协商，签订以下协议，各方要严格遵守执行。 一、工程概述 1。工程名称： 2。工程地址： 二、工程项目期限 1。自工程开工至工程验收竣工当日结束 三、协议内容 1。分包单位必需认真贯彻国家和上级劳动爱惜、企业平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针政策，严格执行有关平安生产及劳动爱惜法规、条例、规定。 2。分包单位应有平安管理组织体制，包括分管平安生产的领导，各级专职和兼职平安员；应有各种工种的平
39、安操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级平安生产岗位责任制和定期平安检查制度。 3。分包单位的项目管理人员必需认真对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教育，增加法制观念，提高职工的平安生产意识和自我爱惜力气，督促职工自觉遵守平安纪律、制度法规。 4。施工单位应在施工前组织召开现场平安生产教育会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度，乙方必需检查、督促施工人员严格，认真执行。 5。施工期间，分包单位指派同志负责本项目的有关平安、平安措施的落实以及防火工作等。 6。分包单位在施工期间必需严格遵守总包方平安生产管理制度，接受总包方的.督促、检查和指导。 7。在施工过程中的个人平安防护用品，
40、有分包单位自理并督促施工人员穿戴好平安防护用品。 8。分包单位人员所处施工区域、施工环境、和操作设备、工具用品等必需认真检查，发觉隐患，准时停止施工，并有有关单位检查落实整改后方可施工，就表示该施工单位确认施工场所、施工环境、工具设备等符合平安要求和处于平安状态。施工单位对施工过程中产生的后果自负。 9。有分包单位供应的机械设备工具等，在安装完毕有用前，应按规定验收，并做好验收及交付使用手续，严禁为阅历收或验收不合格的状况下使用，否则由此发生的后果使用方负责。 10。分包单位在施工期间所使用的各种设备及工具等均自备，如消逝借用或租售状况，应有双方有关人员办理借用或租售手续。借出方应保证设备或工
41、具符合平安要求，但借入方必需尽心检验。一经接收，设备和工具的保管，维护以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均有借入使用方来担当后果。 11。分包单位人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护措施、平安标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如需拆除或更动必需经过施工负责人和各方指派的平安员的同意，并实行必要的牢靠的平安措施后方可拆除。任何一方人员擅自拆除所造成后果均有该方人员及单位负责。 12。特种作业必需执行国家规定的特种作业人员平安指数培训考核方法，经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。 13。分包单位必需严格执行各种防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸
42、烟和动用明火。消防器材不准挪作他用。不准玩耍，损坏偷盗。焊工必需持有有效证件上岗作业，严禁无证操作。 14。分包单位需使用总包单位供应的电气设备，只使用前应先进行检测，如不符合平安规定的应准时向总包单位提出，总包单位应乐观整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经总包方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事单位负责。 15。贯彻谁施工谁负责的平安原则，分包单位人员只施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其他事故（包括有分包单位责任造成的人员伤亡等），总承包单位有关心紧急抢救伤员义务，分包单位负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用均由肇事施工单位负责。 16。本协议经总包单
43、位、分包单位签字后生效，本协议一式两份，各方各持一份。 总包单位代表： 分包单位代表： 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 施工平安协议书9 施工承包方：_施工班组方：_ 发包方将架空线路工程托付给承包方施工，为了保证在施工期内不发生人身伤亡、设备损坏事故，保证工程平安优质、高效按期完成，依据中华人民共和国平安生产法、平安生产工作规程、电力平安生产奖惩规定、电力建设平安施工管理规定南方电网公司电网建设平安健康与环境管理方法细则等有关文件，为明确双方在施工过程中的平安职责，经双方协商制定本平安合同书，作为工程承包合同的组成部分，双方共同遵守，严格履行。 一、工程的地点和内容、期限 1、工程地点：_