施工图审查合同_2.docx

上传人:麒*** 文档编号:76617593 上传时间:2023-03-11 格式:DOCX 页数:38 大小:36.40KB
返回 下载 相关 举报
施工图审查合同_2.docx_第1页
第1页 / 共38页
施工图审查合同_2.docx_第2页
第2页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

《施工图审查合同_2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工图审查合同_2.docx(38页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、施工图审查合同施工图审查合同1 建设方(甲方): 审查方(乙方): 甲方托付乙方担当工程施工图审查,经双方协商全都,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1 中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程质量管理条例、房屋建筑_市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法(建设部令第134号)、关于贯彻执行房屋建筑_市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法过程中有关细则的通知(穗建技317号)。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条本合同审查项目的基本状况:名称、规模、投资及审查费等见下表: 第三条甲方应向乙方提

2、交的有关资料及文件: 第四条乙方向甲方交付的审查资料文件: 第五条审查费的支付详见下表。 第六条双方责任: 6.1甲方责任: 6.1.1甲方按本合同 第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性准时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同 第四条规定交付审查报告时间顺延。 6.1.2在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。 6.1.3甲方应爱惜经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报

3、告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。 6.2乙方责任: 6.2.1乙方应按_省建设厅发布的_省建筑工程施工图设计审查暂行方法和_市建设委员会印发的_市建设工程施工图设计文件审查实施方法及国家技术规范、标准、规程以及甲方供应的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。 6.2.2乙方按本合同 其次条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。 6.2.3乙方应爱惜甲方的学问产权,不得向 第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术

4、经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开头审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开头审查工作的,甲方应依据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。 7.2.甲方应按本合同 第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。 7.3由于乙方自身缘由,延误了按本合同 第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。 7.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返

5、还定金。 第八条其他 8.1由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时协商解决。 8.2本合同发生争议,双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 8.3份。报建设行政主管部门存一份。 8.4本合同经双方签章后生效。 8.5本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 8.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,

6、与本合同具有同等法律效力。 建设方(甲方):审查方(乙方): _年_月_日 _年_月_日 施工图审查合同2 建设单位(甲方): 审查机构(乙方): 本合同甲方托付乙方担当本工程施工图文件审查任务,并支付审查费用。双方经公正协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,依据中华人民共和国合同法的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条 工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: m2 高度: m 层数: 4、结构类型 工程造价: 万元 5、工程内容: 6、设计单位: 资质等级: 7、勘察单位: 资质等级: 其次条 施工图文件审查依据 1、国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等

7、: (1)建设工程质量管理条例;国务院令20xx279号。 (2)房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法;建设部令20xx134号。 (3)实施工程建设强制性标准监督规定;建设部令20xx81号。 (4)关于实施房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法有关问题的通知;建质20xx203号。 (5)辽宁省建设厅关于贯彻执行建设部有关问题的通知;辽建发20xx66号。 (6)沈阳市建委沈阳市建设工程施工图设计文件审查暂行规定沈建委发20xx193号, (7)关于贯彻执行建设部有关问题的通知沈建委发20xx1号。 2、国家工程建设标准强制性条文。 3、建设项目批准文件和各主

8、管部门的审批看法。 4、甲方供应的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。(包括建筑节能、结构计算书) 第三条 施工图文件审查范围 本工程范围内的 建筑;结构;电气;设备(暖通) 专业设计。 第四条 施工图文件审查主要内容 依据建设部令20xx134号文及省市有关文件,施工图文件审查主要内容为: 1、是否符合工程建设强制性标准; 2、地基基础和主体结构的平安性; 3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字; 4、施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求; 5、其他法律、法规、规章规定必需审查的内容。 第五条 施工图文件审查周

9、期 合同生效后,当甲方送审资料经乙方确认符合送审要求之日,作为审查周期开头日,项目即列为受审项目。依据工程规模、等级及技术审查程度及房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法第十二条规定,双方商定审查周期为 个工作日(不包括施工图设计整改延期发生的工作日),乙方完成施工图审查。 第六条 施工图文件审查成果 1、如经审查合格,乙方应向甲方提交法人代表签发加盖公章的审查合格书,(一式一份),并在审查合格的每项施工图上加盖审查合格专用章。乙方负责在提交审查合格书后5个工作日内,将审查状况报市建委告知性备案。 2、如第一次审查未通过,乙方应将审查中发觉的问题,录入“施工图设计审查管理网络系统

10、”数据库,并报省、市建设行业管理部门备案。甲方应要求原勘察设计企业派人与乙方专业审查人员沟通。并将修改看法及修改后的施工图尽快交乙方审查。复审合格后,乙方应按本条第一款规定执行。 3、如第一次审查不合格,乙方可提出中止审查。甲方将修改后的施工图重新报审。涉及审查周期及审查费的变更,双方协商解决。 第七条 甲方向乙方供应的有关资料和文件 1、计委立项文件、初步设计批复文件;(公建) 2、建筑、消防、卫生、人防专项审查看法书; 3、市规划局签发的建设工程规划许可证及附图;(看原件留复印件) 4、结构计算书、建筑节能计算书;(电算的要供应软件名称) 5、经专项审查后的工程地质勘察报告; 6、设计合同

11、; 7、盖有出图专用章及注册师章的建筑工程施工图及环境设计施工图一套; 8、审图中心认为需要的其他资料; 第八条 施工图文件审查收费及支付方式 依据辽价发20xx119号文,经甲、乙双方商定,乙方收取甲方施工图文件审查费总额为人民币 元。 支付方式为: 1、本合同生效后2日内,甲方支付给乙方施工图文件审查费总额的50%,计人民币 元。 2、乙方完成施工图审查,并出具审查合格书,甲方应付清施工图文件审查费的全部余额,计人民币 元。 第九条 双方责任 甲方责任: 1、甲方按本合同在审查开头前向乙方供应所需的全部资料和文件,并对其完整性、精确性和时效性负责。 2、托付设计单位或指派一名有权作出准备和

12、供应相关资料的人员出任其代表,全面负责与乙方的联系,准时处理本工程在施工图文件审查过程中涉及的有关问题。 3、在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同。当乙方未开头施工图文件审查工作时,乙方不退还甲方已付的首付款;当乙方已开头施工图文件审查工作时,甲方按施工图文件审查费的一半(实际工作量不足一半时)或全部(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图文件审查费用。 4、甲方应按合同第八条规定的金额和时间向乙方支付施工图文件审查费用。 乙方责任: 1、乙方委派进行本项目施工图文件审查人员应是经省建设厅批准的具有执业资格的审查工程师。 2、乙方按本合同第一条至第六条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和

13、成果要求,向甲方提交施工图文件审查合格书等文件。 3、乙方对审查结论的真实性负责,建设工程经乙方施工图文件审查后因勘察设计缘由发生工程质量问题,乙方担当审查失察的责任。 4、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还首付款。 5、除必要的报送市建委的备案资料外,乙方不得向第三方集中、转让甲方供应的资料和文件。如发生以上状况,甲方有权索赔。 第十条 补充商定 双方商定本合同其他相关事项为: 。 第十一条 其他事项 1、本合同执行过程中,双方有分歧看法时,尽量协商解决;不能达成全都时,可报市建委协调;经协调仍不能全都时,申请省建设厅仲裁。 2、本合同双方签字盖章后生效,至审查费结清后自然失

14、效。 3、本合同一式四份,其中正本二份,副本二份,双方各执正、副本各一份。 建设单位:(签章) 审查机构:沈阳市建设工程施工图 法定代表人:(签章) 地址: 开户银行: 帐号: 邮编: 电话: 传真: 电子邮箱: 施工图审查合同3 建设单位(甲方): 住宅: 营业执照注册号: 法定代表人(负责人): 审查单位(乙方): 住宅: 营业执照注册号: 资质等级: 法定代表人(负责人): 依据民法典等法律法规,本着自愿、公正、恳切信用的原则,双方就_施工图审查事宜,协商全都,签订本合同。 一、工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程地点:_ 1.3工程内容:_ 1.4工程造价:_万元 1.5设计单位:

15、_,资质等级:_ 1.6勘察单位:_,资质等级:_ 二、施工图审查依据 2.1国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范:_。 2.2建设项目批准文件:_。 2.3其它:_。 三、施工图审查范围 3.1施工图审查范围:_。 四、施工图审查内容 4.1是否符合工程建设强制性标准。 4.2地基基础和主体结构的平安性。 4.3是否符合平安、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有关强制性标准、规范。 4.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖图章和签字。 4.5施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求,是否达到_规定的深度要求。 4.6是否损

16、害公众利益。 4.7其它:_。 五、合同履行期限 5.1自_年_月_日起至_年_月_日止。 六、甲方向乙方提交的资料和文件 6.1施工图设计图纸文件。 6.2工程地质勘察报告书。 6.3结构计算书、建筑节能计算书。 6.4方案批文有效复印件。 6.5用地规划许可证有效复印件。 6.6建设选址看法书有效复印件。 6.7消防(环境)审查看法有效复印件。 6.8其它_。 七、施工图审查周期、审查结果 7.1乙方在收到审查资料后_个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不计算在内)完成审查工作,并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格看法的书面审查报告。 7.2审查成果 7.2.1审查合格的,乙方应在审

17、查合格的施工图上加盖审查专用章,同时向甲方提交审查报告。 7.2.2审查不合格的,乙方向甲方提交审查报告和书面整改看法。在_个工作日内,由勘察、设计单位修改,经甲方同意后交乙方复审,直到审查合格为止。 7.2.3甲方或勘察设计单位对乙方做出的审查结论有重大分歧时,由甲方托付具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原结论全都的,复查费用由申请复查方担当,复查结果与原结论不全都的,复查费用由乙方担当,如仍有异议,依据本合同第四百七十二条执行。 八、施工图审查费用及支付 8.1审查费用 8.1.1审查费用总计:小写_元人民币,大写_元人民币_(含税/不含税)。 8.2支付方式依据下列第_款规定执行:

18、 8.2.1一次性支付:乙方按商定完成审查成果并提交审查报告后_日内,甲方支付审查费用。 8.2.2分期支付: 8.2.2.1本合同生效后_日内,甲方向乙方支付审查费总额的_%,计人民币元。 8.2.2.2(进度支付):_。 8.2.2.3乙方完成施工图审查,并出具审查报告,甲方付清施工图审查费的余额,计人民币元。 8.3乙方应对其指定的下列账户信息真实性、平安性、精确性负责: 收款人:_ 开户行:_ 账号:_ 九、双方的权利和义务 9.1甲方的权利和义务 9.1.1按合同商定内容、商定时间向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责。 9.1.2因变更审查项目、规模、条件等缘由造成审查工作

19、返工的,双方协商签订补充协议。 9.1.3甲方指派_出任其代表,全面负责与乙方的联系,准时处理施工图审查过程中消逝的问题。 9.1.4按合同商定向乙方支付审查费用。 9.1.5其它商定:_ 9.2乙方的权利和义务 9.2.1按合同商定准时完成施工图审查,并向甲方提交审查报告书。 9.2.2对施工图审查工作负责,担当审查责任。乙方对审查结论的真实性、合法性和精确性负责,建设工程经乙方施工图审查后因勘察设计缘由发生工程质量问题,乙方担当相应的赔偿责任。 9.2.3乙方不得向第三方或在本合同的目的之外集中、转让甲方供应的资料和文件。 9.2.4其他商定:_ 十、保密 10.1乙方应爱惜甲方或设计单位

20、的学问产权。在合同期内或合同履行完毕后,未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式对外泄露甲方提交资料或将甲方提交资料用于与本项目无关的其它任何事项。 十一、不行抗力 11.1不行抗力大事指合同当事人不能预见、不能避开、不能克服的客观状况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然大事以及战斗、罢工、恐怖活动等社会大事。 11.2双方或任何一方由于不行抗力不能履行合同义务时,应实行有效措施,尽量避开或削减损失,将因不行抗力造成的损失降低到最低程度;在不行抗力发生后_小时内,应以书面形式通知对方,并在其后_日内向对方供应有效证明文件。 11.3因不行抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各

21、自担当。一方未尽通知义务或未实行措施避开、削减损失的,应就扩大的损失负赔偿责任。 十二、违约责任 12.1甲方违约责任 12.1.1在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同,当乙方已开头施工图文件审查工作时,甲方按施工图审查费的_%(实际工作量未超过一半时),或_%(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图审查费。 12.1.2甲方应依据合同商定时间向乙方支付施工图审查费,每逾期支付一天,担当应支付金额_%的违约金;逾期超过_天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。 12.1.3甲方拖延提交合同商定的文件资料的,乙方顺延交付工作成果的时间。 12.1.4其它:_。 12.2乙方违约

22、责任 12.2.1在合同履行期间,如乙方要求终止或解除合同,应当向甲方赔偿损失,或经甲方同意支付全部审查费_%的违约金。 12.2.2乙方未按合同商定准时交付施工图审查报告,每逾期一天,应向甲方支付全部审查费_%的违约金。 12.2.3甲方使用经审查合格后的设计文件发生工程设计质量问题的,乙方应当赔偿由此给甲方造成损失。 12.2.4乙方对外泄露甲方或设计单位的有关资料、技术隐秘,应当向甲方赔偿损失或支付全部审查费_%违约金。 12.2.5其它:_。 十三、合同变更、解除 13.1本合同经双方协商全都,应签订书面变更或解除协议。 13.2消逝下列情形之一的,一方解除合同,应向对方发出书面解除通

23、知,合同的解除不影响各方在合同解除前依法享有的权利和担当的义务: 13.2.1乙方擅自将本合同项下的工作转托付的。 13.2.2乙方审查报告不符合国家或行业有关规定,在甲方要求的期限内拒不整改的。 13.2.3乙方延误交付审查报告超过_天。 13.2.4给对方造成损失拒不赔偿的。 13.2.5甲方未按商定支付审查费超过应付金额_%以上,经乙方书面催告后_日仍未支付的,乙方可以解除合同。 13.3其它商定:_。 十四、争议的解决 因本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成的,依据以下第_方式解决: 14.1提交_仲裁委员会依据_仲裁规章在_进行仲裁。仲裁裁决具有终局性,双方都应执行。 14.2向

24、_人民法院提起诉讼。 14.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。协商不成的,提交双方上级领导机构裁决。 十五、通知 甲方:_ 通讯地址、邮编:_ 联系人:_ 联系电话/传真:_ 乙方:_ 通讯地址、邮编:_ 联系人(本项目施工图审查人):_ 联系电话/传真:_ 十六、合同效力及其它商定 16.1本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或托付代理人签字,并加盖单位印章之日起生效。 16.2本合同未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不全都的,以补充协议为准; 16.3本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。 16.4以下附件作为本合同的组成部分: 16.5其它商

25、定:_。 甲方(盖章):_ 法定代表人(负责人)_ 或托付代理人:_ 乙方(盖章):_ 法定代表人(负责人)_ 或托付代理人:_ 施工图审查合同4 委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方) 审查项目合同号: 签订地点: 签订日期: 年 月 日 有效期限: 年 月 日至 年 月 日 依据中华人民共和国合同法和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称项目)事宜, 经协商全都, 签订本合同。 一、项目概况 1、项目名称: 2、项目地点: 3、项目面积: 4、项目方案开竣工日期:年 月开工,年 月竣工。 5、设计单位: 6、勘察单位: 7、建设单位: 二、审查范围和内容 程序性审查的主要范围和

26、内容为: 技术性审查的主要内容为: 三、乙方服务措施: 1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和力气的专业人员。 2、针对项目的建设特点,为确保商定项目能够在方案的竣工日期顺当完成,除在乙方的报价书中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持亲热沟通联系,供应跟踪询问服务,具体如下: (1)与设计单位亲热协作 (2)与甲方的协作 四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式: (1)乙方初步设计审查工作周期:不多于 个工作日。 (2)乙方施工图审查工作周期: 第一阶段:即0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日, 其次阶段:即整个建筑空

27、间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日 (3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查看法书交甲方或原设计单位,原设计单位依据审图看法修改后返回乙方进行复审,复审看法应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写北京市建筑工程施工图设计文件审查报告一式三份提交甲方。 (4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。 (5)本合同生效后即开头程序及技术性审查(含技术询问服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、其次款)并提交审

28、查报告。 五、托付方(甲方)的协作事项: 甲方办理报审手续时应向乙方供应或间续供应下列文件和资料的复印件: 规划管理部门核发的建设工程规划许可证; 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批看法书; 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘); 施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,); 另供应总平面一张; 审查需要供应的其它资料。 六、技术情报和资料的真实性、保密、 甲方向乙方提交的全部技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方供应的全部资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。 七、验收、评价方法 审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。北京

29、市规委对托付的审查单位的工作进行监督。北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。 评价方法: 八、酬劳及其支付方式: 本项目审查费固定为人民币 元,大写: 元整。 支付方式为(一次性支付或分期支付): 分期支付具体为:初步设计审查(含技术询问工作)完成并出具正式审查看法书后 个工作日内: 元。 施工图第一阶段审查并出具正式审查看法书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查看法书后 个工作日内,支付人民币 元。 施工图其次阶段审查(含技术询问工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后 个工作日内,支付 元。 若阶段发生变化,则双方另行协商支付方式。 九、违约金或者损失赔偿额的计算

30、:违反本合同商定,违约方应当依据中华人民共和国合同法有关条款的规定担当违约责任。 (一)违反本合同第四条商定,乙方应担当违约责任,每延误一天应减收项目审查费2。 (二)违反本合同第八条商定,甲方应担当违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。 十、解决合同纠纷的方式 在履行本合同的过程中发生争吵,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向 仲裁委申请按其仲裁规章进行仲裁。 十一、其它 对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的北京市建筑工程施工图设计文件审查报告交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站

31、处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。 施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊状况需对已审查过的主要内容进行修改时,必需重新报请原审查单位批准后实施。 甲方与乙方对审查看法存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行托付审查单位或组织专家论证,做出仲裁准备。 本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。 本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份,甲乙各方持

32、正本 份,及副份。 委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方) 年月日: 施工图审查合同5 建设方(甲方) 审查方(乙方) 甲方托付乙方担当 工程施工图审查,经双方协商全都,签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程质量管理条例、房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法(建设部令第134号)、关于贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法过程中有关细则的通知(穗建技20xx317号)。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 其次条 本合同审

33、查项目的基本状况:名称、规模、投资及审查 费等见下表: 第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件: 第五条 审查费的支付详见下表。 第六条 双方责任: 6.1 甲方责任: 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提 交资料及文件,并对其完整性、正确性准时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 6.1.2 在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。 6.1.3 甲方应爱

34、惜经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。 6.2 乙方责任: 6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的广东省建筑工程施工图设计审查暂行方法和广州市建设委员会印发的广州市建设工程施工图设计文件审查实施方法及国家技术规范、标准、规程以及甲方供应的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。 6.2.2 乙方按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向甲

35、方交付审查报告。 6.2.3 乙方应爱惜甲方的学问产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。 第七条 违约责任 7.1 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开头审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开头审查工作的,甲方应依据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。 7.2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。 7.3 由于乙方自身缘由,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时

36、间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。 7.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1 由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时协商解决。 8.2 本合同发生争议,双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 8.3 份。报建设行政主管部门存一份。 8.4 本合同经双方签章后生效。 8.5 本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终

37、止。 8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 建设方(甲方): 审查方(乙方): 年 月 日 施工图审查合同6 发包人: 审查人: 发包单位托付审查机构担当施工图设计文件的审查,经双方协商全都,签订本合同,共同遵守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例房屋建筑工程_市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法;建设工程质量管理条例; 1.2_市建委关于转发房屋建筑工程_市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法的通知(渝建发21

38、1号); 1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、平安卫生等)。 其次条工程概况 2.1工程名称: 2.2工程建设地点: 2.3工程类别:(房建市政规模米; 2.4施工图设计文件审查工作范围:查; 第三条审查的主要内容依据国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众平安、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准; 3.1是否依据批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求; 3.2抗震、消防、节能、环保、平安卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准; 3.3地基基础和主体结构的平安性; 3.4勘察设

39、计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字; 3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定; 3.6其他法律、法规、规章规定必需审查的内容。 第四条发包单位应准时向审查机构供应下列文件资料、并对精确性,真实性负责:表一 第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:表二 第六条收费标准及付费方式: 6.1本工程审查费按建筑面积单价: 2.5元2计算,总额为共计元(即圆)整人民币; 6.2双方合同生效后预付审查费40 %计 6.3审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。 第七条发包单位、审查机构责任: 7.1发包单位责任: (1)发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位担当。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁