建筑施工合同 15篇_1.docx

《建筑施工合同 15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工合同 15篇_1.docx（73页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建筑施工合同 15篇建筑施工合同 1 甲方：_ 乙方：_ 甲方将位于_的住宅楼基础及土建工程，占地面积_平方米，建筑面积约计_平方米承包给乙方，经双方共同协商，全都同意订立合同如下：_ 一、建筑结构：_钢筋混凝土框架结构 二、承包方式：_甲方将房屋以包工不包料的.方式承包给乙方建筑。乙方食住由乙方自行解决，甲方可为乙方供应便利 三、施工工期：_自基础垫层铺好后，3个月内完成主体工程 四、建设费用及单位 1.基础浇捣每立方米_元。另，每个基础做钢筋_元，基础木工工资每平方米_元由甲方负责。 2.浇捣圈梁每米_元。主体楼板每层按楼板滴水面积每平方米_元。 3.放样工资_元/天。柱筋碰焊工资由甲方负

2、责。 4.如甲方需要乙方做屋面斜板，屋面斜板面积双倍计算。 五、付款方式 1.基础及圈梁部分：_浇捣结束验收合格后一次性付清。 2.主体部分：_每完成一层(含楼板、墙体完成等)经甲方验收合格支付其工程款的70%，每层余款在全部工程结束后一个月内付清。 六、甲方责任 1.甲方负责供应钢筋、水泥、红砖、沙石等材料并运到工地。 2.甲方解决施工用水、用电。 3.按合同付款。 七、乙方责任 1.乙方严格按平安生产规范施工，确保施工平安;乙方要特别做好平安防范工作，在施工中消逝的担忧全事故由乙方负责。 2.乙方严格按建筑施工规范建设，确保工程质量。如发觉质量问题，乙方应负责返工，造成的损失由乙方担当该担

3、当的。 3.乙方应提前3天通知甲方购买所需建筑材料。乙方应关心甲方做好水电预留工作。 4.乙方须自始自终完成全部商定工程，不得半途停止或中止。其他未尽事宜，双方友好协商解决。 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效 甲方(签字)：_ _ 乙方(签字)：_ 签订日期：_年_月_日 建筑施工合同 2 经甲、乙双方共同友好协商，甲方托付乙方进行*工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商全都，签订本合同： 一、 工程范围及内容： 1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。 2、 该围墙的具体做法见乙方供应的施工图。 3、 由于

4、本地块地质缘由，乙方必需对围墙基础进行处理并担当一切费用，以保证围墙的平安建设和使用。 4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。 5、 乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。 二、 工程质量： 1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、 工期： 200X年1月18日200X年2月28日。 注（春节之前完成总工程量的40，） 四

5、、 工程价款及支付： 1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。（全部费用包干） 2、 甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的托付付款或转付款要求）。 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款； 具体工程量按实际验收的.方量为准。 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方； 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80给乙方； 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需供应工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙

6、方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年3月1日开头计算）。 五、成品及半成品爱惜： 1、 工程成品及半成品爱惜工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。 2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品爱惜工作。 3、 乙方应关心甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如消逝纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。 六、施工管理及协调： 1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期支配）交甲方审核。 2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 3、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教育，自觉遵守地方

7、政府的有关规定，自觉听从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述大事，乙方应自行与责任方协商解决。 4、在乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己担当责任，与甲方无关。 5、在施工过程中，若因乙方缘由导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。 七、工程质量保修与售后服务： 在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门修理，并在24小时之内排解故障，超过此时间限制，乙方担当此项修理费用的双倍违约赔偿金。 八、违约责任：

8、 1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行担当返工费用，且工期不得顺延，还应担当给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。 2、 若因乙方缘由而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。 3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。 4、 超出双方确认工期十天视乙方严峻违约，甲方有权变更或解除合同。 九、本合同一式两份， 各执壹份。其中 望江村委会 作为乙方的担保

9、方与乙方共同担当责任和义务。经双方盖章后生效。 十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。 十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 建筑施工合同 3 原告：_，男，汉族,_年_月_日诞生，住广东省佛山市_，身份证号码：_。 系个体户佛山市_区_金属制品厂的经营者，佛山市_区_金属制品厂经营场所：_佛山市_区_镇街道_工业区_号厂房，注册号：_。 被告一：_，男，汉

10、族,_年_月_日诞生，住广东省佛山市_，身份证号码：_。 被告二：_佛山市_区_工程有限公司，住宅：_佛山市_，注册号：_。 法定代表人：_。 案由：_建设工程合同纠纷 诉讼请求：_ 1、判令被告一立刻向原告支付工程款_元以及逾期支付的利息_(利息以_元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_年_月_日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止); 2、判令被告二对被告一所欠原告的.工程款及利息担当连带责任; 3、判令本案全部诉讼费用由被告担当。 事实与理由：_ _年_月_日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_有限公司在_工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_区_金属制品厂

11、的名义与被告一签订工程承揽责任书，商定原告承包佛山市_有限公司在_工业园的车间b、c的金属钢结构工程。 工程承揽责任书签订后，原告按商定完成施工，工程项目也已阅历收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最终一次支付工程款的时间为_年_月_日。_年_月_日,被告一向原告出具工程款欠条一张，确认其仍欠原告工程款_元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。 原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。依据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息担当连带支付责任。 为维护自身合法权益，原告现依法提起

12、诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。 此致 _区人民法院 具状人：_ _年_月_日 建筑施工合同 4 甲方（发包方）：_身份证号码：_ 乙方（承包方）：_身份证号码：_ 甲方将位于_市_区新_自住房的建房施工工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务，本着公正、互利、诚信的原则，依据本工程的具体状况，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守： 一、承包方式： 接受包工不包料方式承包：甲方供应建房所需的建筑材料，包括：建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、平安网等一切建筑材料；乙方供应劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。 乙方负责施工过程中组织、

13、管理工人，指挥工人施工，施工人员的生活由乙方妥当安置，乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系，乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。施工工人用工合同及工资由乙方负责，如有劳资等用工纠纷与甲方无关，乙方须负全责并处理好。 二、施工范围： 在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层，一层毛坯房约1002（以实际面积计算）。乙方严格依据甲方供应的要求或图纸进行施工（如有更改，双方应提前协商），承建结果以甲方实际状况而定，如消逝其他状况甲方可以就此工程的一个阶段做为结束可以终止施工（如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工）；乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。 三、承包工程内容及金额： 按

14、滴水平方面积计算，毛坯房三层按叁佰叁拾圆整（330。00元）每平方米结算，乙方工程含吊全部建筑材料、搭排山（关心围网）、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、关心钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。其他：泵车费用甲乙双方各付一半；甲方应付原三层搭排山人工竹架款，按排山面积每平方柒圆整（7。00元）结算；甲方应付原三层外墙贴瓷，每平方按墙面面积计算，门窗不除，每平方叁拾圆整（30。00元）结算；甲方应付订网人工费共陆佰圆整（600。00元），如甲方有关心做就削减贰佰圆整（200。00元）；甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整（200。00元）、倒板面时每个人工一包烟

15、、一瓶水；最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整（230。00元）的百分之七十结算（以曾来方屋主的样式做）；关心完成天面四周截水墙；天面栏河砌红砖不计，有贴瓷片按每平方伍拾圆整（50。00元）结算。在_年_月_日前装修完工。 四、六层按叁佰捌拾圆整（380。00元）每平方结算，在原来毛坯房基础上增加如下项目：四层房间和厅地板，规格为60 c 60c，厅地板规格为80 c80 c；房和厅墙面贴瓷片1。2米高，规格为25c40c；厨房卫生间墙面贴瓷片至顶，需要做防水工程。 五、六层房间地板规格为60 c 60c，贴地脚线；厅地板规格为80 c 80c，厅墙面贴瓷片至顶；厨房卫生间墙面贴瓷片至顶，需要做防

16、水工程。楼梯墙面贴瓷片1。6米高；关心安装门窗等装修；天面另计。甲方需要另行增加工程，双方协商定价。 六、施工工期： 按毛坯房建筑工期自公历从_年_月_日至_年_月_日完工，工期前后不超过天；全部装修完工甲乙双方具体协商。乙方应按时施工，如因乙方的缘由造成工期拖延三个月以上，甲方有权按总工程款每天扣除1%的费用。 七、付款方式： 甲方按每层倒好楼面后五天内付壹万伍仟圆整（15000。00元）给乙方；砌砖完，付壹万伍仟圆整（15000。00元）给乙方；其他工程款按工程进度的.80%付款，工程完工结算全部工程款。总工程款拖欠不得超过壹万伍仟圆整（15000。00元），拖欠时间最长不超过_年（_年）

17、，如甲方经济许可应提前付款。_年内甲方房屋消逝有工程质量问题，乙方须重新修缮。 八、施工平安： 在施工过程中，乙方必需做到平安生产、文明施工，全程对施工平安负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的平安防护装置，不得违法违规操作，确保施工人员人身平安，甲方不担当乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽等缘由造成施工人员以外的第三方人身及财产损失，乙方应对此负全部责任。如遇当地有违建执法，造成乙方建筑用具被没收、拖走，甲方应赐予赔偿。 九、其它未尽事宜，双方协商解决；本合同一式贰份，甲乙双方各执一份；一经签字即具有法律效力，双方必需共同遵守本合同条款。 甲方签字： 乙

18、方签字： _年_月_日 建筑施工合同 5 甲方：_ 身份证号码：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 依照民法典及其他相关法律、法规，遵循自愿、公正、公正和诚信的原则，双方协商全都，订立本合同。 一、工程地点：_。 二、工程名称：_。 三、工程内容：_。 四、合同工期 开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日;合同总工期：_天。合同工期日历天数以实际乙方进场开头施工之日起计算，因不行抗力自然因素，及甲方单方面缘由造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。 五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙

19、按设计要求_元，全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。 六、工程质量技术要求：乙方严格依据现行施工规范和验收标准要求施工，必需达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发觉，乙方应立刻拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立担当相关责任及费用，乙方不听从管理的应马上清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责任 承包人选购的材

20、料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，依据发包人违约的商定办理。 七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。 八、现场惩处制度承包必需听从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事

21、故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场惩处惩处金(50-200元)，乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时，处以每天_元罚金，乙方不得有任何异议。 九、平安施工与检查乙方遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格平安组织施工，并随时接受平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。承包方及其劳务人员全部平安责任和因此发生的费用，由承包方全部担当，发包方不与担当任何连带责任。施工现场必需带平安帽，严禁穿拖鞋，一经发觉由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。 十、工程付款方式本工程无预付款，承包方进场施工之日

22、起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。 十一、质量标准及验收 1、工程质量：按总(分)包合同有关质量的商定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定_等级。 2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应准时返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。 十二、违约责任风险提示：明确违

23、约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的.惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 1、当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任： (1)工程承包人违反本合同商定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳; (2)工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他状况。 2、工程承包人不按商定核实劳务分包人完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。 3、工程承包人不履行或不按商定履行

24、合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。 4、当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任： (1)劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误_日，应向工程承包人支付_元的违约金; (2)劳务分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_的违约金; (3)劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 5、一方违约后，另一方要求违

25、约方连续履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 十三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方商定接受下列第_种方式解决争议： (1)双方达成仲裁协议，向_仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式_份，至合同签订之日起生效。 甲方：_ _年_月_日 乙方：_ _年_月_日 建筑施工合同 6 发包人（全称）： （以下简称： 甲方）承包人（全称）： （以下简称： 乙方） 依据中华人民共

26、和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、行政法规以及甲方与业主签订的总承包合同（施工承包合同），遵循公正自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本工程劳务分包事项协商全都，订立本合同。 一、工程名称： 工程地点： 建筑面积： 二、分包工程范围： 本工程全部钢筋加工制作、绑扎安装、钢筋接头焊接、电渣压力焊、垫块、马镫放置、二次结构（构造柱和装饰柱钢筋预埋）、后浇带钢丝网的绑扎和止水钢板的制作及安装及施工过程中放线关心协作工作；协作平安文明施工、清理现场、废料归堆、场内水平运输、垂直运输等所需的人工费用、人工加班费用及大型机械（垂直运输机械）外的全部小型工具费用在内. 三、分包工程工期 1、分包

27、工程期限： 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 日历天。 四、工程质量标准：合格（合格率达到100） 五、合同承包单价： 36 元/M2，按建筑面积计算。阀板以下钢筋520元/T计算 六、承包方式：劳务计量承包.包质量、工期、进度、平安生产、文明施工和综合治理 七、合同文件使用的标准和适用法律 1、适用法律法规：国家有关法律、法规和地方的有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 2、适用标准、规范：按施工合同有关商定，按国家建筑安装施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准和广西省 现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 八、合同文件及解释挨次 1、施工过程中双方经协商全都形成的会

28、议纪要、补充协议等； 2、本合同； 3、询标纪要或函件； 4、工程量清单和确定劳务分包价款的工程预算书； 5、施工图纸。 若合同文件之间有冲突或合同文件消逝模糊不清时，如双方无法协商全都形成补充协议的状况下，依据上述排列挨次解释合同文件。 九、甲方代表 1、甲方驻工地代表。 2、甲方驻工地代表行使合同商定的权力，履行合同商定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员担当自己的部分权力和责任，但涉及经济责任和工期的事务必需经本人确认方为有效。委派人员的调整和撤回应提前通知乙方； 3、甲方代表有权要求乙方更换其认为不称职的有关人员； 4、甲方代表发觉乙方有转包、再分包行为或无履约力气，有权停止乙方的工

29、作，一切损失由乙方担当，并上报上级终止合同。 5、甲方代表的指令、通知等由其本人签字后，以书面形式交乙方代表，乙方代表在回执上签名和收到后生效。甲方代表在收到乙方代表的持有异议的书面报告后的24小时内作出修改指令或连续执行原指令的准备，并书面通知乙方； 6、甲方代表的撤换不影响本合同的效力。 十、乙方代表 1、乙方驻工地代表。必需持有法人授权托付文件； 2、乙方驻工地代表行使合同商定的权力，履行合同商定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以工程联系单书面的形式送交甲方，办理签收； 3、乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。在状况紧急无法与甲方代表联系的状

30、况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方提交书面报告； 4、乙方代表接甲方代表通知要求调离的人员后，立刻将该员调离现场，交回有关证件，未有甲方代表的书面许可，不行再将此人员再进入工地； 5、末经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员； 6、乙方代表对甲方代表指令持有异议，应在收到指令后的24小时内提出书面报告。 7、乙方代表易人须经甲方代表同意。后任连续担当前任应负的责任。 十一、甲方工作 1、严格审定乙方的资质。（审查四证，审查施工等级、履约力气）。依据工程项目实际状况为乙方制造必要的施工条件； 2、负责统一规划现场的平面布置，确定临设、工

31、地出入口、标志的设置、材料堆放、平安、消防、文明施工设施的位置； 3、组织乙方人员进行图纸会审和技术交底，供应经业主批准的施工组织设计，统一支配技术档案资料的收集、整理，办理交工验收； 4、供应标高、定位的基准点、线； 5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，组织召开有关工程会议； 6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系； 7、负责乙方进场时的平安、质量教育及施工过程中的平安质量监督，发觉乙方在施工中平安、质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，由此造成的损失均应由乙方担当责任。 8、制定项目管理目标、支配施工总进度方案，实施对工程质量、环境管理、职业健

32、康平安、工期、文明施工、计量检测、试验、化验的把握、监督和验收； 9、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修，并依据甲方惩处规定赐予相应的惩处； 10、负责组织工程的竣工验收和结算。 11、依据合同商定支付工程款。 12、甲方应对乙方按时发放农夫工工资进行监督，督促乙方依法支付农夫工工资。 十二、乙方工作 必需配备能胜任本工程各项要求的项目管理班子，听从甲方的管理，负责实施对承包范围内工程进度、质量、环境管理、劳动力调配、职业健康平安及职工生活支配等事项的具体管理。

33、1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必需组织自有力气完成，严禁转包和再分包。由乙方组织的全部人员与甲方无任何劳动合同关系。 2、参加甲方或业主主持的图纸会审、技术交底；严格按施工图纸，设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准细心施工。 3、遵守国家、当地政府的法律、法规及甲方下发的有关施工现场管理的各项规章制度，按规定办理当地政府所规定的各项手续。对环境管理和职业健康平安实行把握措施，处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施，接受 甲方、业主及有关部门的管理

34、、检查和监督，与现场各单位搞好协调协作。 4、乙方职工必需遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生赌博、打架等违纪行为，如发生此类大事，则造成一切后果由乙方担当，且乙方在本工程中不得使用18周岁以下及男60周岁以上女50周岁以上的务工人员，不得使用外来盲流及甲方单位职工的家属，否则此类人员在施工中发生事故，一切责任由乙方负责。 5、乙方进场施工7天之内必需提交乙方单位三类人员的平安证书复印件，乙方在本工程的全部特殊工种必需持证上岗（上述证书须经项目平安员验收合格后备案存档）。乙方用工必需遵守江苏省的有关规定，否则由此发生的平安、质量等事故和非法用工罚款由乙方自理，甲方概不负责。乙方应保障并持续保障

35、甲方不担当上述损害赔偿以及相关的一切责任。 6、乙方进场的施工人员，在进场前必需先报花名册，全部务工人员必需持本人有效身份证、健康证、建设工人上岗资格证书、暂住证、平安生产培训证，并按时缴纳各项费用，务工人员进入施工现场必需办理和佩带建设公司工作证或项目出入证。人员进出如有变动，必需于当日申报，否则，由此引发的后果均由乙方负责。 7、乙方全部进场务工人员必需准时办理个人信息卡；乙方应严格依据劳动合同法的规定，对所使用务工人员依法签定个人劳动合同并送甲方项目部备案，一旦发觉务工人员进场施工未与乙方签订个人劳动合同的，一切法律责任由乙方担当，甲方概不负责。 8、乙方应保证工程连续施工，在节假日（春

36、节）期间必需连续施工，确保工程进度、不增加任何费用。 9、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施； 10、依据甲方编制的施工组织设计及总进度方案要求，一周内提交主要工序施工方案及施工进度方案，每月提交下期劳务施工方案、材料需求方案确保总工期的要求； 11、对甲方的指令(口头的或书面的)应按要求快速执行，如因乙方行动迟缓造成业主的投诉，要担当相应的责任和经济惩处，当收到甲方督促执行的书面通知后乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行，并将发生的费用双倍从应付乙方当月的款项中扣除； 12、做好施工场地四周建筑物、构筑物、地下管线的爱惜工作，如因乙方缘由造成损坏，乙方担当由此造成的一切经

37、济损失(包括罚款)。暂停施工期间对所涉施工部位妥当进行爱惜； 13、确保工作面及施工现场的洁净。负责结构施工期间洞口、临边平安防护，达到文明施工、平安生产的要求； 14、每天施工完毕后，施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准。 15、工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准； 16、交工前做好半成品、成品的爱惜工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，并负责交工验收时提出的存在缺陷进行无偿的修理，直止达到交工验收，符合商定的质量标准； 17、工程结算书应按要求准时报送甲方项目经理部。报送结算的同时，要将相关的资

38、料一并附上，由于资料不全造成结算缺项漏项后果自负； 18、乙方认可施工合同中有关甲方向业主的承诺，业主对甲方的各项要求和标准均是乙方应当做到的和应尽的义务。无条件地听从和执行甲方、业主、监理公司所提出的改进存在的缺陷、需要相互间的协作，以及要求参与的工作任务，并做到对方满意。 19、乙方必需严格依据国家有关法律、法规和建设领域农夫工工资支付管理暂行方法等有关规定支付农夫工工资，不得以任何理由拖欠或克扣农夫工工资。 20、乙方应将工资直接发放给农夫工本人，并由其本人签字确认，严禁将工资发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。 21、乙方应当按月向农夫工支付工资，并依据乙方内部支配中

39、明确剩余部分另行支付方法，每年年底前必需一次性付清农夫工应得的全部工资。 22、乙方在进场施工后应准时与每个农夫工签订劳务用工合同，并逐步建立农夫工工资专用帐户并使用“工资卡”，托付银行发放工资，以确保农夫工工资按时发放。 23、乙方应准时编制工资支付表，书面记载支付农夫工工资的数额、项目、发放时间、姓名等，并保存两年以上备查。 24、如因乙方缘由拖欠或克扣农夫工工资所发生的工资纠纷和上访，一切责任由乙方负责。 25、除本分包合同另有商定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，担当并履行总（分）包合同商定的与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 26、乙方必需同时履行以下条款： （1）凡业主对甲方

40、（总包方）的要求和甲方（总包方）对业主工期、质量、平安标化方面的承诺将同样视作甲方对乙方的要求和乙方对甲方的承诺。 （2）在乙方无力气完成承包内的工作或达不到甲方（总包方）的要求时，甲方有权直接派力气去完成或整改，费用按实由乙方担当，在承包总价中扣除。 十三、合同价款的确定 1、合同价款为固定价格，合同价款不再调整。 十四、合同价款的结算 1、分包工程完工后，阅历收、考核后，乙方向甲方递交分包工程完工结算报告及完整的结算资料，双方依据投标书、询标纪要、合同文件及附件中有关价款的相关商定进行分包工程的完工结算。 2、考核验收单（任务书）是合同履行的凭证，是预提工程款的依据，甲方按单位工程分阶段完成工程量结算。 十五、合同价款的支付 双方本着风险共担，利益共享的原则，全都同意各项分包工程价款的支付均应在业主已支付工程价款为前提下。 1、付款方式：甲方按乙方已完劳务分包价款的 50%支付分包工程进度款；余款在分包工程完工通过验收后一并结算至总价的 80 %；至当年年底支付到结算总价的 90 %；余 10 %保