建设工程设计合同样本().docx

《建设工程设计合同样本().docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同样本().docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑建设工程设计合同样本() 合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。 建设工程设计合同样本(推荐)一 建筑单位： (以下简称乙方) 经双方协商就马集中学 工程问题签订如下合同： 一、工程地点：马集中学 二、工程名称： 三、承包方式： 四、开工日期： 五、竣工日期： 六、工程造价： 七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。 八、甲乙双方职责 (一)甲方 1、

2、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。 2、协助乙方疏通当地有关关系。 3、确保资金按进度到位。 (二)乙方 1、按甲方要求施工，确保工程质量。 2、确保工期，工期为 天。 3、教育职工文明施工。 4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。 九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建设工程设计合同样本(推荐)二 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方; 勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工

3、协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 _。 二、甲方的义务 1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3.甲方必须在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.

4、甲方必须在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明

5、图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四、定金及勘察收费标准及拨付办法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。 2. 属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行

6、规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的 工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总技加收20-40%的勘察费。 五、甲方违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 勘察工期顺延; 因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。 六、乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲

7、方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 七、纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八、其它 _。 本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补

8、充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委，建委，.各留存一份。 建设单位(甲方)_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐 号：_ 勘察单位(乙方)：_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通 讯 处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐 号：_ 建设工程设计合同样本(推荐)三 发包人：_ 勘察人名称：_ 5110 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 52 勘察人责任 521 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时

9、间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 522 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_。 523 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 524 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改

10、勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 525 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 526 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 第六条 违约责任 61 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。 62 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。 63 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行

11、勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费_计_元；完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。 64 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 65 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 66 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其他约定事项

12、：_ 第九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决： （一）提交_仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_ 勘察人名称：_ （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字）_ 委托代理人：（签字）_ 住所：_ 邮政编码：_ 电话：_ 传真：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 鉴证日期：_年_

13、月_日 建设工程设计合同样本(推荐)四 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1发包方（简称甲方）：_ 2甲方驻工地代表（简称甲方代表）： 3承包方（简称乙方）：_ 4乙方驻工地代表（简称乙方代表）：_ 5社会监理：_ 6总监理工程师：_ 7设计单位：_ 8工程造价管理部门：_ 9工程质量监督部门：_ 10工程：_ 11合同价款：_ 12经济支出：_ 13费用：_ 14工期：_ 15开工日期：xx年xx月xx日 16竣工

14、日期：xx年xx月xx日 17图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 18施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。 21协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。 第2条合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释，

15、互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1协议条款； 2合同条件； 3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解释。 第3条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律 合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。 适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款

16、约定的部门规章或工程所在地的地方法规。 施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。 第4条图纸 甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要

17、增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。 二、双方一般责任 第5条甲方代表 甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： 1甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 2甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3

18、天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 3甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延

19、误的工期，赔偿乙方有关损失。 实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。 甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 第6条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责； 1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效； 2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急

20、且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。 建设工程设计合同样本(推荐)五 建筑安装工程勘察合同 建设单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点： 保密程度： 一九_年_月_日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方； 勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地 完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协 商，特订立本

21、合同，以便双方共同遵守。 一，工程地点及建设性质 _ _ 二，甲方的义务 1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件， 提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的 勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的 勘察技术要求及附图。 3.甲方必须在一九_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、 电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明 细表）。 4.甲方必须在一九_年_月_日乙方进入现场前，办好 征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 5

22、.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲 方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施 工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由 乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负 担。 三，乙方的义务 乙方应于一九_年_月_日进入现场勘察，一九_年_ _月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质 报告书一式_份（如甲方需要加印，加晒图纸资料

23、，另外收费）。乙方如 因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四，定金及勘察收费标准及拨付办法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费，总价预计为_ _元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方 支付相当于勘察费的30的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的 30；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并 进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付 勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范， 特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）

24、的收费办法，原则上按 勘测工程总技奂邮眨玻啊矗埃目辈旆选！ br 五，甲方违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必 的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按 方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重 设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙 偿付违约金。 六，乙方的违约责 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造 的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设 费。乙方如勘察错误

25、造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外 还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_天以上的，每延迟 天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 七，纠纷的处 本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同 部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定 合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八，其 _ _。 本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部勘 建设工程设计合同样本(推荐)六 合同编号：_ 贷款方：_ 借款方：_ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，

26、经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条 借款用途_。 第二条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_。预计用款为_年_元；_年_元；_年_元。 第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20 第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。 第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等

27、原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。 第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。 第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。 借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。 第八条 本合同条款以处的其它事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。 第九

28、条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。 借款方（盖章）：_ 贷款方（盖章）：_ 负责人（签字）：_ 负责人（签字）：_ 地址：_ 地址：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 建设工程设计合同样本(推荐)七 甲方：_ 乙方：_ 甲方与乙方原于_年_月_日签订的建设工程施工劳务承包合同，现经双方协商同意，该合同于_年_月_日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、解除合同、撤场协议：_ 一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款_万

29、元，详见附表已完成工程量计价表。 二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_年_月_日甲方应付乙方款项共计_万元，该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约条款约定等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他任何费用要求。 三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计_万元，详见附表已支付费用清单表。现甲方尚欠乙方款项(扣除合同约定的已完成工程的质量保修金后)计_万元。本协议签字日后甲方向乙方分付清欠款_万元，至此所欠款项全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。 四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

30、五、合同解除后，乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等，不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工，否则应承担拖延费元/日。 六、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)代表人：_(盖章)代表人：_(盖章) _年_月_日 建设工程设计合同样本(推荐)八 发包人：_ 勘察人：_ 发包人委托勘察人承担_工程项目的岩土工程任务。 根据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建设地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1

31、.4工程勘察任务委托文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6承接方式：_ 1.7预计勘察工作量：_ 1.8工程内容：_ 第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条 工期 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规

32、定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计_元作为定金(本合同履行后，定金抵作工程费)。 5.3本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付(或支付)工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条 变更及工程费的调整 6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察 6.2本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出

33、变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.3变更后，工程费按如下方法(或标准)进行调整：_ _ _ 第七条 发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成

34、果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用; 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任; 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用; 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点; 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并