《在建工程抵偿债务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《在建工程抵偿债务合同.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑在建工程抵偿债务合同 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。 最新在建工程抵偿债务合同一 乙方：_ 合同签订地：_ 一、根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 二、内容 工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 工程范围及内容：_ 工程量：_
2、承包形式：_ 工期： 1、开工日期：_ 2、竣工日期：_ 3、合同总工期为 _工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 质量标准采用下列： 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为：_ 合同价款 本合同工程价款结算采用下列_ 种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列
3、约定执行： (1) 工程预算价： _(工程结束后按实结算) 工程单价:_ (含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合_省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月 _日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 (5)变更
4、工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。 (6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 付款方式 1、本工程预算款为： 扣回工程预付款的方式为:_ 2、工程款按 方式支付，具体为： (1)本工程无预付款; (2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 _%; (3)总工程款的 _%作为质量保证金，若无质量问题及其
5、它违约情形， 后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。 材料、设备供应：_ 质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 _年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 _小时，负责处理工程上有关事务。 3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件
6、退场。 4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。 5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。 7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式
7、_份。 8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。 施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技 术交底。 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到
8、甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 _%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的_%承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。 3、项目经理 ：现场代表(乙方)：_ 监理：现场代表(甲方)：_ 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决 甲方：_ _年_月_日 乙方：_ _年_月_日 最新在建工程抵偿债务合同二 甲 方： 乙 方： 根据(中华人民共和国合同法)，本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就“ ”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履
9、行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款： 第一条：工程名称： 第二条：工程地址： 。 第三条：工作内容： 1. 作内容。 2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。 3.含塔机、搅拌机及所有机具。 4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。 5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。 6、含外架、室内内堂架，所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。 7.含施工场地内文明安全施工费。 第四条：承包范围： 1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖，不含盖瓦部份)。赁费、止水拉
10、杆等所有低值易耗材料。 2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。 3.含外架、室内内堂架，所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。 4.含施工场地内文明安全施工费。 第五条：承包价款： 元/(建筑面积每平米 )其中含外墙涂料 元/(外墙面积每平米 元)，外墙砖 元/(外墙面积每平米 元)，若建设单位分包乙方未做就从中扣除。 第六条：付款方式：按每月完成进度70%支付，工程完工支付总价款80%，工程竣工验收后一个月内支付总价款90%，尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。 第七条：结算方式：按承包价+增加部份-减少部份=决算价。 第八条：约束条款： 一、工期： 该工程自月月 二、质量：乙方接受任务
11、后，必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工。每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定，工程质量必须达到合格。 三、工程管理： 1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的规范标准，遵守甲方的各种管理制度。 2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。 3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。 四、资金管理： 1.甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向。 2.乙方必须合理使用资金，确保甲方支付的工程款用于本工程。若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.若甲方工程
12、款不到位，由乙方调配资金，不得因甲方工程款一滞付就停工，影响工程进度，损害甲方的社会信誉。 五、甲方的责任 1、甲方必须保证原材料供应，如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。 2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作、检查工作。 六、现场纪律 1、乙方必须听从甲方的指挥、安排，遵守各项规章制度。 2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室，有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。 3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。 4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门。 5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律，若有
13、违反，处罚款50500元/条。 七、工程质量保证措施及控制措施，以及制定的材料节约条款、施工技术交底，违反一条处2001000元的罚款，技术交底列入合同条款，与合同具有同等效力。 八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施。 1、安全及履行职责 1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间：乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废，死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。 2)乙方人员进场时，必须携带身份证及在有效期内 临时务工许可证或暂住证(其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十
14、周岁以上的人员。 3)乙方负责提供进场人员花名册，甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进行入场三级教育，并有受教育者签名为证。 4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。 5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品，在人事有毒有害工作前，必须认真学习四川省工业企业劳动卫生管理条例和中华人民共和国肺病防治条例等有关规定，提高自我保护意识。 6)特殊工程严禁无证上岗。 2、安全事故20xx元以内，由乙方自行负责，20xx元以上的安全事故根据事故原因，甲、乙双方共同协商解决。 3、乙方进场的施工人员，必须正确佩戴安全帽，高空操作必
15、须系好安全带，违者每人罚款1050元，多次不改，违者加倍处罚。 4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班，作业时不准打闹开玩笑。违者罚款1050元/项。 5、严禁酒后上班，违者罚款200元。 6、禁止带小孩进入施工现场，违者罚款50200元。 7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体，违者罚款50200元。 8、严禁乱动用一切施工机械，违者罚款50200元。 9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物。若在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60w的灯泡。违者罚款1050元。 10、严禁在施工现场烧电炉，违者罚款20xx元。 11、严禁在施工现场打架斗殴，班组与班组之间，违
16、者双方班组各罚款500010000元，殴打现场管理人员罚款500010000元，并支付受害方医药费，情节严重的交公安机关处理。 12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物，违者罚款2001000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。 13、严禁在施工现场内烧火煮饭，违者罚款200500元。 14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架，严禁将架板乱用，违者罚款200500元。 15、外架的架板只能用人搬上架子，严禁将架板乱甩，违者罚款200500元。 九、施工中的配合及成品的保护，在施工过程中，必须与各个班组紧密配合，爱护成品，若有意损坏成品，违者罚款200500元。 十、加强对职工的思想素
17、质教育 1、乙方进入施工现场，必须对工人进行思想素质教育，遵守国家的法律、法令，施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。 2、乙方在施工过程中，必须爱护施工机具，如有意损坏施工机具设备，违者罚款50500元。 十一、施工现场文明管理办法。 乙方进入施工现场的所有人员必须进行文明生产的教育，并搞好现场文明生产宣传，增强职工文明生产的意识，讲究和爱护公共卫生。 十二、其它： 1、若因乙方委派项目经理不负责任，不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度，甲方有权要求乙方更换项目经理。由此造成的损失由乙方负责。 2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。 十三、因履行本合同发生争议，若协商不成，同
18、意向成都仲裁委员会提起仲裁。 十四、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 十五、本合同经甲乙双方盖章后生效，自财务结算完毕失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 最新在建工程抵偿债务合同三 合同格式范文(1) 协议编号：_ 甲方(转让方)：_ 地址：_ 负责人：_ 乙方(购买方)：_ 地址：_ 法定代表人：_ 鉴于： 1._法院(_)_执字第_号民事裁定书裁定_公司将位于_的在建工程抵偿给甲方偿还债务; 2.甲方通过公告竞标方式公开出售在建工程，乙方竞价成功。甲、乙双方经友好协商，就抵债物转让事宜达成以下协议： 第一条转让
19、标的 甲方通过抵债方式获得下列抵债物。甲方对抵债物拥有处分权。现甲方将下列抵债物转让给乙方： 抵债物名称：_的在建工程(建筑面积_平方米，土地面积_平方米)，地号为_号，房地产权证号为_号。 第二条转让价格 乙方通过竞价自愿受让上述财产。确定转让价格为人民币_元(小写：_元)。 第三条保证金 在本协议签订时，乙方向甲方支付人民币_元(大写：_元)作为保证金。本协议生效后，由于乙方原因致使本协议无法履行时，甲方不退还保证金，以此作为乙方应向甲方承担的违约金。 由于甲方原因致使本协议无法履行时，甲方退还预付款，并不再承担其他法律责任。本协议实际履行后，该保证金冲抵乙方应付款。 第四条付款时间和付款
20、方式 乙方按以下时间和方式付款： 本协议生效后_日内，乙方向甲方支付_元(大写：_元)。 付款方式为：人民币资金的转帐支付。 甲方的收款帐号名称、帐号及开户银行： 1.名称：_ 2.帐号：_ 3.开户银行：_ 第五条权利转移和风险转移 1.甲方应在本协议签订之日起_日内(自_款项付清之日起_日内)，(在_地方)(以_方式)向乙方交付所转让的财产，并同时提供有关权利证书和证明资料。甲方将协助乙方办理相关手续。) 2.所转让财产的风险责任，自甲方按前款规定交付财产时起，由甲方转移给乙方。法律另有规定的除外。 3.如为根据法律要求需办理变更登记手续的财产，则 (1)甲乙双方应在本协议签订之日起_日内
21、到土地房屋管理机构办理相关变更登记和权利转移手续，并按规定承担且及时缴纳与此相关的税收、费用(及土地出让金)。 (2)所转让财产的权利的转移遵循当地房屋管理机构的规定。 (3)所转让财产的风险责任，自财产转移至乙方时起，由甲方转移至乙方。 (4)由于政府原因致使办理转让手续的迟延，不得归责于甲方。 第六条抵债物质量 因乙方购买的该等财产系甲方以物抵债财产，乙方在购买时已对其质量状况有充分了解。本协议签订后，乙方不得再以前述理由要求解除本协议，并要求甲方退还预付款。 第七条税费 在本协议土地使用权转让和项目开发权更名过户过程中，涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费，双方应按照有
22、关部门的规定，承担各自相应部份。 第八条违约责任 乙方应严格按照本协议第三条和第四条确定的支付时间和支付方式向甲方履行付款义务。若乙方履行期限届满时未将该款项支付完毕，则甲方有权利对逾期支付部分按每日_比例收取违约金;并有权单方面解除本协议，并要求乙方承担购买款总价_比例的违约金，甲方已收保证金可用于冲抵部分违约金。 第九条争议解决 本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。在协议履行期间，凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不成时，当事人任何一方可以依法直接向有管辖权的地人民法院提起诉讼。 第十条送达方式 1.甲方地址：_;传真
23、：_;电话：_ 2.乙方地址：_;传真：_;电话：_ 任何一方的联系方式发生变更，必须在变更后_个工作日内书面通知对方。否则以上述联系地址、电话、传真的发出的信件、传真视为送达。 第十一条合同的变更 当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。 第十二条协议附件 本协议附件包括但不限于：_。 第十三条后继立法 除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。 第十四条协议生效 本协议经双方有权签字人签字并盖章后生效。
24、 第十五条协议文本 本协议一式一份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 最新在建工程抵偿债务合同四 土建工程承包合同（一） 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方现将二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款： 1、工程承包范围：悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。 2、工程承包方式：清工 3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌
25、筑工程（包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理）。 4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。 5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按50元/天支付，在不超支的前提下按己完成的70，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。 6、工程质量要求：优质工
26、程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。 7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。 8、乙方必须有固定在施工现场工人20人（其中技工12人，普工8人），遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按60元/天支付，算在
27、月进度款内。 9、安全文明施工： 乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项： （1）对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。 （2）对当日施工段的施工道路每天清扫一次。 （3）如砖、砼
28、、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。 （4）对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。 （5）宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。 （6）遵守执行公司及项目部的各项规章制度。 10、其他： （1）乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。 （2）因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工
29、完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。 （3）混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。 （4）乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。 1l、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。 注：13#、15#从一层算起。 发包人：承包人： 联系电话：联系电话： 年月日 土建工程承包合同（二） 发包方（甲方）：_ 地址：_电话：_ 承包方（乙方）：_ 地址：_电话：_ 依照中华人民共和国民法典和_市的有关规定，经双方协商一致，签订
30、本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程编号： 三、工程地点： 四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。 第二条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1.因天灾或人
31、力不能抗拒的原因被迫停工者； 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工； 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； 7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥
32、善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 四。工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间； 2.乙方采取的赶工措施； 3.甲方为赶工提供的条件； 4.赶工措施的经济支出
33、和承担； 5.提前竣工收益（如果有）的分享。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于_年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施
34、工准备。 第四条物资供应 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_ 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法：_ 第五条工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：_ 二、承包方必
35、须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 第六条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_. 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本
36、息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。 第七条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担： 1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计
37、文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。 3.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。 第八条违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减
38、少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。 四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第九条纠纷解决办法 建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第项处理： （1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁； （2）直接
39、向人民法院起诉。 第十条合同的生效与终止 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送_机关、建设主管部门备案。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方（盖章）：_承包方（盖章）：_ 地址：_地址：_ 法定代表人（签名）：_法定代表人（签名）：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 电话：_电话：_ 签约日期：_签约地点：_ 最新在建工程抵偿债务合同五 在建工程转让协议 转让方：_（下称“甲方”） 地址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 受让方：_（下称“乙方”） 地址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 鉴于： 1._年_月_日，_法院作出_中法执字第_号民事裁定书，将_（建筑面积共计_平方米）裁定给甲方； 甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。 第一条?标的物 甲方转让给乙方的标的物为： 第二条?价款及支付 一、价款 甲方转让房产总价格为人民