电力施工合同怎么写.docx

《电力施工合同怎么写.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同怎么写.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑电力施工合同怎么写 在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧 最新电力施工合同怎么写一 乙方： 根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例，_区_镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给_市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司x公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确

2、双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称：铜川基础设施高压电力线路工程 二、工程内容：从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点：铜川汽车博览园 四、工 期：共计90天：_年_月_日至_年_月_日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延) 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。 第二条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人： 姜 三、施

3、工方项目负责人：李 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织_市和效电力建设工程有限责任公司x公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、按照国家电力工程质量

4、验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由

5、乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。 二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司x公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方根据乙方的施工方申请，组织_市和效电力建设工程有限责任公司x公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票 二、工程款支付和时

6、间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 代表人： 签订日期： 乙方： 代表人： 签订日期 最新电力施工合同怎么写二 建设单位:(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10k

7、v配电工程施工 2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角 二、承包方式及范围 承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围： 1、供电系统设计。 2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验; 3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10kv1013南华线9号杆t接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程，乙

8、方只负责电缆施工、接线、调试送电。 4、整理工程施工验收资料 5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。 三、工期 20xx年7月15日至20xx年8月15日。 四、工程造价及付款方式 该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。 总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。 付款方式: 1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款; 2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付

9、该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。 3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。 五、箱变技术要求 1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准; 2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌; 3、每组箱变内部低压出线为6路400a+2路250a,低压柜体之间用母排连接; 4、变压器采用2台s11-630kva-10.5(22.5%)/0

10、.4kv变压器(产品是铜芯，“达驰”牌); 5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压ggd;(厚度要达到国家行业标准); 6、母排要求铜母排，国家标准t2铜排，质量标准参照国家标准规范要求; 7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。 六、安装质量标准 1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。 3、其他

11、要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。 4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。 七、双方责任 甲方责任： 1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。 2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。 3、及时支付工程款。 乙方责任: 1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工; 2、工程竣工后，乙方应向

12、甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图; 3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。 4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3，给甲方赔偿损失。 5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630kva的配电施工工程，须协助甲方将壹630kva箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。 八、质保期 箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在

13、24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。 十、合同生效 合同生效时间： 本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 最新电力施工合同怎么写三 甲方(全称)： 乙方(全称)： 依照中华人民共和国合同法、电力建设工程施工合同文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点

14、： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计 元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付

15、使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。 第二部分 通用条款 第一章 双方一般权利与义务 第一条 甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条 乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。 第三条 甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。 2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。 3、办理施工许可证、10kv线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地

16、、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。 4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。 5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。 6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。 第四条 乙方工作 1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。 2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。 3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式

17、通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。 4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。 5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。 6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方 7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 第二章 工程验收 第五条 隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方

18、可进行隐蔽和继续施工。 第六条 竣工验收 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。 第三章 设计变更 第七条 设计变更 甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更 第四章 质量保修 第八条 质量保修 保修期为两年，从工程实际

19、竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。 第五章 争议、违约 第九条 争议 一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。 二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。 第十条 违约 任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的

20、20%。 第六章 其他 第十一条 安全施工 一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。 二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。 第十二条 工程停建和缓建 一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。 1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工

21、程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。 二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。 第十三条 合同的生效与终止 一、合同自双方签字盖章之日起生效。 二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止;保修期满，有关保修条款终止。 第十四条 合同份数 合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。 甲方： 乙方： 地址： 地址： 开户银行：账号：法人代表：委托代理：电话：签订日期： 开户银行： 账号： 法

22、人代表： 委托代理人： 电话： 签订日期： 最新电力施工合同怎么写四 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国民法典有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 乙方受甲方委托, 承担甲方_250kva变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下： 一、甲方委托给乙方的工程项目和内容： 1、250kva变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试 二、有关技术及服务要求： 1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。 2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有关质量、技术标准。 3

23、、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。 4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。 三、工程款项及费用的结算： 1、工程款结算按执行。 2、工程预算款总计：_元; (高压电缆、10kv线路部分按实际耗材在决算中计收) 3、本工程款分 _次结清，其中： (1) 、合同签订_天内应付工程款的_%(计_元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。 4、工程款的结算以审计决算为依据。 四、施工及竣工验收： 1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。 2、乙方

24、应在_年_ 月_ 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。 3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。 4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。 5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。 五、合同未尽事宜，双方协商解决。 六、合同双方代表签字盖章后生效。 七、合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份。 甲方(签章) ：_ 时间：_ 乙方 (签章)：_ 时间：_ 最新电力施工合同怎么写五 甲方: 乙方: 为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在电

25、力工程施工合同的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益 。 1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。 2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。 3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、

26、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。 4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。 5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。 6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。 7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。 8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。 9、承包范围: 10、路灯部

27、分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。 11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。 12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。 13、

28、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报 告所需费用由甲方承担。 14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。 15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。 16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 签订地点: 签订地点: 年 月 日 年 月 日 最新电力施工合同怎么写六 4.25事故发生以后，大家的心情都很沉重，没有人员伤亡乃是侥幸中的万幸，大家同事一场，无论在工作中有什么过节或是在生活中好到什么程度，我想没有人愿意这样的事故发生，更不会有人窃

29、喜和埋怨他们。事故已经发生了，给企业带来上千万的经济损失，也给千家万户的家庭带来不可避免的损失。如果要是我。我会感到深深的愧疚和自责，可是事故发生后我们看到的很让人寒心，当事人的脸上满是开心的张狂，还自称自己是什么主角，接见了什么领导，什么领导对她们怎么关心等等，还把责任推的一干二净。当大家对他们都产生反感时，依仗领导撑腰，厉害得不得了。是啊，班组要整顿，但是包括当事人在内的领导们不该整顿整顿自己的思想吗? 事故发生的原因： 一：对设备及电力线路不熟悉，不知道35千伏进线柜停电以后，上级110千伏过来的电仍然有电。 二：安全意识淡薄，没有搞好确认制。在操作以前没有看到35千伏进线柜的来电显示信

30、号。 三：违章作业，违章指挥，没有听到上级指令就自行操作。 四：设备本身存在缺陷，没有带电打不开柜门的联锁装置。 五：作业人员业务水平有限，危险源辨识能力差，既然验电后证明柜子有电，就不应该进行任何操作。 六：与同事关系不和，带情绪作业。 这仅仅是对事故个人的分析，不存在任何感情情绪，只是为了下一步工作进展顺利，当然领导说他们是业务骨干，如果换了我们，很可能还不如他们。是的，这一点没有人能肯定的否认，但也不能说得那么绝对，说不定因为自身业务不好，能多一步确认，或少一步操作。领导的话是有偏见的，是带着袒护当事人的情绪的，可以理解，再说死里逃生也不容易，大家也愿意对她们大事化小，小事化了。可是针对

31、此事，班组要进行整顿了，要不停地查岗，不停的学习(这一点是好的)进行针对的结果就是班长以上的领导们都不必干活了，都是指挥家，下一步工作就是“老职工”监护，新进入的职工操作，那么该干活的，该处于危险的都是没有关系，没有“能力”的破工人。唉，人要吃饭容易么，一定要教育好自己的孩子好好上学，长大了好好的拍马屁，他们才能吃得开。 事故发生以后，还是要开会，还是要写心得，是应该好好的反思自己，大家各抒己见，不要有什么疑虑，可是大家都不敢，怕说错了什么话会得罪领导，那比出事故危险性要大得多，要是有人切入主题，领导也不会让他说话的，“下一个，下一个，制度没有学好!”，所谓的制度不过是养着他们赚钱的工具。可是

32、出了这样的事情，领导从上到下还是很生气的，不是对当事人，是对整个与电有关系的工人，不在规定时间写心得的要实行强制罚款，拖一天100元，大家吓坏了，都草草应付了事，审批全体重写，不够深刻。 事故让我们反省自己，是不是在工作中太懈怠了!说实话，我们的业务水平真的很差，危险源辨识能力也很差，安全意识也很差，这让我们在以后的工作中需要努力提高自己，不能把自己的命交到别人手中，工作要会干，工作中要胆大心细，还好搞好同事之间的关系。 工作建议：一，建议领导帮助我们组织业务学习，反事故演习，只要把业务水平搞上去，做一个合格的工人，无论奖惩考罚我们都愿意， 二，针对个人生理条件及业务水平，适当调节班组成员，使

33、其能更好的完成工作。 三，消除设备缺陷，多巡检，使事故防患于未然。 四，发扬人道主义精神，公正无私，使工人快乐的工作。 最新电力施工合同怎么写七 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 第一条 合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国合同法和建设安装工程合同及施工条例;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的清镇寒坡岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地施工图为依据进行计算及核定。 第二条 工程名称、地点和范围及内容 一、 工程名称：清镇寒坡岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。 二、 工程地点: 清镇寒坡岭110kv变电所内。 三、 工程

34、范围及内容: 1：清镇寒坡岭110kv变电所防雷接地安装。 2：清镇寒坡岭110kv变电所全所照明安装。 第三条 承包方式 本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用20xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(20xx)04号文件颁发的关于发布贵州省电力建设装置性材料综合预算价格(20xx年价)的通知;费用构成执行电力工业基本建设预算管理制度及规定(20xx年版);根据贵州省电力公司电技经20xx43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。 第四条 工程价款支付及结算方式 1. 该工程以贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公

35、司编制的清镇寒坡岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元)为依据签订施工合同。 2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元(万元整)付给乙方。 3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。 第四条 工程质量标准、验收和保修条件 本工程参照国家110kv及以下电气安装规范进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。 第五条 双方协作事项 甲方负责： 一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。 二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织

36、有关部门进行中间验收. 乙方负责： 一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。 二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。 三：竣工资料报有关部门审核。 第六条 违约责任 按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。 第七条 发生经济纠纷处理方式 如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。 第八条 施工工期 本工程 年 月 日前完工。 第九条 工程承包方式 本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。 第十条 安全责任 施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。 第十一条 工程造价 本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。 第十二条 合同份数 本合同正本2份，双方各执正1份。 第十三条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。 甲 方：(公章) 乙 方： 负责人：(签章) 负责人：(签章) 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 第 27 页 共 27 页