《建设工程技术咨询合同示范文本(8篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程技术咨询合同示范文本(8篇).docx(34页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本,下载可任意编辑建设工程技术咨询合同示范文本(8篇) 随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。 最新建设工程技术咨询合同示范文本一 乙方(出卖方): 根据中华人民共和国民法典及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议: 一、关于合同标的物 甲方因位于的建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一石材供料
2、清单)。 二、关于质量要求 本合同所涉石材质量采用以下第方式确定: 1、国家标准。 2、行业标准。 3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。 4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。 5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下: 三、关于石材色差 甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物
3、不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。 四、关于石材加工。 本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。 五、关于供货期限 本合同的供货期采用以下第方式确认定: 1、自本合同签订后之次日起个工作日内,乙方须完成供货。 2、自甲方书面通知之次日起个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方
4、应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。 3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。 4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为: 六、关于交货方式与交货地点 本合同交货方式和交货点采用下列第方式: 1、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
5、七、关于石材验收 1、甲方指定为验收人。但是,甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是。 2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的,甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物,并完成货物数量和表面质量的验收。 3、甲方不能及时验收的,乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。 4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议,应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则,视为实质性验收符合合同约定。 5、甲方将石材使用于建筑物,视为甲方已
6、完成对石材的实质性验收。 八、关于合同价款与支付方式 1、合同价款。本合同暂定价为人民币元,其中石材价款为人民币元,加工费为人民币元。供货结束后,按实结算。 2、支付方式。本合同签订后日内,甲方须向乙方支付合同总价款的%作为预付款,即计人民币元。货到验收合格后,提一批货结一次款,最后%的货物在预付款中扣完为止。 十、关于合同的担保 本合同签订后的日内,甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约,则乙方有权不退还定金;相反,如乙方违约,则甲方有权要求乙方双倍返还定金。 十一、关于合同的变更与解除 1、合同的变更。本合同签订后,如一方提出变更,需经另一方的书面认可。但
7、在合同的履行过程中,甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。 2、合同的解除。本合同签订后,双方应诚信履行,不得随意解除。如经协商一致解除本合同,则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下,一方享有解除权:(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上,乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上,甲方有权解除合同。 十二、关于违约责任 1、甲方迟延付款,应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方迟延供货,应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。 2、一方违约而向另一方承担违约责任后,另一方仍有权要求继续履行本合同。
8、十三、关于争议解决 因本合同发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可向原告方所在地人民法院诉讼解决。 十四、关于其他约定 十五、附则 1、本合同表面清洁,没有任何涂改。如有涂改,则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。 2、本合同一式_份,双方各执_份,自双方签字、盖章后生效。 甲方:(公章)乙方:(公章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 年月日年月日 最新建设工程技术咨询合同示范文本二 发包方: 承包方: 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳务建筑法和建筑安装工程承包合同条
9、例的规定,经甲、乙双方共同协商,甲方确定乙方为本工程的劳务分包队,为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务,促使双方创建条件,搞好配合,保证工程质量和工期,在自愿、平等、互利的基础上,签订合同,由双方共同遵守执行。 第一条、工程概况: 1、 工程名称: 2、 工程地址:筠连县高坪乡 3、 工程概括: 4、 承包范围和内容:包安全文明施工、包人工、包周转材料及机械设备,不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽开始,垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、砌墙、粉刷、地坪(不包含:防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶手、压力焊、瓷砖、石材、地板砖粘贴、
10、植筋、支撑、马镫、精装修及其它附属配套设施。) 第二条、承包价格及各项工种分配比例 1、上述面积计算实行单平方米包干,每平方价格),主体砌体元,粉刷 2、乙方承包价格不含所有税金及保险,一切税金、保险和手续费均由甲方负责。 第三条、工期 1、 该工程,计划于年 日开工。(日历工期为 天)。 2、 如遇下列情况,经甲方现场主管签证后,工期相应顺延。 (1)甲方不能及时提供应施工材料。 (2)出现影响工期的设计变更。 (3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。 (4)因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。 3、 施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方负责支付一切费用并延长工期。 第四条、工
11、程面积计算规则:面积按照所发生实际面积计算,基础面积按照基础面积加一层标准层面积,屋面不再增加面积。 第五条、付款方式: 1、乙方主体施工至80%,以后甲方按照月进度工程量的80%付乙方工程款,主体封顶付至主体工程款的的95%,乙方完工时付至总工程款的95%,竣工验收合格后的一个月内甲方付至总工程款的97%。 2、保修期一年,余3%质保金带保修期满后30天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前,发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。 第六条、工程履约保证金 乙方向甲方交纳工程履约保证金 元,乙方签订合同交 ,三日内补齐。施工至二层后返还 ,十层时返还剩余主体封顶后 一次性返还,不计利息。
12、第七条、建材及设备供应 1、 本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应(如钢板、混凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等,不含施工设备)。乙方应用料前三天书面提出用料清单,交付甲方材料员,如不按期提供用料单造成乙方停工,由乙方自行承担责任。 2、 乙方负责周转材料、施工机械: (1)本工程所需机械设备(如切断机、切割机电焊机、对焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等)。 (2)周转材料,如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等由乙方负责,与主体相关建筑材料拆不走的由方提供。 (3)小消耗材料(一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶
13、带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、安全网、安全帽、防护手套、粉笔、墨水等) (4)施工工具(如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等) 3、 乙方设专人受领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监督、不得浪费,如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时,超出部分材料由乙方承担。 第八条、工程质量 1、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范,规程进行施工,并接受甲方现场经理的监督检查。 2、质量等级:合格工程。 3、乙方在施工中应按时按质进行施工,经验收后如出现质量达不到标准,经第一次和第二次的要求纠正后,如还不能达到质量要求,甲方有权对乙方进行处
14、罚。 4、 乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工,由乙方承担。另外还应赔偿甲方的原材料费用。 5、 乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专职技术人员及管理人员必须书面形式将其姓名、身份、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监理单位。 6、 工程质量,按图纸按规范施工,一切工程质量按国家验收标准。 乙方接受现场指挥部、监理公司的管理,按受监理公司的合理罚款。 第九条、现场管理及安全文明施工 1、 甲方负责现场施工的各项安全管理工作。做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度,安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及生产技能。 2、 乙方进场后,乙
15、方的日常生活,生活费用乙方承担,保证现场清洁卫生和施工现场的安全,如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责,所有罚款由乙方签字视为有效罚款。 3、 在施工过程中,如因乙方原因发生安全事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失;如因甲方原因或第三方原因造成的安全事故,由甲方负责,并赔偿乙方损失。如发生重大安全事故,双方协商解决。 4、 乙方提供的工程所需用机具设备、周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。 5、 施工中乙方需要的安全防护设备由乙方自理购买,。 第十条、双方责任 1、 甲方: (1)免费提供施工用水、用电到施工现场内;根据现场施工需要,主电缆、水管接到施工现场施
16、工需要的地方。 (2)及时提供所需建筑材料并及时到位,协调周边关系及现场各个工程交叉施工队伍的协调。 (3)合同签订后,向乙方提供施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线控制位置。 (4)派驻现场工程师代表,对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证。 (5)按时给乙方结算支付工程款。 (6)如该工程因甲方责任造成停建、缓建,甲方应向乙方支付相应的人工及机械设备租赁费,费用双方协商。 (7)提供临时设施材料。 (8)因甲方原因造成工地停工,在3天外甲方应赔偿现场每人、每天60元停工费,机械、周转材料按实际损失计算。 2、 乙方: (1)施工现场的平整
17、,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 (2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电、如发现施工人员故意浪费用水用电,甲方现场监督人员可对其进行处罚; (3)编制施工组织方案,施工进度计划,需甲方提供建筑材料,设备进场计划,用水、用电计划,开工通知书等,并及时送达。 (4)严格按照施工图与说明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期交付和完工。 (5)乙方必须加强对农民工的管理工作,如到付款节点,甲方资金不到位,可以往后延迟一层,乙方不得发生农民工围攻甲方办公室、堵路和集体上访闹事等事件,每发生一次,甲方除向乙方收取壹万元以上违约金外,并要求乙方期限自行处理完毕,否则,甲方有权直接出面
18、解决,所发生的处理费用直接从乙方工程款或履约保证金中双倍扣除,乙方无条件接受。 (6)乙方操作人员必须持证上岗。乙方自行办理建设主管部门要求的各种上岗证、特种作业操作证、暂住证、计划生育证等政府有关部门要求的建筑从业人员各种证件。必须教育工人遵守纪律、法规,严禁在工地发生打架斗殴、闹事等违法行为,如有发生,处接受相关部门追究责任外,乙方另向甲方缴纳壹万元以上的违约金。 (7)乙方应严格遵守中华人民共和国劳动法和相关法律法规的规定,严禁招未满十八岁的未成年人及老弱病残人员,必须签订用工合同,切实保护广大施工工人的合法权益;并承担法律责任。 (8)乙方负责所辖工区(自己承包范围内)的维护管理,若有
19、损坏及丢失现象均由乙方负责修复及赔偿。 (9)对于甲方分包的工程,乙方应做好配合工作,配合费用已包含在本合同总价款中。 (10) 单位工程外墙脚手架拆除后,乙方必须在甲方指定时间内按要求将施工现场的机械设备、周转材料等乙方物资运出工地,费用由乙方承担。 (11) 乙方为保证工期,无论采取什么样的措施而发生的费用,均由乙方自行承担。 (12) 因乙方组织不力造成的监理单位、建设单位或上级主管部门的停工、罚款等各类处罚损失均由乙方承担责任。 第十一条、违约责任 1、 乙方自行将承包工程转包,甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍,合同保证金不退,并且不赔偿乙方的任何损失。由此造成甲方的损失由乙方负
20、责。 2、 由于乙方原因,不能按合同约定期限交工的,甲方有权对乙方进行处罚。 3、 由业主、甲方原因造成工程停建或缓建或甲方无力支付乙方承包费用,导致工程无法顺利向下进行,甲方15日之内结清乙方全部工程款,并赔偿乙方进场的施工机械、周转材料的损失,乙方退场。 4、 合同签订后,不经双方同意任何一方不得随意变更或解除,若任何一方单方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。 第十二条、争议的解决方式及工程保修:工程保修期为乙方粉刷完成后一年,保修期内乙方必须无条件进行质量保修,若因乙方不按照合同进行维修所造成的损失将由乙方承担一切损失。 第十三条、 1、 合同执行过程中,发生争议,双方协商解决,协议不
21、成可直接向工程所在地人民法院起诉。 2、 其他合同未说明事项,一律按中华人民共和国合同法和建筑安装工程劳务承包合同条例规定执行。 3、 本合同一式份,双方已盖章签字,乙方交纳质保金后生效。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 最新建设工程技术咨询合同示范文本三 合伙人:(以下简称甲方)性别年龄身份证号码合伙人:身份证号码甲乙双方经平等协商,就合伙承包一致意见,共各方信守。 一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。 二、合伙经营项目和范围。合伙项目以公司中标合同确认的道路建设
22、项目内容和范围为准。 三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资方式及比例:甲乙双方现金出资,前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元,该款中标退还后归甲方;以后施工时甲乙双方各出资50%,在双方商定出资_日内到账,否则按日千分之三承担违约责任。甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目,乙方派主管会计一名负责记账;会计的工资费用由甲乙双方共同承担。 五、盈余分配及债务承担: 1、盈余分配:盈余以甲乙双方出资为依据,按比例分配。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。 六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到
23、特殊原因确需退伙的,应经两方协商同意; 七、项目日常管理 1、甲方作为项目部负责人,负责项目的全面管理工作;乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。甲乙双方聘请总工程师,负责工程的技术工作; 2、每月_日、_日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账,超过两个月不下账的支出个人自负。 3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定,双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。 八、合伙期满。合伙期满,甲乙双方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。 九、违约责任
24、。 1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的,按承接工程总价的15%计算损失。 2、合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任。 十、其他。合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。合伙人(甲方):_年_月_日合伙人(乙方):_年_月_日 最新建设工程技术咨询合同示范文本四 工程项目名称:_ 发包单位(甲方):_ 承包单位(乙方):_ 承包单位所在地址:_ 为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反
25、对不正当竞争的通知精神,根据_有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。 1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。 2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。 3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。 4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必
26、须按有关规定登记上交。 5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。 6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。 7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。 8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。 9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员
27、,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。 10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。 11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。 12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。 13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。 14.本协议一式六份,甲乙双方
28、各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 法人代表(签字):_法人代表(签字):_ _年_月_日_年_月_日 最新建设工程技术咨询合同示范文本五 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政管理局,建设部颁发的建设工程施工合同文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议: 一、 工程概况 工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼 、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。 、外墙
29、粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20),所有侧面全算,所有内口不粉。 二、 承包价格 空口实算36元/m2. 三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。 四、 付款方式 乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%, 整体完工后付清。 五、 本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 最新建设工程技术咨询合同示范文本六 合伙人:(以下简称甲方)性别年龄身份证号码合伙人:身份证号码甲乙双方经平等协商,就合伙
30、承包一致意见,共各方信守。 一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。 二、合伙经营项目和范围。合伙项目以公司中标合同确认的道路建设项目内容和范围为准。 三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资方式及比例:甲乙双方现金出资,前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元,该款中标退还后归甲方;以后施工时甲乙双方各出资50%,在双方商定出资_日内到账,否则按日千分之三承担违约责任。甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目,乙方派主管会计一名负责记账;会计的工资费用由甲乙双方共同承担。 五、盈余分配及债务承担: 1、盈余分配:
31、盈余以甲乙双方出资为依据,按比例分配。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。 六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经两方协商同意; 七、项目日常管理 1、甲方作为项目部负责人,负责项目的全面管理工作;乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。甲乙双方聘请总工程师,负责工程的技术工作; 2、每月_日、_日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账,超过两个月不下账的支出个人自负。 3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定,
32、双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。 八、合伙期满。合伙期满,甲乙双方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。 九、违约责任。 1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的,按承接工程总价的15%计算损失。 2、合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任。 十、其他。合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。合伙人(甲方):_年_月_日合伙人(乙方):_年_月_日 最新建设工程技术咨询合同示范文本七 建设单位(甲方)
33、:_ 地 址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 咨询单位(乙方):_ 地 址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 为使_建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。 第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。 第二条 乙方根据甲方要求,对_建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于_年_月_日以前交付甲方。 第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准,承付乙方咨询
34、费 元。自本合同签订之日起_日内,甲方先付给乙方_元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后_日内,再付给乙方_元。 第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。 第五条 甲方的违约责任 1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。 2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额罚款_。 3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的50%收费。 第六条 乙方的违约责任 1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务
35、书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额罚款_。 2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向甲方交付罚款。 3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。 第七条 其他约定_ 本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,合同副本一式_份,分别交_建筑工程主管部门、建行_等单位各一份。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 最新建设工程技术咨询合同示范文本
36、八 甲方: 乙方: 甲方将 部分工程施工承包给乙方,为明确双方义务及责任,经双方协商,达成如下协议。 一、工程内容: 单价价为:元/。大写: (明细见附件清单) 二、质量要求: 1)、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。 2)、施工及以及流程依据甲方技术员提供的技术交底。 3)、甲方提供工程所需的基础数据资料及施工图纸。 三、承包方式:清包工 四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。 五、付款方式 1)按施工进度结算:每月25日按工程进度结算人工费的80%。 2)支付方式银行转账(承包人提供唯一银行账号并签字确认) 3)全部完工七天以后,经甲方及监理验收合格,完成竣工验收等程
37、序,扣除质保金后,其余款项结清。 六、施工工期: 20_ 年 月 日至 20_ 年 月 日前完成本协议 书之施工内容。 七、决算方法: 1)、决算依据以实际完成的竣工工程量为准,单价以本协议清单单价为准。 2)、质量保证金按结算人工费的5%,保修期2年。 八、质量验收及保修: 共6页第1页 1)工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范进行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单,甲方汇同工程建设单位、监理进行验收. 2)工程峻工后,经甲方报建设单位、监理。最终由质检站进行验收(根据实际情况而定) 3)工程峻工后,乙方需向甲方提供峻工所需的数据资料,会同甲方完成 峻
38、工图纸制作。 4)验收过程中发现乙方的质量有问题,甲方以书面形式通知乙方进行修改,乙方必须在24小时以内组织人员进行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方承担,材料损失视实际情况扣款或处罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。 5)保修条款:工程保修按2 年执行,甲方接到业主报修后立即通知乙方,乙方必须在48小时以内到场并在限期内解决。由于乙方施工、安装原因造成的由乙方提供上门服务维修。工料自负。若乙方在规定时限内未能及时到场并处理,甲方有权另行安排其它人员进行维修,由此产生的费用由乙方承担,从乙方质量保证金中加倍扣除。如是由于设备材料问题,人为破坏及不可抗拒力损坏等原因,产生的维修,由甲方支付
39、给乙方服务费用。(费用金额在工程完工后,双方协商。) 九、工程保险: 甲方提供乙方入场施工工人意外伤害保险。(有人员调换时乙方应第一时间通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员进行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方承担) 十、甲方责任: 1)甲方配专职项目经理对该项工程进行管理。 共6页第2页 2)甲方提供施工所需的材料设备、配件及辅助材料。 3)甲方提供施工所需配电箱(三级箱)及施工类脚手架(吊篮)。 4)甲方按合同准时支付工程款。由于未及时支付工程造成的施工进度不能按要求完工,由甲方承担责任。 5)甲方提供施工所需一切图纸及资料。 6)甲方提供现场的用水用电条件,不得向乙方收
40、取费用。 十一、乙方责任: 1)在合同签定后5日内提交施工进度计划报甲方批准执行。完成情况可作为支付工程款依据。 2)乙方按甲方每月施工进度计划要求,向甲方提供施工进度计划和材料申请计划,确保工程按期完成。 3)应派出具有组织施工和协调能力的、认真负责的领队和技术员实施现场施工管理。 4)乙方必须服从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止,否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人进行处罚。乙方及时另选派有经验,服从管理的工人补充。 5)乙方必须接受甲方的技术管理,做好技术交底交接,按图施工,未经甲方许可,不可擅自更改设计,由于未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误,由乙方
41、承担一切损失。工程变更及增项必须由甲方文字确认后方能施工,如有违反扣除施工工费并将施工班组清离退场。 6)乙方应向甲方提供施工人员名单及上岗操作证书等所有相关文件,乙方负责办理外地人员务工证,便于甲方实施有较管理。 7)乙方负责管理施工人员安全、消防、卫生及现场一切事物。 共6页第3页 8)乙方负责自备施工所需的施工工具,设备及设施及易损工具类(钻头、 锯片、切割片、焊条等),电源未端。借用物品要及时归还并保证完整无损,否则照价赔偿。 9)乙方负责施工材料,设备,工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。 10)在工程验收总结算之前配合甲方提交工程结算书。 11)乙
42、方必须按要求合理使用材料,材料损耗控制在合理范围内,做到不浪费,不挪用,不损坏,不丢弃,并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料,并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。 12)乙方人员不得私下带料出场,一经发现立即清退并对乙方进行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交公安部门处理,并保留追究法律责任权利。 13)乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发现类似情况。乙方应承担本合同总额20的违约金。并承担由此而产生的一切损失。 14)乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测,并签字接收,如有在安装过程中造成的破损、毁坏或丢失由乙方负责赔偿。 15)乙方施工过程中需配置电工(持证上岗)处理用电接
43、线和用电设备及线路维护。 16)乙方管理人员有责任管理教育乙方人员在施工现场不得进行盗窃,赌博,等违法行为,不得进行与本工程无关、法律允许以外的行为,如有违反自行承担相应责任。 17)乙方有义务提供义工,甲方合理安排乙方有义务组织人员配合。 十二、安全责任: 1)在施工期间,乙方的特殊工种必须持上岗证,如发生违章操作引起的 共6页第4页 事故或造成甲方、监理等相关方面的处罚,由乙方承担。 2)乙方应采取一切有效防范措施,以确保施工人员和物料安全。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应 尽力保护好现场,以利有关部门进行勘察鉴定,由此而产生的费用由乙方负责。 3)乙方需做好安全管理教育工作,每周有安全会,每日有班前