《建筑钢筋承揽合同()(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑钢筋承揽合同()(六篇).docx（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑建筑钢筋承揽合同()(六篇) 合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是我为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 最新建筑钢筋承揽合同(推荐)一 承包方：（以下简称乙方） 依照（中华人民共和国合同法）经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 工程名称： 工程地点： 工程编号： 工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。 工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元，其中：人工费元（各单项工程
2、详见工程项目一览表） 开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自年月日开工，至年月日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。 施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； （）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； （）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理。 （）特殊材料
3、、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 （）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 （）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 （）其他方式： 由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。
4、工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。 凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。 由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 全部工程造价的结算方式按下列第（）项规定办理
5、。 （）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 （）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 （）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 （）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 （）招标的工程，按中标的价款结算。 工程款拨付与结算办法，按现行规定办理（详见附件）。 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。 （）施工中如发现设计有错
6、误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 （）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办*行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。 （）在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。 （）在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。 乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工
7、序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。 甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办*行，做为结算工程款之依据。 乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发
8、生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。 某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。 在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经
9、双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件： （）增减变更文件和其他洽商记录； （）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录； （）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。 乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后
10、，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办*行审定拨款。 工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。） 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金
11、。 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。 实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。 建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。 预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。 在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来
12、信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 招标工程，按（市建设工程招标、投标暂行办法）签订合同。 双方商定的其他事项。 （） （） （） （） 甲方（发包方）：（盖章） 乙方（承包方）：（盖章） 工程负责人：（盖章） 工程负责人：（盖章） 单位地址： 单位地址： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 电话： 电话： 本合同签订日期：年月日 工程项目一览表 全部施工图纸。（合同正本有此件） 施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件） 甲方负责供应的材料、设备一览表。 有关协议： （） （） （） （） 有关补充合同： （） （） （）本合同一式份。甲乙双方各执正本一份，
13、并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本，由甲方送经办*行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。 （）本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方： 乙方： 代理人： 代理人： 年月日 年月日 最新建筑钢筋承揽合同(推荐)二 发包人：_ 承包人：_ 第一节合同协议书 根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程立项批准文号：_ 4.资金来源：_ 5.工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 6.工程
14、承包范围：_ 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 计划开工日期：_年_月_日。 计划竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 工程质量符合：标准。施工安全文明标准化：_。 本合同采用单价合同形式。 人民币(大写)：(￥：_元);其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写)：(￥：_元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写)：(￥：_元); (3)专业工程暂估价金额： 人民币(大写)：(￥：_元); (4)暂列金额： 人民币(大写)：(￥：_元); _。 本协议书与下列文件一起构成合同
15、文件： 1、中标通知书; 2、投标函及投标函附录; 3、专用合同条款; 4、通用合同条款; 5、技术标准和要求; 6、图纸; 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安
16、全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _年_月_日 _年_月_日 最新建筑钢筋承揽合同(推荐)三 甲方(总承包方)： 乙方(分包方)：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致，特订立本合同，共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构类型： 4、结构层数： 5、建筑面积： 二、工程承包范围： 本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工
17、程劳务(不含二次结构)。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。 三、承包方式及内容： 1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，采用固定综合单价形式。 2、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料(材料损耗率不得超过2%)，废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。 3
18、、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材;钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接(套筒安装)、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车。 四、工程结算及合同条款： 1、主楼地下室(含夹层、基础)：_元/吨，按实际钢筋吨位结算。 2、标准层(含屋面)：_元/，按建筑面积结算。 3、商业楼及地下车库(含基础)：_元/吨，按实际钢筋吨位结算。 注：以上单价均包含所有人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用。 五、结
19、算及付款方式： 1、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还。 2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出0.000按已完工程量的80%支付工程款。 3、以后每完成四层支付已完工程造价的80%;主体封顶后15日内支付已完工程造价的80%;主体验收合格后付至结算总价95%;其余工程款待工程竣工验收合格后一年内付清。 3、乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录(注：必须为真实记录)。 4、甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具收据且必须提供每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件。 六、工程质量要求： 1、由于本工程标准为优质工
20、程结构重点工程，不仅代表乙方形象，也代表我们整个施工队的形象，为保证工程工期质量，乙方必须严格按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求认真组织施工，工程质量必须达到设计及验收规范。 2、因工序搭接期间和其他因素的待工现象乙方不得向甲方索取任何费用。 3、施工过程中乙方必须按程序签字验收，上道工序未经现场监理验收签字，不得进行下一道工序的施工，否则每次按500元罚款。 4、梁柱节点处钢筋布设符合设计和规范要求，箍筋加密区间距的留设符合标准图集规定。 5、同一截面的钢筋接头率满足规范要求、钢筋搭接长度、锚固长度须符合设计、规范及标准图集规定。 6、结构中的预留孔洞处需按设计布设钢筋。 7、钢筋
21、下料准确，型号、规格、间距符合图纸或设计变更，间距符合设计要求，钢筋绑扎符合要求，严禁跳绑。 8、悬臂构件和板负筋位置安装正确，悬臂构件负筋因踩踏等原因发生变形、位移的，发现一处处100元罚款。 9、钢筋制作、安装必须满足规范及设计要求，若有违反，视情况进行相应处罚。 10、钢筋安装需一次到位，保证一次验收合格;安装后的钢筋保证横平竖直、分布均匀、整齐美观，保护层厚度均匀满足设计要求。 11、若乙方个别工人无法达到甲方管理要求，甲方有权要求乙方3日内对不符合岗位要求的工人进行无条件调整。 12、因乙方施工质量造成的返工、窝工，损失由乙方自行承担。 七、安全文明施工要求： 1、严格执行安全操作规
22、范，认证贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针。 2、乙方进场的操作人员必须进行“三级”考试合格后才能上岗，操作人员必须听从甲方和公司质安人员的指挥，做到“三不伤害”，做好“三宝、四口、五临边”的安全防护工作。 3、乙方施工人员进场之前必须办理工伤保险。 4、乙方对班组人员应做好安全教育工作，并与班组人员签订质量、安全合同交给甲方。 5、乙方违反操作规程因麻痹失误造成的一切工伤事故，均由乙方自行负责。 6、乙方操作人员必须严格遵守项目部的各项安全规章制度，遵章受奖，违章必罚。 7、乙方班组成员进入施工现场必须带好安全防护用品和上岗证，如果发现有未佩戴安全帽和上岗证者，工人每次罚款50元，班
23、长每次罚款100元，第二次加倍处罚。 8、甲方的进场材料由甲方组织人员验收、转运、分类、挂牌分类堆码，轻拆轻放、整齐堆放到指定地点。到场的钢筋和箍筋、马镫等半成品由乙方负责下车、堆码和保管，每天完工后进行覆盖，因乙方保管不善造成锈蚀的，由乙方负责除锈，除锈产生的费用由乙方承担。 9、施工现场应做到工完料尽，料完场清。半成品、废料需根据项目部安排分类分区堆码，若乙方不服从安排，胡乱扔、放的，项目部将另行派人清理，所产生的人工费用均从乙方工程款中扣除。(人工工资按每人200元/日。) 八、施工工期及要求： 1、本工程计划工期： 年 月 日至 年 月 日，共 天。 2、乙方须保证在甲方限定的施工工期
24、中完成规定的施工任务。乙方在有工作面的情况下晚上必须加班，若不服从甲方管理人员工作安排，按20_元/次对乙方进行罚款。 3、在现场的具体情况能适宜两班制施工的情况下，乙方须无条件安排班组成员进行两班制施工。若因乙方劳动力组织不够问题而延误本工程工期，乙方每拖延一天罚款20_元，以此类推。拖延工期满10天后按乙方劳务费结算总价的3%进行罚款。 4、若乙方达不到甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工方面的要求，则甲方有权缩减乙方的工作面并勒令乙方退场，乙方应无条件接受。 5、现场因不可抗力原因造成的不能够正常施工，甲方给与乙方工期相应顺延，但不因此另行增加费用。 九、甲方责任事项： 1、监督乙方
25、施工进度、质量、安全、文明施工。 2、按期支付乙方工工资及办理竣工结算。 3、乙方在施工中若不服从甲方管理，不重视施工质量、违章操作施工，甲方有权单方解除本合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。 4、甲方对乙方的罚款不需经乙方同意可直接从应付劳务费中扣除。 十、乙方责任事项： 1、严格按照设计施工图及施工规范、强制性标准要求施工。 2、乙方必须在甲方指定的期限内将班组人员组织进场(班组成员必须年龄满18周岁以上50岁以下，身体健康，能从事本项工作，且持有效身份证)，并自行承担各种证件的办理费用。 4、乙方若对工人的身体状况陈述不实，让带有陈旧性伤病的工人上岗作业，由此发生的一切后果均由乙方自行
26、承担一切费用。 5、乙方必须服从甲方的管理，听从现场管理人员指挥，严格执行施工现场的各项规章制度。 6、乙方所用施工工具、现场材料必须按规定整齐有序堆放。 7、乙方须保持施工现场随时整洁干净，通道畅通无阻。 8、甲方只提供男女分住的工人住房，带家属的工人的住宿由乙方自行负责。 9、对本工程在施工过程中若无人为因素损害而产生的修补工作，乙方须无条件负责修补和维修，产生的费用乙方自行承担。 10、若乙方在合约有效期内，乙方人员发生严重的治安、刑事、火灾案件、违约群体闹事事件，班组人员与其他人员发生打架闹事的，首先对班组进行20_元的罚款，再对肇事人员双方每人进行500元处罚，情况严重的送公安机关进
27、行处理。 11、乙方下属人员及其组织外来人员发生现场断电、爬塔吊、围攻售房部、办公室和管理人员等阻碍和影响生产的工作行为，乙方必须对此全面负责，承担项目部对公司合同中承诺的违约处罚金。 十一、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，自双方签字之日起时日内生效。 十二、未尽事宜，双方友好协商解决，不能协商决定的可向当地法院提起诉讼。 甲 方：负责人：电 话：日 期： 乙 方： 负责人： 电 话： 日 期： 最新建筑钢筋承揽合同(推荐)四 甲方：_ 乙方：_ 甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。 一、用具设备。 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
28、主要包括主体房屋三层、单独两间院内平房、院墙、大门楼。 三、工程工期 1、甲方规定动工时间为_年_月_日至_年_月_日，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方总施工费20%。 四、承包价格付款方式每_平方米人民币大写：_元整（_元），建筑面积按竣工后实际测量为准。 第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后甲方付乙方_元； 第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方_元； 第三层主体工程完工（第三层楼顶结束）后甲方付乙方_元； 工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问
29、题，清尾款。 五、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方施工费中扣除。 房屋建成后一年内，若出现屋顶、墙体炸裂；墙体倾斜等质量问题的，乙方必须进行免费维修，并且甲方不再付给乙方全部质量保证金。 六、安全生产及其它 安全施工，杜绝一切不安全事故。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。 在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。 其它未尽事宜，双方协商解决，
30、按国家以及本地标准从严执行。承包方式包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字（章）：_ 乙方签字（章）：_ _年_月_日 最新建筑钢筋承揽合同(推荐)五 甲方(建筑方)： 身份证号码： 乙方(承建方)： 身份证号码： 经甲乙双方协商达成如下建筑条款： 一、甲方在 建 一座 。 甲方提供建筑材料。 二、乙方自备施工工具及人员。甲乙双方不是雇佣关系。乙方人员发生事故由乙方自行承担责任;甲方不负任何责任。 三、工期为 天从 年 月 日起施工。有其它原因造成误工双方协商。 四、质量要求按甲方要求施工;甲方及时
31、监工，发现问题立即向乙方提出改正意见。 五、施工费总额： 元。结账方式： 六、其它未尽事宜另行签订备忘录。双方签字后生效。以后如有争议以此合同为凭证协商或通过司法程序解决。(此合同一式两份) 甲乙签字： 乙方签字： 年 月 日。 最新建筑钢筋承揽合同(推荐)六 甲方：_ 乙方：_ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范 11适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法
32、规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 12适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。 2、合同文件组成及解释顺序 21合同条款及合同附件 22补充合同(协议)书 23中标通知书、投标书及其附件 24标准、规范及有关技术文件 25有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件 26施工图纸及设计要求 27形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 28有关会议纪要 29甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资
33、、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3、资质验证：乙方资质情况(详细填写) 31资质证书号码：_ 32资质许可范围：_ 33发证机关：_ 34复审有效期：_ 35甲方查验原件的人员及时间：_ 36若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 37应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4、工程概况： 41工程名称：_ 42工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定
34、办理。(不需要) 43工程地址：_ 44工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层 45设计生产能力：_ 5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_ 6、承包方式：劳务作业施工承包 7、工程期限：_ 71合同开工日期：_年_月_日 72合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天(含所有节假日在内)完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段控制点： 721于_年_月_日之前，完成_ 722于_年_月_日之前，完成_ 723于_年_月_日之前，完成_ 724于_年_月_日之前，完成_ 73实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的
35、完工之日即为实际完工日期。 74竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。 8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。 9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期： 91因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。 92重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。 93甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以
36、上的时间段。 94施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。 95因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。 96在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。 非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。 10、质量等级： 乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、
37、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100；工程一次交验合格率必须达到100；本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。(质量标准应明确) 11、合同价款 111合同造价暂定为人民币_元(大写_元)，实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。(应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等) 112签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。 12、图纸和技术资料：
38、 121图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套，其中一套为竣工资料用)，或按以下期限分期提供一式一套：_年_月_日之前提供图纸； 122资料：设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。 13、甲方驻工地代表：姓名_；身份证号码_ 14、乙方驻工地代表：姓名_；身份证号码_ 15、甲方工作： 151组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。 152组织图
39、纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。 153组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)。应根据项目特点而定。 154负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。 155建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。 156统一向业主办理以下事宜： 1561必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发； 1562书
40、面及现场交验水准点和坐标控制点； 1563施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续； 1564施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。 16、乙方工作： 161服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。 162在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。163严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求